安装工程承包手册模板.doc

资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。

安装工程项目派遣书

XX公司
安装部

承接安装工程任务办理指南( 温馨提醒)

一、 电梯安装工程任务承接流程及注意事项;

支付、 依要求结算工程费安装进度每周一短信反馈
回办公室安装部拿《项目派遣书》
近期电梯项目分配情况
电话洽谈项目了解情况

施工、 依安全要求施工、 做好防护、 有事找地监
现场问题反馈
去勘测工地现场及井道情况、 估算施工成本

确认受理任务、 办理承接
手续《签署项目派遣书》

收货、 三方验货、 确认签收、 缺货即报、 过期不补

施工前放线再次确认井道情况, 附加工程式申报
确认已办告知、 联系地监
按约定时间进场施工
手续《签署项目派遣书》

注意事项:
1、 承接工程任务后先确认工程施工量及进场时间、 能否承担项目要求, 再施工组员人选填入本册;
2、 进场前先电话确认告知是否办理再进场, 进场后先测量井道勘察现场、 附加工程需在进场放线后两天内申报方有效。
3、 电梯到货时须当场验货收货, 缺件即报、 过期不补、 丢失自负。

二、 财务提醒
1、 安装班组须提供其个人身份证、 华夏银行卡和建设银行卡账号复印件给安装部助理存档;
2、 安装工程科根据各施工班组工程进度和各项目约定的支付要求, 提前一周至15天做好阶段性支付预算汇报
2、 安装班组进场后依据签署的《派遣书》支付方式和要求提交结算单、 财务部依据结算申请单在结算日内定期支付费用;
3、 财务结算日: 每周五和每月十五号、 非预算内款项需另行申请方可结算;

三、 附加工程呈报要求及费用参考表
1、 附加工程最优呈报时间分进场前勘察井道测量时( 前期) 和进场即测( 井道测量放线后) 三天内( 中期) 呈报, 施工中( 后期) 需增加附加工程项目的由班组申报、 视情况申批。
2、 前期的附加工程失察和呈报由业务员负责, 中期的附加工程勘测失误和呈报由项目监理( 地监) 负责, 后期的附加工程呈报由施工队班组负责、 非甲方要求或特殊原因公司不予承担费用。( 注: 工程期间各阶段负责人承担30%失察)
3、 安装施工队班组长须在进场后三天内确认本次项目施工作业是否存在明显的附加工程, 并及时向安装工程科汇报、 以确保顺利作业。

四、 附加工程费用依据具体施工需要、 参照《附加工程费用价目表》计算成本后呈报
《附加工程费用价目表》
项目名称
单位
数量
基本价格
项目名称
单位
数量
基本价格

附: 全安高效生产激励政策

安装工地现场安全监督检查条例

序号
监察检查条例
违规处罚标准
安全类
1
上班时间必须戴安全帽、 安全带、 穿工衣, 严禁穿拖鞋、 短裤进入施工现场。
20元/人/次
2
必须做好厅门防护。
100元/门/次
3
应贴警示标志而没贴的( 包括掉落或丢失后没有及时重新贴好的)
50元/次/处
4
火点与氧气( 乙炔) 瓶的距离必须大于10米。
100元/次
5
在井道内焊接时必须有灭火器
50元/次
6
移动电箱必须配备漏电开关
50元/次
7
严禁裸接电线
100元/次
8
严禁在工地现场抽烟
50元/人/次
9
严禁酒后高空作业( 离地面大于1.8米)
50元/人/次
10
工具房、 机房必须上门锁
50元/次/门
11
物品摆放整齐或电器物件入库保管
20元/次/处
施工类
12
导轨起吊完毕( 或其它需要临时拆除脚手架工作) 后必须马上恢复
100元/次
13
出现放样错误的
100元/台
14
导轨未校正( 包括未作校正或做了仍不合格)
100元/台
15
承重梁没有过墙中心20mm且大于75mm
100元/处
16
门套垂直度不符合标准, 多台电梯时首层必须通光
50元/台
17
外呼底盒不垂直的
50元/台
违章类
18
超工期如不能提供甲方书面确认的误工证明
100元/天
19
自检时重点项目菜单出现不合格项
50元/条
20
自检单在5天内未整改完毕的
200元/次
21
厂检、 技检和维保接受出现不合格的
100元/条
22
出现否决项, 退检的
200元/次
23
施工日记必须当日填写, 出现未按时填写的
20元/次
24
结第二笔款时必须交齐施工日记、 自检报告、 随机资料、 钥匙、 维保交接单、 厂检和技检经过确认单等
不予结款
25
如果收到客户或厂家开出的给予安装小组的罚款
公司给予2倍罚款

26
安装组组员出现偷盗行为的
1000元/次

27
其它:

项目部( 第二级) 安全教育记录
工程名称: 施工单位: ( 安装合同主体乙方)
教育等级
学时
教育内容
授课地点
授课人
第二级
20
1-5项
培训中心
签地监姓名
教育内容:
进行现场规章制度和遵章守纪教育, 主要内容是:
1． 本项目施工特点、 可能存在的不安全因素及必须遵守的事项
2． 本单位( 包括施工、 生产现场) 安全生产制度、 规定和安全注意事项
3． 本工种的安全技术操作规程
4． 高处作业、 机械设备、 电气安全基础知识
5． 防火、 防毒、 防尘、 防爆知识及紧急情况安全处理和安全疏散知识
防护用品发放标准及防护用品、 用具使用的基本知识
受教育人签名:
签施工队组长姓名和安装工姓名
年 月 日

班组( 第三级) 安全教育记录
工程名称: 施工单位: ( 安装合同主体乙方)
教育等级
学时
教育内容
授课地点
授课人
第三级
16
1-4
现场
签组长姓名
教育内容:
进行本工种岗位安全操作及班组安全制度、 纪委教育, 主要内容是:
1． 本班组作业特点及安全操作规程
2． 班组安全活动制度及纪律
3． 正确使用安全防护装置( 设施) 及个人劳动防护用品
4． 本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策, 本工种事故案例剖析
本岗位的作业环境及使用的机械设备、 工具的安全要求
受教育人签名:
签施工队组安装工姓名
年 月 日

五、 工程结款流程图

地监或安装组长将现场资料交回公司
办理完毕施工告知, 有受理号或识别号
安装小组校完导轨, 挂好厅门
地监填写《工程结算单》并上交助理申请结款第一笔
登记录入申请内容, 并交部长、 经理、 财务审批
李总审批
交财务出纳
地监提前做好项目预算, 填写《工程结算单》并上交助理进行审批流程
厂检合格、 技监合格
( 日立牌要有售后服务号)
登记录入申请内容, 并交部长、 经理、 财务审核
总经理审批
交财务出纳
移交客户或维保部( 交接表)
技监合格3个月后
地监填写《工程结算单》并上交助理申请结款第二笔
地监填写《工程结算单》并上交助理申请结款尾款

《电梯安装工程项目预算表》 派遣单编号:
供货合同号:
项目情况
项目名称:
项目地址:
生产工号
( 电梯编号)
电梯型号
层站情况
电梯
台数
梯型
吨数
安装费
( 含梯型补助)

序号
类别
预算( 自施)
预算
( 外协)
核定
备注
自施
外协
1
安装费
( 小计)

2
项目补助

3
吊装费

4
搭棚费

5
井道修改费

6
检测费

7
其它

合 计

项目费用说明

工期要求

安装组长:
安装员工:
预算人:
审核人:
项目监理( 地监) :
工程部:
财务部:
安全员:
总经理批示:

6、 插头、 插座应完好无损, 不准使用多用插座。
7、 禁止带电器具无人看管, 作业人员离开现场一定要切断电源, 并妥善安置用电器具。
8、 电焊作业要执行”三级动火制度”, 即电焊作业前一定要向总包或监理申请或打招呼, 得到同意后施工负责人要向电焊作业人员把电焊作业中要采取的安全措施交底, 作业过程中要有专人监护。
9、 电焊机要有外壳及及可靠的接零或接地保护, 电焊钳绝缘要良好, 放置整齐, 不要乱扔乱放。
10、 电焊作业前, 还要检查周围及下方火星可能溅到的地方是否存在可能引起火灾或爆炸的物质存在, 作业时要注意作业区域上下、 左右周围是否有火警发生, 作业周围要至少配有2个灭火器, 专门的监护人员要认真负责, 切不可玩忽职守, 作业人员还要当心电焊热源引起的电气线路的电气线路的损伤, 作业后, 一定要切断电源, 检查是否留有火灾隐患, 否则不准离开现场。
三、 井道作业安全
1、 电梯安装人员须持有电梯安装特种作业证持证上岗。
2、 进入井道前要检查井架和脚踏板、 安全绳、 安全网的安全状况, 进入井道必须穿好安全鞋、 戴好安全帽, 必须系好安全带( 配合自锁器和安全绳使用) , 安全带应高挂低用, 不准穿肥大的衣服进入井道, 着装要做到四紧。
3、 井道入口应无杂物堆积、 畅通、 物品摆放整齐, 如杂物为业主可总包放置, 而我方又无能力或估计移走会产生矛盾, 请与业主、 总包协商解决。
4、 进入井道, 井道防护门/梯门一定要关好或有人监护。
5、 井道内要有足够照明, 通风良好。
6、 井道内严禁吸烟, 严禁立体作业, 严禁一人单独作业, 严禁戏闹。
7、 随身物品要保管好, 不准抛扔物品, 棚架上不准堆放物品, 吊挂提升物体要用专用工具, 严禁使用安全带吊挂。
8、 带电作业需同时有二人以上操作, 并遵守带电作业安全操作规程, 井道吊装要遵守起重作业安全操作规程。
9、 打码时要注意平衡用力, 戴好防护眼镜。
10、 不准自行拆除或改造棚架, 棚架必须由合格人士检验并出示证书, 或按当地劳动部门的有关规定执行。
11、 安装后期需在轿顶工作时要注意, 打开电梯门进入井道、 轿箱或轿顶时必须思想集中, 看清情况, 要确保自己站在安全位置, 轿顶要保持清洁, 不准乱托乱拉电线, 或拉线过长, 在轿顶工作只可行慢车上落, 绝不可行快车, 无论电梯停在任何位置, 都要先关掉急停开关, 使电梯无法运行, 才可进行工作。

电梯安装安全技术交底( 二)
施工单位: 广州嘉立电梯工程有限公司
工程名称

分项工程

工 种
安装工
1、 电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。
2、 进入施工现场, 必须遵守安全生产纪律, 在井道脚手架上作业时, 必须系安全带, 不得向下抛物, 并防止工具材料等物体从缝隙跌落。
3、 电梯井道内施工要有足够的照明灯, 保持一定的亮度, 照明电源要用低压36V, 灯泡与脚手架要有一定的距离。
4、 各类电动工具、 机具必须装接漏电开关, 电源开关应设在底层井道口, 离开现场, 便于切断电源, 开关箱应加锁
5、 电梯井道内的电焊龙头线、 气焊皮管、 要经常整理、 检查, 防止磨损, 拉断和漏气、 漏电打火现象。进行电气焊工作时, 要有防火措施, 制定专人监护熄灭残渣余火。
6、 电梯调试运行期间, 必须统一指挥, 专人操作, 严禁乱送电、 乱操作。
7、 轿厢运行前, 必须经钳工对轿厢导轨、 对重、 绳轮、 抱闸等机械部分, 经仔细检查认可后, 方可投入运行。
8、 各种安全开关、 限位开关, 须经模拟动作试验无误后, 方可送电。
9、 检查线路。换接端子火修理电器时, 尽量做到不带电作业, 必须带电作业时, 应有人监护, 在通电电器接线端子火修理电器时, 尽量做到不带电; 带电作业时, 要有人监护, 在通电电器接线端子裸露处附近, 禁止使用没有绝缘柄的工具。
10、 每天工作结束人离去前, 必须切断电源, 锁好开关箱, 防止她人随意开动。
11、 补充交底内容:
交底人签字: 签组长姓名
日 期:
接受人( 全员) 签字: 安装工姓名
注: 本交底一式三份, 班组、 交底人、 资料保管员各一份。

