电力施工合同范本模板.doc

电力建设工程施工协议

协议编号:

工程名称:

委托方:

受托方:

签署时间:

签署地点:
电力工程施工协议

建设发包方（下称甲方）:
承包施工方（下称乙方）:

依据《中国协议法》和其它相关法律、 法规相关要求, 遵照平等、 自愿、 公平、 老实标准, 甲方将新疆油田呼图壁储气库工程锦华220kV变电站110kV出线间隔扩建, 电气安装调试工程发包给乙方承包施工。为明确双方权利和义务, 双方协商一致, 达成以下协议条款:
一、 工程概况和承包范围
1、 工程名称: 新疆油田呼图壁储气库工程锦华220kV变电站110kV出线间隔扩建工程。
2、 工程地址: 呼图壁县五工台乡锦华220kV变电站
3、 工程内容范围: 新疆油田呼图壁储气库工程锦华220kV变电站110kV出线间隔扩建项目。应完成110kV断路器1台, 水平式隔离开关2组, 剪刀式隔离开关1组, 电流互感器3台, 电压互感器1台, 绝缘支柱3组安装工作, 完成断路器、 隔离开关操作机构支架加工焊接打眼及吊装转运, 吊装机安装调试等工作, 完成电流互感器、 电压互感器吊装、 安装调试试验及各连接引线安装工作, 端子箱安装就位配线工作及设备连接引流线制作, 连接、 调试、 试验。设备绝缘支柱RTV防污闪涂料喷涂工作及设备接地引下线敷设焊接, 刷黄绿漆等工作。完成110kV光差线路保护柜组立就位、 安装、 配线调试等工作。完成计量表安装及计量屏2块电度表安装, 完成电缆护管加工敷设工作, 完成3958米控制电缆展放及绝缘检验和相关保护柜连接配线以及光纤展放, 熔接光差保护对调等工作。
4、 承包方法: 单包工。
5、 协议价款: 预算价为人民币壹拾柒万元整（￥170000元）含税价。完工后双方按工程决算结算。
二、 施工进场条件和开、 完工日期
1、 施工进场条件
下列条件由甲方在开工日期之前实施完成:
（1）进场前确保全部土建工程施工完成, 必需含有设备安装条件;
（2）负责完成根据乙方提供进场工作时间办理工作申请, 确保现场工作顺利进行;
（3）确保现场扩建间隔主设备, 装置性材料, 全部耗材全部到场, 必需和设计图纸型号相符;
（4）依据相关工期定额和使用需要, 暂定工程总工期为预付款到账后2日历天。
（5）如遇下列情况, 经甲方现场代表签证后, 工期对应顺延;
（1）甲方未按乙方要求完成土建基础, 不能提供施工场地, 水、 电源、 道路未能接通, 障碍物未能清除, 设备未能到位, 影响进场施工。
（2）不属包干范围内重大设计变更, 提供工程地质资料不准, 致使设计方案改变或因为施工无法进行原因 而影响进度。
（3）在施工中因停电、 停水8小时以上或连续间歇性停电、 停水3天以上（每次连续4小时以上）, 影响正常施工。
（4）未按协议要求拨付款而影响施工。
（5）人力不可抗拒原因而延误工期。
（6）因供电部门原因无法停电, 致使乙方不能连续施工而影响进度。
如有地下设施, 甲方应向乙方提供协议工程现场内地下设施资料和出具处理意见。
2、 开、 完工日期
（1）开工日期: 10月16日。
（2）完工日期: 11月10日。
（3）如遇下列情况之一, 工期可对应顺延:
A、 因甲方更改设计或施工进场条件不完全含有等原所以影响施工进度;
B、 因不可抗力而延误施工;
C、 其她非乙方过失造成。
三、 材料设备供给
1、 本协议项下设备材料必需符合国家要求。甲方(乙方)负责提供对应资质和检定等资料。其中, 高压电气产品应取得国家认定机构出具型式试验汇报; 低压电气产品应取得国家强制性产品认证证书。提倡采取节能环境保护电气产品, 严禁使用国家明令淘汰电气产品。新建送电间隔工程标准上不得使用旧设备。
2、 设备材料采购由甲: (1) 甲方自行负责采购所需扩建工程全部材料; 乙双方只负责包工形式。
3、 依据承包方法不一样, 由甲方供给设备材料, 即由甲方负责签署购货协议。由乙方供给设备材料, 即由乙方负责签署购货协议。
四、 工程质量
1、 工程质量应该达成国家和行业质量标准。因乙方原因工程质量达不到要求质量标按时, 乙方应负担违约责任。
2、 甲乙双方对工程质量有争议, 由双方同意工程质量检测机构判定, 所需费用及所以造成损失, 由责任方负担。双方都有责任, 依据责任分别负担。
五、 甲方权利和义务
1、 甲方授权 为甲方代表, 推行本协议项下甲方责任, 甲方代表有权代表甲方实施本协议。
2、 立刻向乙方提交相关图纸、 资料文件, 并在开工前进行必需交底。
3、 负责取得与工程建设相关全部许可资料(或文件)。
4、 负责负担因所购设备材料质量问题引发安全责任。
5、 配合乙方协调与推行本协议相关第三方关系, 方便乙方顺利完成施工。
6、 对接入电力系统设备, 立刻向乙方提供含有对应资质企业出具设备相关试验合格证实。
7、 负责向供电企业报送工程施工、 中间检验及完工报验申请, 组织工程完工验收。
8、 按本协议约定时间甲方向乙方支付协议价款。
9、 甲方所聘用工程监理（如有）应对乙方施工情况进行监理。
六、 乙方权利和义务
