资源描述
监理工程师《建设工程协议管理》真题及答案
一、单项选择题(共50题。每小题1分。每小题备选项中,只有1个最符合题意)。
1、 关于确保人资格说法,正确是( )。
A、企业法人职能部门,能够在授权范围内作为确保人
B、企业法人分支机构一律不得作为确保人
C、医院能够作为确保人
D、学校不得作为确保人
2、 关于连带责任确保说法,正确是( )。
A、当事人没有明确约定确保方式,确保人应按通常确保负担责任
B、连带责任确保债务人在债务推行其满没有推行债务时,债权人即可要求确保人负担责任
C、主协议债务人经审判应推行债务后,债务人才能够要求连带责任确保人负担确保责任
D、主协议债务人经审判应推行债务,且债务人财产依法强制执行人不能推行,债权人才能够要求连带责任确保人负担责任
3、关于抵押说法,证券是( )。
A、抵押财产不转移占有
B、抵押财产应该为抵押人全部
C、徒弟全部权能够作为抵押物
D、抵押协议应自登记之日起生效
4.某施工企业从银行借款1000万元,以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷,除本金外,施工企业还欠银行利息200万元,违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元,则拍卖得款分配应为( )。
A、全部归银行全部
B、返还施工企业550万元
C、返还施工企业600万元
D、返还施工企业750万元
5、关于投标确保使用期说法,正确是( )。
A、投标确保使用期应从投标时算起
B、投标确保使用期应从开标日起算
C、投标确保使用期不得延长
D、投标确保使用期应长于投标使用期
6、关于协议形式说法,正确是( )。
A、协议法对协议形式要求是以要是为标准
B、建设工程协议能够采取口头形式
C、建设工程施工协议不能经过传真方式订立
D、电子邮件不是协议书面形式
7、关于要约说法,正确是( )。
A、要约必须以缔结协议为目标
B、要约内容能够是不确定
C、要约相对人必须是特定人
D、商业广告是要约
8、关于要约撤消说法,正确是( )。
A、撤消要约通知应在要约抵达受要约人之前抵达受要约人
B、要约撤消目标是让要约丧失法律效力
C、要约人确定承诺期限要约能够撤消
D、撤消要约通知应该在受要约人发出承诺通知之后抵达受要约人
9、关于承诺说法,正确是( )。
A、全部知道要约内容人都能够作出承诺
B、承诺能够对要约数量作出变更
C、承诺通知抵达要约人之后仍可撤回承诺
D、承诺不得撤消
10、关于协议效力说法,正确是( )。
A、协议无效但仲裁条款能够有效
B、当事人不能经过约定让协议生效
C、当事人意思是否真实不影响协议效力
D、当事人民事权利能力对协议效力无影响
11、甲是某材料供给企业法定代表人,董事会授权其可订立1000万元以下协议。甲与某施工企业订立了万元协议,施工企业不知其超越权限。该协议效力状态为( )。
A、不成立
B、无效
C、不撤消
D、效力待定
12、以下协议中,属于可撤消协议是( )。
A、当事人约定质量标准低于国家强制性标准协议
B、以虚假资质订立协议
C、经过串通投标订立协议
D、在订立时显失公平协议
13、关于可变更协议与可撤消协议说法,正确是( )。
A、二者订立情形不一样
B、二者法律后果不一样
C、当事人要求变更协议,人民法院也可撤消协议
D、当事人要求撤消协议,人民法院也可变更协议
14、关于协议终止说法,正确是( )。
A、协议终止是指当事人暂时停顿协议推行
B、协议终止并不表示协议关系消亡
C、债权人不得经过免去债务使协议终止
D、债权债务同归于一人造成协议终止
15、关于行使抗辩权说法,正确是( )。
A、行使抗辩权方依然认可协议有效
B、行使抗辩权是解除协议必要条件
C、行使抗辩权即表示协议一方中止推行本方义务
D、行使抗辩权表明协议更变
16、关于违约金说法,正确是( )。
A、约定违约金必须明确详细数额
B、约定违约金低于违约造成损失,当事人能够请求人民法院或仲裁机构给予增加
C、约定违约金低于违约造成损失,当事人即能够要求违约方另行赔偿
D、只要约定违约金高于违约造成损失,当事人即可请求人民法院或仲裁机构给予降低
17、关于定金罚则说法,正确是( )。
A、协议中支付预付款可按定金处理
B、债务人推行债务后定金必须收回
C、给付定金一方不推行约定债务,仍可要求返还定金
D、收受定金一方不推行约定债务,应双倍返还定金
18、施工协议中约定仲裁作为处理协议争议最终方式时,必须写明是( )。
A、申请仲裁意思表示
B、仲裁事项
C、选定仲裁委员会名称
D、适用仲裁规则
19、关于必须招标项目标说法,正确是( )。
A、必须招标项目仅指施工项目
B、项目总投资达成限额标准,招标代理机构也必须经过招标来确定
C、全部使用国有资金投资,单项协议估算价为100万元施工项目必须招标
D、同时满足法规要求范围和规模项目必须招标
20、施工公开招标进行资格预审时,不能作为资格审查内容是( )。
A、投标人企业资质是否满足招标工程要求
B、投标人是否有与招标工程同规模工程施工经历
C、投标人是否在项目所在地域有过承包工程经历
D、投标人自有施工机具拥有量能否满足招标工程施工需要
21、关于评标委员会组成说法,正确是( )。
A、招标人代表2人,教授6人
B、招标人代表2人,教授5人
C、招标人代表2人,教授4人
D、招标人代表2人,教授3人
22、关于投标文件对招标文件响应存在偏差说法,正确是( )。
A、偏差一律不准澄清
B、全部偏差均允许澄清
C、允许对细微偏差进行澄清
D、澄清不限于投标文件范围
23、 采取评标价法进行评标时,关于评标价和投标价说法,正确是( )。
A、按评标价确定中标人,按评标价订立协议
B、按评标价确定中标人,按投标价订立协议
C、按投标价确定中标人,按投标价订立协议
D、按投标价确定中标人,按评标价订立协议
24、关于定标说法,正确是( )。
A、确定中标人权利归评标委员会
B、招标人在评标委员会推荐中标候选人中确定中标人
C、招标人能够依照自己意愿确定中标人
D、中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立协议
25、关于设计招标说法,正确是( )。
A、招标文件中应有详细工作量
B、评标时不考虑设计资历
C、评标时应进行投入,产出经济效益比较
D、开标时应按报价高低排定标价次序
26、为了保障勘察人完成委托勘察任务,发包人应提供必要工作条件,以下工作中,不属于发包人义务是( )。
A、负责青苗树木损坏赔偿
B、拆除地上障碍物
C、提供勘察工作劳动保护用具和装备
D、提供水上勘察作业用船
27、依照《建设工程设计适用》示范文本,协议使用期是( )。
A、从协议签字日起,至提交设计文件之日止
B、从协议签字日起,至工程完工验收之日止
C、从设计人收到定金日起,至提交设计文件之日止
D、从设计人收到定金日起,至工程完工验收之日止
28、在设计协议推行过程中,发包人对设计范围某单位工程提出了设计变更要求。因为设计人资源能力所限,不能在要求时间内完成,发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成,关于该事件说法,正确是( )。
A、设计人应与另一设计单位订立设计分包协议
B、设计人应负责协调另一设计单位设计进度
C、设计人应负责另一设计单位设计质量审查
D、设计人不对变更部分设计质量负责
29、在设计文件中要求采取新技术、新工艺施工工程项目,为了合理分担风险,施工协议中约定计价方式应为( )。
A、固定价格
B、可调价格
C、综合单位
D、成本加酬金
30、某施工协议过程中,发包人采购工程设备因为制造原因达不到试车验收要求,需要拆除重新购置,关于该事件处理方法,正确是( )。
A、承包人负责拆除,供货商负担费用
B、承接人负责拆除,发包人负担费用
C、供货商负责拆除,发包人负担费用
D、供货商负责拆除,并负担费用
31、某工程项目,承包人于5月1日提交了工程完工汇报,5月15日经过了工程师组织工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日参加验收关于各方面在验收统计上签字,承包人完工日期应确定为( )。
A、5月1日
B、5月15日
C、5月25日
D、5月28日
32、工程师审查承包人施工组织设计和进度计划时,未能指出某单项工程施工方案中存在缺点,承包人按计划进行该部分工程施工,工程师因施工方案中存在重大安全隐患,发出暂停施工指示,承包人因暂停施工受到损失提出索赔,认为工程师应负担连带责任,该事件索赔处理方式应为( )。
A、承包人负担工期和费用损失
B、延长协议工期,费用不予赔偿
C、工期不予顺延,给予对应费用赔偿
D、延长协议工期并给予对应费用赔偿
33、发包人采购材料需进行使用前抽查试验,关于该试验对应协议义务说法,正确是( )。
A、承包人负责试验并负担对应费用
B、发包人负责试验并负担对应费用
C、承包人负责试验,发包人负担对应费用
D、发包人负责试验,发包人负担对应费用
34、在施工适用推行过程中,承包人完成隐蔽工程施工自检后,未经工程师认可即进行了工程隐蔽,工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检验和试验,结果表明工程质量符合协议约定质量标准,该事件协议责任应为( )。
A、承包人应取得工期顺延和费用赔偿
B、工程不予顺延,费用也不予赔偿
C、工程不予顺延,费用应适当赔偿
D、工期应予顺延,费用不予赔偿
35、在施工协议推行过程中,工程师因承包人施工方法危及作业人员安全,公布了暂停施工指示,承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工通知,但工程师在协议约定时间内未作出任何回复,承包人应( )。
A、向工程师再次发出请求复工通知
B、向发包人发出请求复工通知
C、继续等候工程师复工指示
D、自行复工继续后续工程施工
36、施工协议推行过程中,承包人按工程师指示完成了变更工作,但未在协议约定时间内提出追加协议价款汇报,关于承包人完成该项目变更事项发生费用说法,正确是( )。
A、视为不需要赔偿
B、工程师应主动确定变更价款给予赔偿
C、工程师应与承包人协商赔偿变更价款
D、工程师应与发包人协商后确定应予赔偿价款
37、施工协议中可约定保修为5年工程部位是( )。
A、地基基础
B、防水工程
C、给水管道
D、排水管道
38、施工协议推行过程中,工程师通知承包人进行工程量计量,但承包人未在约定时间派人参加,工程师应( )。
A、单独进行工程量计量,计量结果有效
B、再次向承包人发出通知,推迟计量时间
C、单独进行工程量计量,再请承包人确认计量结果
D、与发包人代表进行计量,计算结果有效
39、施工协议推行过程中,某工程部位施工具备隐蔽条件,经工程师中间验收后继续施工,工程师又发出重新剥露该部位检验通知,承包人执行了指示,重新检验结果表明,施工质量存在缺点,承包人修复后再次隐蔽,工程师对该事件处理方式应为( )。
A、赔偿费用,不顺延协议工期
B、顺延协议工期,不赔偿费用
C、费用和工期损失均给予赔偿
D、费用和工期损失均不赔偿
40、材料采购协议推行过程中,检验到货质量方法是( )。
A、衡量法
B、理论换算法
C、查点法
D、经验判别法
41、依照FIDIC《施工协议条件》,关于协议工期说法,正确是( )。
A、协议协议书内注明施工期限
B、招标文件中要求施工期限,加上施工过程中工程师同意顺延时间之和
C、中标通知书内学名接收投标工期,加上施工过程中工程师同意顺延时间之和
D、协议协议书内注明施工期限,加上施工过程中工程师因变更同意顺延时间之和
42、某工程项目是按照FIDIC《施工协议条件》订立协议,协议约定,缺点通知期为1年,A单位工程为分部移交工程,A单位完工移交后运行期间,因施工质量问题出现重大缺点,承包人修复后工程师要求延长该部分缺点通知期3个月,A单位工程缺点通知期终止时间应为( )。
A、A单位工程完工日后1年
B、A单位工程完工日后1年3个月
C、全部工程完工日后1年、
D、全部工程完工日后1年3个月
43、FIDIC《施工协议条件》中指定分包商是业主选择施工单位,关于指定分包商施工中协调管理说法,正确是( )。
A指定分包商施工自行管理,不需要协调
B、应由工程师负责指定分包商施工协调管理
C应由承包商负责指定分包商施工协调管理
D、应企业主负责指定分包商施工协调管理
44、依照FIDIC《施工协议条件》中对变更要求,工程师公布以下变更指示中,错误是( )。
A、改变设计图纸中某建筑物位置和尺寸
B、将承包范围部分施工任务交予其余承包商完成
C、增加与工程相关必要附加工作
D、推迟承包商施工计划中部分工程施工时间
45、某工程是采取FIDIC《施工协议条件》订立协议,协议约定,物价浮动对协议价格影响采取公式法调价,施工中因承包商原因完工延误1个月,协议应完工月计算调价系数Pn=1、05,实际完工月计算调价系数为Pn=1、07,施工最终一个月支付工程进度款时,应采取调价系数为( )。
A、1、0
B、1、05
C、1、06
D、1、07
46、由业主订购部分设备延误到货,安装工程分包商被迫停工,安装工程分包商受到损失索赔汇报应( )。
A、提交给业主
B、提交给工程师
C、提交给承包商
D、分别提交给业主和承包商
47、依照FIDIC《施工协议条件》,承包商运抵现场施工设备,在本工程施工闲置期间其余工程需要使用该设备时,正确做法为( )。
A、承包人可自行调运到其余工地
B、为了确保后续工程施工,不得调出工地
C、经过工程师书面同意后,能够调运到其余工地
D、经过业主书面同意后,能够调运到其余工地
48、依照FIDIC《施工协议条件》,颁发工程接收证书后扣留在业主方保留金应( )。
A、全额扣留在业主方,颁发履约证书后再全部返还
B、返还总额40%
C返还总额50%
D、全部返还
49、承包人在投标文件中已说明施工分包工作内容,在分包工程施工前正确做法是( )。
A、应取得业主同意
B、应取得工程师同意
C、应取得质量监督机构许可
D、不许办理任何同意,认可手续
50、以下承包人施工索赔,按索赔目标分类是( )。
A工期索赔
B工程变更索赔
C协议中默示索赔
D意外风险索赔
二、多项选择题(共30题,每小题2分。每小题备选项中,有2个或2个以上符合题意,最少有1个错项,错选,本题不得分:少选,所选每个选项得0、5分)。
51、关于代理说法,正确是( )。
A、项目经理是施工企业代理人
B、项目总监理工程师是监理单位代理人
C、项目总监理工程师是建设单位代理人
D假如授权范围不明确,应由代理人向第三人负担民事责任
E、假如授权范围不明确,应由被代理人与代理人负担连带责任
52、施工企业从银行借款时,能够作为抵押物有( )。
A、施工企业全部汽车
B、施工企业全部支票
C、施工企业有处罚权国有土地使用权
D施工企业自有建筑施工机具
E、施工企业全部房产
53、出具投标保函银行,应该负担支付确保金责任有( )。
A、投标人提交投标文件被确认无效
B、投标人在开标前撤回投标文件
C、投标人使用期内撤消投标文件
D、中标后,投标人拒绝订立协议
E、中标后,投标人拒绝订立与投标文件不一致协议
54、建筑工程一切险加保了第三者责任险,以下事件中保险企业应负担赔偿责任有( )。
A、工地内第三者对工程造成损害
B、与工程直接相关意外事故引发工地内第三者伤亡
C、与工程直接相关意外事故引发工地邻近区域第三者身伤亡
D、工地外第三者对工程造成损害
E、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明市政供水管道造成损害
55、建设工程监理协议属于( )。
A、建设工程协议
B、委托协议
C、居间协议
D、技术协议
E、双务协议
56、按照《协议法》,以下协议中,属于可撤消协议有( )。
A、订立损害社会公共利益协议
B、必须招标项目未招标订立协议
C、订立时失公平协议
D、因重大误解而订立协议
E、乘人之危使对方在违反真实意思情况下订立协议
57、关于格式条款说法,正确有( )。
A、格式条款是当事人为了重复使用而预先确定
B、格式条款中不允许出现免去提供方责任条款
C、格式条款提供方应以合理方式提请对方注意限制责任条款
D、格式条款提供方应按对方要求对限制责任条款给予说明
E、格式条款提供方无权对限制区责任条款进行说明
58、关于缔约失时责任说法,正确有( )。
A、缔约过失责任是违约责任一个
B、缔约一方有损失是负担缔约过失责任前提
C、缔约当事人没有过失也可能负担缔约过失责任
D、有意隐瞒与订立协议关于主要事实应负担缔约过失责任
E、违反缔约中保密义务不负担缔约过失责任
59、关于协议生效说法,正确有( )。
A、口头协议自受要约人负担时生效
B、书面适用自当事人双方签字时生效
C、书面协议自当事人双方盖章时生效
D书面协议不能经过协议推行生效
E、办理同意手续不会对协议生效产生影响
60、协议生效后,当事人对协议一些内容没有约定,不能达成补充协议,也不能按照协议关于条款或者交易习惯确定,关于处理该事件应推行标准说法,正确有( )。
A、质量要求不明,按国家标准、行业标准推行
B、价款不明,按订立协议时推行市场价格推行
C、酬劳不明,按订立协议时推行市场价格推行
D、政府定价,应执行政府定价
E推行地点不明确,交付不动产,在不动产所在地推行
61、关于违约赔偿损失说法,正确有( )。
A、当事人能够在违约金之外约定赔偿金额
B、损失赔偿额应相当于违约造成损失
C、损失赔偿额不包含协议推行后能够取得利益
D损失赔偿额不得超出违约一方订立协议时预见违约可能造成损失
E损失赔偿额不包含未违约一方为预防损失扩大而支出费用
62、关于仲裁庭组成说法,正确有( )。
A、能够由3名仲裁员组成仲裁庭
B、能够有1名仲裁员组成仲裁庭
C、能够只能由当事人选定
D、首席仲裁员只能由双方当事人共同选定
E首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定
63、按照《招标投标法》,关于招标方式说法,正确有( )。
A、公开招标投标人不受地域和行业限制
B、议标时招标方式一个
C、竞争性谈判是招标方式一个
D、邀请招标不能限制投标人数量
E、公开招标意味着招标时间长,费用高
64、关于建立招标特点说法,正确有( )。
A、招标宗旨是对监理单位能力选择
B、负担赔偿责任能力是主要考虑原因
C、报价在选择中居于次要地位
D、邀请投标人较多
E、监理业绩在评标时不予考虑
65、关于监理协议赔偿责任说法,正确有( )。
A、只要监理建设项目质量达不到要求,监理人即应向委托人赔偿损失
B、因监理人过失给施工单位造成损失,施工单位有权向监理人要求赔偿
C、因非监理人原因且监理人无过失,发生工程质量事故造成损失,监理人不负担赔偿责任
D、委托人向监理人索赔不成立时,应赔偿监理人由此产生费用
E、监理人向委托人索赔不成立时,应赔偿委托人由此产生费用
66、依照《建设工程设计协议》,设计人应推行义务有( )。
A、组织设计结果判定
B、参加隐蔽工程验收
C、对外商提供设备设计图纸进行审查
D、向关于主管部门办理完工图纸审查立案
E、组织并主持关于方面参加设计交底会
67、依照《建设工程设计协议》,设计人完成初步设计文件深度应满足( )。
A、编制招标文件
B、控制工程概率
C、编制施工图设计
D、订购主设备
E、制作非标准部件
68、工程项目施工过程中,质量监督机构职责有( )。
A、检验工程项目报建审批手续是否齐全
B、检验项目监理机构专业人员配置及责任制落实情况
C、检验实际进度是否滞后于计划进度
D、抽查主体结构工程施工质量
E、依据法规对违法分包行为进行处罚
69、以下义务中,属于施工协议发包人有( )。
A、按协议约定时间移交主要公路至施工现场通道
B、按协议约定时间移交施工现场内交通道路
C、以书面形式提供水准点与坐标控制点数据资料
D、提供非夜间施工使用照明设备
E、办理因施工需中止公共交通道路申请同意手续
70、以下文件中,属于施工协议组成部分有( )。