安装工地安全技术交底

交底人: 签安装工程科负责人姓名 被交底人: 施工队组长
一、 综合管理项目
1、 每天开始工作以前, 各安装小组要进行上岗安全教育和检查, 并做好记录, 上岗安全教育和检查由小组安全员负责。上岗安全教育主尽可能内容为: 工作内容、 工作范围、 工作中可能产生的危险及预防措施, 上岗安全检查主要包括: 员工的精神状态、 个人防护用品、 所使用的工具设备等内容, 如发现员工精神状态不佳或使用的个人防护用品及工具残缺或损坏, 请做适当的补救, 否则禁止其上岗工作。
2、 各工地开工以前, 要张贴与安全有关的警告标语及表格。
3、 进入工地要遵守建筑工地安全纪律, 即: 进入工地必须戴好安全帽, 正确使用个人防护用品; 二米以上的高空作业必须系好安全带; 高处作业不准往下抛扔物体; 不懂电器和机械的人严禁玩弄机电设备; 吊装区域非操作人员严禁入内。
4、 进入工地必须戴安全帽、 穿好安全鞋, 严禁穿肥大的衣服进入井道, 着装要做四紧( 领口紧、 袖口紧、 下襟紧、 裤口紧) 。
5、 施工中, 如发生事故或发现有任何危险, 要及时向上级主管或安全主任报告, 如遇到滥
6、 用或不懂的地方, 也应及时向上级主管、 安全主任或工地监理、 总包咨询请教。
7、 应严禁遵守劳动纪律, 在要作时间范围内严禁饮酒, 不准 在工作区域内吸烟、 玩耍、 戏闹。
二、 工具房管理
1、 清洁卫生, 通风照明良好, 物品摆放整齐有序, 通道畅通。
2、 用电器具符合安全标准: 所有用电器应经过一块绝缘控制板引出使用, 不准直接接在总配电箱上, 这块控制板上至少包括相应的漏电保护器、 熔断器及合适的开关、 插座、 禁止使用水电壶、 电炉等大功率的用电器或能产生火花的用电器。
3、 工具房至少应备有2个灭火器。
4、 应备有急救箱和简单的急救用品: 紫药水、 绷带等。
三、 工地防火安全技术交底
1、 施工人员必须遵守工地防火安全规定, 听从业主或监理的建议和指导, 所有”动火作业”必须向业主或监理办理”动火许可”或征求意见。
2、 严禁乱拉或乱接电线, 避免使用大功率用电器, 对可能产生火花的器具严加控制, 以避免产生火患。
3、 在电焊等动火作业时, 必须落实可靠的防范措施, 这些措施至少应包括: 持证上岗, 对施工人员进行安全技术交底, 配备灭火器, 消除或移走可燃物易燃, 派专人进行监护等。
4、 清洗导轨的溶剂等易燃物品加盖存放, 远离明火, 使用时保持通风, 灭顶在量存放。
5、 严禁吸烟。
四、 吊装作业安全
1、 卷扬机操作工需持垆理工特种作业证操作。
2、 检查所有专用工具及吊装器具的安全性能, 特别是吊装器具使用前应检查其传动部分是否灵活, 链和吊钩是否有裂纹, 手拉小链是否会跑链或掉链, 吊钩要有防滑脱装置, 链条有伸长和扭转现象禁止使用, 钢丝绳视情况给予报废, 不应有锐角、 列角或过度受压变形现象。
3、 当心坠落物体的伤害, 安放围栏及警告标志于工作区域周围和零部件可能坠落到的区域。
4、 吊起的扶梯上不准站人和行人, 同样吊起的物体下方不准 站人。
5、 吊重器具应严格按要求合理使用, 不得超载, 锚位应适当, 固定良好。
6、 吊起物体绑扎要牢固, 提升速度要慢、 稳, 不要碰撞, 不可在空间停留过长时间。
7、 专人统一指挥, 专人负责安全, 要上下配合, 互相照应, 保证通信畅通良好。
五、 机房作业安全
注意周围预留洞口的情况, 防止坠落, 必须戴安全帽, 严禁吸烟, 垃圾废品及时清除, 保持整洁, 机房无人应锁好。
六、 施工用电安全
1、 临时用电线路的加接和电动工具的接驳与日常检修等工作应由有电工特种作业证的合格的人进行, 电焊作业应由有电焊工特种作业证的合格的人员进行。
2、 作业人员必须穿戴和正确使用防护用品, 如防护面罩、 防护服、 绝缘手套、 绝缘鞋等。
3、 所有用电器的接线须经过二级漏电保护装置移动配电箱/开关箱引出, 不准直接从总包或业主的总配电箱引出使用, 移动配电箱/开关箱内至少应包括相劝相应的漏电保护器、 熔断器及合适的开关、 插座。
4、 施工临时用电线要整齐有序, 不准乱拖、 乱拉及拉出过长, 不准有老化、 裂纹现象。
5、 小太阳灯要有接电线, 手提行灯( 如白炽灯) 要有外罩, 小太阳灯及手提行灯应悬挂或放置合适之处, 其灯泡不要与安全绳、 安全网、 电线、 脚手架竹篱笆等接触, 应保持一定距离。