1、 乙方授权 为乙方代表, 推行本协议项下乙方责任, 该代表应是本协议下唯一经授权代表乙方人。乙方代表应熟悉协议工程并有权代表乙方实施本协议。
2、 根据协议约定时间完成工程施工。
3、 协调与推行本协议相关第三方关系。
4、 根据国家和行业安全规程规范组织施工,对本协议包含施工项目安全后果负担责任。
5、 编制相关施工组织、 技术、 安全方法、 作业计划等方案, 严格根据设计图纸要求组织施工。
6、 属乙方安装调试质量问题, 由乙方负责返工。
7、 配合甲方做好工程验收工作; 立刻通知甲方向供电企业申请工程中间检验和工程完工检验等工作, 并做好消缺工作。
8、 负责施工场地安全保卫及文明施工, 确保工程结束后场地清洁。
9、 完工后10个工作日内向甲方提供工程所涉完整图纸和资料4套。
10、 依据协议, 接收甲方聘用工程监理方（如有）监理; 工程监理任何提议、 检验、 确定、 同意同意或类似行为不能变更或免去乙方责任。
七、 完工验收
1、 当工程含有完工验收条件时, 乙方应按相关要求, 向甲方提交申请完工验收汇报及相关图纸资料。
2、 甲方收到申请完工验收汇报后2工作日内, 组织完工验收, 并在1工作日内给予认可或提出整改意见, 乙方按要求整改。
3、 工程完工验收经过, 乙方送交申请完工验收汇报日期为实际完工日期。工程按甲方要求修改后经过完工验收, 修改后提请甲方验收日期为实际完工日期。
4、 未经验收交接手续工程, 甲方不得使用。如甲方强行使用, 由此发生质量及其它问题, 由甲方负担责任。
八、 工程售后服务
甲方工程自接电投入使用之日起 月内为质量确保期, 如因乙方原因引发质量问题, 乙方无偿负责修复。质量确保期满后, 应甲方要求, 乙方提供有偿服务。
九、 工程造价及付款方法
1、 双方同意按以下标正确定本工程工程承包预算价款。
（1）工程安装定额实施《单包工施工安装工程预算定额》;
（2）工程费用定额实施《建设工程施工取费定额》;
（3）调试费用实施《电力建设工程预算定额》;
（4）设备采购保管费按设备询价（招标）价格 %确定。
（5）材料价款按施工期间市场价实施, 并应经甲方书面同意。
假如在协议实施期间有新国家、 地方或行业预算标准施行, 按新标准实施。
2、 因设计变更或工程量变动较大、 关键设备和材料调价等原所以影响前述工程预算费用, 由双方另行协商处理, 并开具联络单作为调整结算依据。
3、 协议价款按以下方法支付:
（1）本协议生效之日起2天内, 甲方向乙方支付协议价款40%, 计人民币陆万捌千元整（￥68000元）。
（2）当工程量完成60%时, 甲方再支付协议价款20%, 计人民币叁万肆仟元整（￥34000元）。
当工程量完成80%时, 甲方再支付协议价款20%, 计人民币 叁万肆仟元元整（￥34000元）。
当工程量完成100%时, 甲方再支付协议价款15 %, 计人民币贰万伍仟伍佰元整（￥25500元）。
四次支付累计总额为协议价款95%。工程完工验收合格接电后10工作日内, 甲方依据协商变更工程情况进行工程结算。
（3）协议价款由甲方支付至本协议约定乙方银行帐户。
（4）协议价款总额5% 将作为乙方在本协议项下质量确保金, 甲方将在协议工程质量确保期满且乙方全部推行本协议义务后10个工作日内向乙方支付剩下质量确保金。
十、 违约责任
1、 甲方未按协议约定时间支付工程款, 自逾期之日起, 每日负担未付约定金额3‰违约金。
2、 因乙方原因造成工期延误, 自延误之日起, 乙方按每日3‰协议价款总额百分比支付违约金。
3、 任何一方因违反本协议条款或造成本协议全部或部分服务终止时, 除本协议另有约定外, 应向守约方进行赔偿, 赔偿额按守约方实际损失计算。
十一、 争议处理方法
1、 本协议推行过程中发生争议时, 双方应本着真诚合作精神, 经过友好协商处理。
2、 争议经协商仍无法处理, 双方约定按以下 方法处理。
（1）提交 仲裁委员会, 根据申请仲裁时该会有效仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局, 对双方都有约束力。
（2）向 所在地人民法院提起诉讼。
3、 在仲裁或诉讼期间, 协议中未包含争议部分条款仍须推行。
十二、 特殊约定
1.由甲方购置设备、 材料所引发事故由甲方负责; 由乙方购置设备、 材料所引发事故由乙方负责。
2.工程未经甲方书面同意, 不得分包。工程不得转包或以分包名义实质转包。
十三、 其它
1、 本协议正本一式两份, 甲乙双方各执一份; 协议副本一式 份, 甲方执 份, 乙方执 份。
2、 本协议附件包含概预算、 结算书、 设计变更以及施工过程中联络单等相关资料。附件与本协议含有相同法律效力。
3、 本协议未尽事宜, 应按 约定: （1）甲乙双方协商处理; （2）另行书面协议。
4、 本协议自双方签字盖章后生效。

甲方: （公章） 乙方: （公章）
法定代表人: 法定代表人:
甲方代表: 乙方代表:
地址: 地址:
联络电话: 联络电话:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号: