资源描述
工程项目提议书及可行性研究汇报
编制协议
工 程 名 称:
工 程 地 点:
合 同 编 号: -
(由编制人编填)
编制证书等级: 咨询资质丙级
发 包 人:
编 制 人:
签 订 日 期 二0一二 年 月 日
监制
中国建设部
国家工商行政管理局
发包人:
编制人:
发包人委托编制人负担 工程编制, 经双方协商一致, 签署本协议。
第一条 本协议依据下列文件签署:
1.1《中国协议法》、 《中国建筑法》、 《建设工程勘察编制市场管理要求》。
1.2国家及地方相关建设工程勘察编制管理法规和规章。
1.3建设工程同意文件。
第二条 本协议编制项目内容: 名称、 规模、 阶段、 投资及编制费等见下表。
序号
项目
名称
建设规模
编制阶段及内容
估算总投资(万元)
费率%
估算编制费(元)
层数
建筑面积(m2)
提议书
可行性研究汇报
施工图
累计
说明
第三条 发包人应向编制人提交相关资料及文件:
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
相关事宜
1
本项目编制要求
1
.5
2
本项目相关批文
1
.5
第四条 编制人应向发包人交付编制资料及文件:
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
相关事宜
提议书及可行性研究汇报
8
.
第五条 本协议收费估算约为 ¥ 元 人民币(按实际投资额计算)。编制费支付进度详见下表。
付费次序
占总编制费%
付费额(元)
付费时间
第一次付费
30
签署协议时
第二次付费
70
交付图纸时
说明: 开始工作后定金抵作编制费。
第六条 双方责任
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本协议第三条要求内容, 在要求时问内向编制人提交资料及文件, 并对其完整性、 正确性立刻限负责, 发包人不得要求编制人违反国家相关标准进行编制。
发包人提交上述资料及文件超出要求期限15天以内, 编制人按协议第四条要求交付编制文件时间顺延; 超出要求期限15天以上时, 编制人员有权重新确定提交编制文件时间。
6.1.2发包人变更委托编制项目、 规模、 条件或因提交资料错误, 或所提交资料作较大修改, 以致造成编制人编制需返工时, 双方除需另行协商签署补充协议(或另订协议)、 重新明确相关条款外, 发包人应按编制人所耗工作量向编制人增付编制费。
在未签协议前发包人已同意, 编制人为发包人所做各项编制工作, 应按收费标准, 对应支付编制费。
6.1.3发包人要求编制人比协议要求时间提前交付编制资料及文件时, 假如编制人能够做到, 发包人应依据编制人提前投入工作量, 向编制人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理相关编制问题工作人员, 提供必需工作生活及交通等方便条件。
6.2编制人责任:
6.2.1编制人应按国家技术规范、 标准、 规程及发包人提出编制要求, 进行工程编制, 按协议要求进度要求提交质量合格编制资料, 并对其负责。
6.2.2编制人按本协议第二条和第四条要求内容、 进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.3编制人交付编制资料及文件后, 按要求参与相关编制审查, 并依据审查结论负责对不超出原定范围内容做必需调整补充。编制人按协议要求时限交付编制资料及文件, 本年内项目开始施工, 负责向发包人及施工单位进行编制交底、 处理相关编制问题和参与完工验收。在一年内项目还未开始施工, 编制人仍负责上述工作, 但应按所需工作量向发包人合适收取咨询服务费, 收费额由双方约定。
第七条 违约责任:
7.1在协议推行期间, 发包人要求终止或解除协议, 编制人未开始编制工作, 不退还发包人已付定金; 已开始编制工作, 发包人应依据编制人已进行实际工作量, 不足二分之一时, 按该阶段编制费二分之一支付; 超出二分之一时, 按该阶段编制费全部支付。
7.3因为编制人本身原因, 延误了按本协议第四条要求编制资料及编制文件交付时间, 每延误一天, 应减收该项目应收编制费千分之二。
7.4协议生效后, 编制人要求终止或解除协议, 编制人应双倍返还定金。
第八条 其她
8.1本协议在推行过程中发生争议, 由双方当事人协商处理。协商不成时, 双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构, 事后又未达成仲裁书面协议, 可向人民法院起诉。
8.2本协议一式 贰 份, 发包人 壹 份, 编制人 壹 份。
8.3本协议经双方签章并在发包人向编制人支付订金后生效。
8.4本协议未尽事宜, 双方可签署补充协议, 相关协议及双方认可来往电报、 传真、 会议纪要等, 均为本协议组成部分, 与本协议含有相同法律效力。
发包人名称: 编制人名称:
(盖章) (盖章)
法定代表人: (签字) 法定代表人: (签字)
委托代理人: (签字) 委托代理人: (签字)
住 所: 地址:
电 话: 电 话:
开户名称:
开户银行:
银行账号:
展开阅读全文