安全管理责任书

甲 方: 广州嘉立电梯工程有限公司
乙 方:
为了在________ 项目, 电梯安装及附加工程施工过程中切实贯彻落实安全责任和政府以及甲方颁发的有关安全法规和文件, 现经双方协商订立如下责任协议:
1、 乙双方应共同遵守国家安全法规和当地政府颁布的有关安全规定。乙方必须经过政府有关部门的资质认证及甲方的安全评估和审核( 包括证照、 员工的安全培训、 技能考核) 等。
2、 乙方负责该工程相关人员的工作安排、 安全责任、 费用分配、 防护用品、 劳动保险( 包括因员工伤亡、 医疗赔偿等一切费用) 以及第三者责任险;
3、 承接工程的安装工作, 其施工人员必须持市( 县) 级以上技监部门颁发的”特种作业人员操作证” 如: 电工证、 焊工证、 电梯安装操作证、 起重工证、 架子工证等;
4、 乙方所携带的施工设备如电焊机、 电动工具、 空气压缩机、 起重设备等, 必须符合国家有关设备标准, 及必须符合甲方对此类设备的有关规定, 施工时应符合安全标准。
5、 在电梯安装及安装附加工程的过程中乙方应遵守厂家或甲方提出的工地安全标准, 特别是以下五大要领: 遵守佩戴安全帽、 工作鞋及安全带的规定; 坠落防护; 安全用电; 安全控制电梯; 安全动火。
6、 乙方应指派安全负责人负责现场安全、 自检, 乙方应接受甲方及上级主管部门的安全监督检查并予以配合。对查出的问题进行积极整改, 否则甲方有权作出停工处理、 通报处以违约罚款或终止合同。
7、 乙方应有安全负责人与甲方人员联系沟通。乙方应及时向其员工传达甲方及上级主管部门的有关安全指示要求和进行安全教育、 培训。
8、 甲方负责定期召开安全例会, 通报安全检查情况和听取乙方意见, 协助乙方就现场隐患制定整改计划, 记录备案以便检查实施结果。
9、 承担因乙方责任疏忽、 错误或安排失误引起的工期延误或不能按期完成, 而要求甲方支付违约金或其它索赔及相关责任。
10、 乙方负责接收厂家到货及货物保管, 并承担安装过程中损坏或因保管不善产生的零配件丢失以及第三方物业的赔偿费用; 负责施工人员的一切费用以及由于施工人员违法而引起的投诉和罚款。
11、 乙方在安装过程中, 发生重大安全事故, 不得隐瞒, 应及时向甲方安全人员及主管部门汇报, 甲方有权参与调查, 视情节轻重向乙方实施违约罚款或终止该项目合同甚至终止年度合作协议, 并承担如第九条规定的责任。
12、 乙方应负责在电梯安装及安装附加工程( 包括但不限于设备吊装、 搭建脚手架、 安装井道灯、 井道整改、 打孔、 布电源线等) 过程中因违反本协议或安装工程合作协议的各项规定所造成的人员伤亡、 工期延误及财产等损失的一切赔偿, 并承担经济、 行政、 法律责任, 惟有甲方或业主原因造成的除外; 发生该等事件, 乙方应独自承担费用解决, 如果该等事件致使甲方承担任何责任( 无论是经过法院判决、 仲裁裁决、 和解或政府处罚) , 乙方应在接到甲方书面通知后10天内无条件向甲方偿付甲方所承担的一切经济责任。
13、 乙方有权拒绝一切不安全的作业指令并及时向甲方汇报。
14、 乙方的现场监督负责人及安全人员应经常进行工地安全检查和巡查, 随时发现随时整改, 甲方有权抽查并对不接受改进意见的工地和人员作出停工或经济处罚。
15、 上述安全协议甲、 乙双方应共同遵守和执行。

现场安装负责人/班组长:
现场安装人员 ( 一个班组不能少于两个安装人员)
安装工姓名
安装人员上岗证/操作证编号
安装工姓名
安装人员上岗证/操作证编号

电梯工程安装项目任务派遣书

甲方: 广州嘉立电梯工程有限公司( 任务派遣下达方以下简称甲方)
乙方: 安装工程科第 安装施工组、 负责人 , 身份证号: ( 以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商、 甲方将 单位的 电梯安装工程项目, 分配给乙方全权承担具体施工作业工作, 协议如下:
一、 工程情况:
序号
品牌
型号
层/站/门
台量
工程项目施工名称
工程费/元
备注
安装
吊装
搭棚
改井道
1

2

3

二、 工程式费支付方式:
垂直电梯安装工程费用分 期支付, 完成 口办理告知 口装好轨道 口把现场资料交回公司, 支付第一笔 %款;
完成 口初装调试完毕 口政府部门验收合格 口厂检合格, 支付第二笔 %款; 完成 口《移交确认书》上交 口维保接管( 签交接表) 电梯运行合格、 支付第 笔 %款; 口移交维保后90天内无施工质量问题支付第 笔 %款。
三、 工期:
电梯安装工程项目, 从 年 月 日进场至 年 月 日为期 天工程期,
如果超过该工期、 必须有客户或甲方签字确认的书面证明, 否则、 甲方有权追究延期的相关责任。
四、 双方责任:
本协议从进场至项目完工的施工期间。乙方及其所属作业工人不得做有损甲方形象的行为。
乙方及其作业工人必须持市( 县) 级以上技监部门颁发的”特种作业人员操作证” 如: 电工证、 焊工证、 电梯安装操作证、 起重工证、 架子工证等。乙方及其安装成员的操作证在合作期间交由公司统一保管。合作期超过一年的, 第二年操作证需要复审的, 由甲方支付乙方本人的复审费。
甲方负责分派电梯安装工程任务给乙方, 乙方必须服从甲方工作安排。如有特殊原因无法接受分派工作, 乙方须及时提出。
甲方负责监督、 指导、 检查乙方的工作。包括电梯安装作业过程中的自检以及现场工作制度遵守监督等。
甲方负责按时按进度发放安装费。
电梯安装完毕后, 甲方负责向当地政府主管部门办理申报验收, 并承担政府规定的费用( 但由于乙方原因造成的二次或以上验收费用由乙方支付) 。
甲方协助乙方与制造厂家的沟通协调( 包括部件的补足、 修理或更换工作) 。[此项具体工作由项目经理( 业务员) 负责]
甲方协助乙方处理安装过程中与用户现场人员的沟通。[此项具体工作由项目监理( 地监) 负责]
在本协议签定之后, 甲方对乙方进行安装操作工作方面的培训或培训安排, 乙方要积极配合, 认真学习。
乙方必须保持电话畅通, 保证随时有效联系。特别是对信息事件的处理, 不得有严重滞后的情况出现, 如有任务联系不到乙方或甲方告知乙方三次仍无结果, 甲方有权将该任务临时分派给其它安装小组, 其费用在乙方工程款里扣除, 因此而造成甲方的名誉损失, 甲方有权单方面终止协议。
乙方负责接收厂家到货及货物保管, 并承担安装过程中损坏或因保管不善产生的零配件丢失以及第三方物业的赔偿费用; 负责施工人员的一切费用以及由于施工人员违法而引起的投诉和罚款。
未经甲方同意乙方不得以任何名义向用户收取各种其它费用; 以及变卖安装多余部件, 如有该情形甲方有权拒付全部分包费用, 并由乙方承担由此造成的损失。
乙方负责工程相关人员的工作安排中的安全责任、 费用分配、 防护用品、 劳动保险( 包括因员工伤亡、 医疗赔偿等一切费用) 以及第三者责任险。甲乙双方应共同遵守国家安全法规和当地政府颁布的有关安全规定。
乙方未事先征得甲方同意, 不得将本协议规定的任何权利、 业务的全部或一部分转让给第三者, 不得将此用作担保和其它处理。
甲方因乙方的行为而被索赔责任时, 甲方被追索的赔偿金必须由乙方承担。
乙方在协议有效期内未发生安全事故, 甲方按照公司《安装组评审制度》给予乙方奖励。
乙方认为已不能再继续从事电梯安装作业, 或因明显的困难而有可能发生合作中断时, 为保持乙方的运营, 乙方经甲方同意后, 能够将乙方转让给第三者, 此时甲方有优先接受的权利。
对本协议规定的及未规定的事项如有疑问, 由当事者双方本着发展事业的愿望, 坦诚地协商解决。未尽事宜, 双方协商签订补充协议, 与本协议具有同等法律效力。
双方同意本协议全部条款, 严守本协议条款之内容是双方的责任; 任何一方向外泄露本协议之内容, 均属于违约行为。如有违约, 按国家有关法律程序执行, 仲裁和诉讼地点为甲方所在地法院。
本协议双方签字之日起生效, 本协议及附件具同等法律效力。一式二份, 均为正本, 双方各执一份。

甲方代表( 签字/盖章) : _________ 乙方代表( 签字/盖章) : _________

_________年____月____日 _________年____月____日

~ 以下空白 ~