A、协议协议书
B、中标意向书
C、投标文件中施工组织设计
D、工程量清单
E、规范及关于技术文件
71、关于支付工程预付款说法,正确有( )。
A、发包人应在发出开工通知前支付工程预付款
B、发包人应在发出开工通知后支付工程预付款
C、承包人提交预付款保函后,发包人才支付工程预付款
D、在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变
E、发包人不按时支付工程预付款,承包人有暂停施工权利
72、按施工协议内不可能抗力条款要求,以下事件中属于不可抗力有( )。
A、龙卷风造成吊车崩塌
B、地震造成已施工主体建筑物开裂
C、承包人管理不善造成仓库爆炸
D、承包人拖欠雇员工资造成动荡
E、非发包人和承包人责任发生火灾
73、承包人请求完工验收时,应满足条件有( )。
A、完成了协议约定各项工程任务
B、质量监督机构确认了工程质量
C、有完整技术档案和管理资料
D、圆满地经过了试车检验
E、有完整现场同期统计
74、施工协议推行过程中,当发包人要求前提完工时,与承包人订立前提完工协议所包含内容有( )。
A、提前完工时间
B、发包人为赶工提供便利条件
C、承包人赶工方法
D、提前完工所需追加协议价款
E、承包人不能办约定时间完工时,拖期违约赔偿金计算方法
75、某订购50吨水泥材料采购协议,供货方在约定交货时间前30天经过铁路运输将55吨水泥发运到工程所在地车站,采购方将全部货物运到施工现场后露天存放,恰逢连续降雨使3吨水泥被浸泡,关于水泥交货后义务和责任说法,正确有( )。
A、接货后采购方应及时支付50吨水泥货款
B、接货后采购方应及时支付55吨水泥货款
C、采购方仍按协议约定到货时间支付50吨水泥货款
D、采购方可向供货方索要55吨水泥保管费
E、供货方应负担3吨水泥损失
76、依照FIDIC《施工协议条件》,业主能够凭保函索赔有( )。
A、承包商施工质量低劣,需拆除重做造成费用
B、履约保函到期但工程还未完工,承包商不办理保函延期手续
C、缺点通知期内承包商接到业主补缺通知后,42天未派人修补
D、承包人施工期限超出了协议工期
E、业主因承包人严重违约行为解除协议
77、依照FIDIC《施工协议条件》,处理协议争议方式有( )。
A、提交工程师确定
B、提交争端裁决委员会决定
C、业主与承包商协商
D、仲裁
E、诉讼
78、按照FIDIC《施工协议条件》对风险责任划分,应由业主负担风险有( )。
A、社会动荡对施工干扰
B、不属于承包商原因造成爆炸
C、承包商雇员因执行协议引发骚乱对施工干扰
D、业主提供施工图纸因设计不妥造成损失
E、不可抗力造成工程损失
79、依照FIDIC《施工协议条件》,承包商提交工程师审查施工进度计划应包含内容有( )。
A、施工作业时间安排
B、各施工阶段准备采取施工方案
C、各阶段准备投入人员和设备数量、
D、分包商施工各阶段安排和计划
E、指定分包商施工各阶段安排计划
80、依照FIDIC《施工协议条件》,工程师只同意工期顺延而不给经济赔偿有( )。
A延误发放图纸
B、延误移交施工现在
C、施工中碰到异常恶劣气候条件影响
D、执行政府部门公布某时间暂停施工指示
E、因为传染病影响而暂时停顿施工
答案:
1-5 DBABB 6-10 BABDA 11-15 DDBDA 16-20 BDCCC 21-25 BCBBC
26-30 CDDDB 31-35 AACBD 36-40 ABADD 41-45 DBCBB 46-50 CCCAA
51.ABE 52.ACDE 53.CD 54.BC 55.BE 56.CDE 57.ABCD 58.BD 59.ABC
60.ABE 61.BD 62.AB 63.AE 64.AC 65.CD 66.BCE 67.ACD 68.ABD
69.ABCE 70.ABDE 71.AE 72.ABE 73.AC 74.ABCD 75.CD 76.BCE
77.ABCD 78.ABE 79.BCDE 80.CDE
展开阅读全文