资源描述
《监理概论》
一、单项选择题
1、审核确定分包单位是（ ）基本职责。
A、总监理工程师 B、专业监理工程师
C、子项监理工程师 D、监理员
2、各类高级监理人员一般应占监理人数的（ ）以上。
A、5% B、10% C、15% D、20%
3、当前我国的工程建设监理主要应当在工程项目建设的（ ）阶段进行
A、决策 B、实施 C、施工 D、设计
4、监理细则的作用是（ ）。
A、为监理单位承览监理业务服务
B、指导整个工程项目的工作
C、指导项目监理组织全面开展监理工作
D、指导项目监理组织的有关部门开展监理务实工作
5、隐蔽工程验收时，监理人员应按照（ ），采取必要的检查工具，对其进行检查与验收。
A、设计要求 B、合同规定的质量标准
C、施工规范 D、 A+C
6、第一次工地例会由（ ）主持
A、业主 B、质检站 C、监理工程师 D、承包人
7、如果银行利率为10%，为在5年后获得10000元款项，现在应存入银行多少？（ ）
A、3674元 B、4674元 C、5674元 D、6674元
8、为了有效地控制工程建设进度，必须事先对影响进度的各种因素进行全面分析和预测。其主要目的是为了实现工程建设进度的（ ）。
A、动态控制 B、主动控制
C、事中控制 D、纠偏控制
9、网络计划优化的目的是为了缩短（ ）。
A、计划工期 B、计算工期
C、要求工期 D、合同工期
10、由于偶然因素引起的质量变异或质量数据波动，一般属于（ ）。
A、正常变动或正常波动 B、异常变动或变异波动
C、非随机性波动 D、需具体分析
二、多项选择题
1、ISO9000质量方针体现了（ ）
A、顾客的期望 B、企业成员的质量意识
C、市场的需要 D、对顾客作出的承诺
2、监理单位的义务包括（ ）
A、选择承担工程项目建设的实施单位
B、与承包商签订施工合同
C、公正的维护有关各方的合法权益
D、不得泄露与本工程有关的保密资料
E、不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
3、工程建设监理的性质包括（ ）
A、强制性 B、科学性 C、独立性
D、公正性 E、服务性
4、我国建设监理制度赋予总监理工程师的主要权力有（ ）
A、指挥工程项目建设的权力
B、签认所监理的工程项目有关款项的支付凭证
C、在授权范围内发布有关指令
D、撤换不合格的工程建设分包单位
E、确定中标承建单位
5、从事工程建设监理活动应遵循的四项准则是（ ）
A、守法 B、诚信 C、独立
D、公正 E、自主 F、科学
6、监理工程师要具有（ ）等素质
A、丰富的工程建设实践经验
B、较强的领导协调能力
C、良好的品德
D、较高的学历和多学科专业知识
E、健康的体魄和充沛的精力
7、监理大纲、监理规划、监理细则的区别是（ ）
A、监理细则是开展监理工作的依据，而其他则不是开展监理工作的依据
B、编写时间不同
C、主持编写人身份不同
D、内容范围不同
E、内容粗细程度不同
8、按照《建设工程监理合同》，在不可抗力情况下由甲方承担费用的是（ ）
A、工程本身的损害 B、现场甲方人员伤亡 C、现场乙方人同伤亡 D、施工机械损害 E、停工损失
9、工程项目建设监理实施的基本原则包括（ ）
A、权责一致 B、科学、公正、守法、诚信
C、综合效益原则 D、总监理工程师负责制 E、严格监理、热情服务
10、影响工程质量因素的控制中，对人控制的目的在于（ ）
A、避免人的失误
B、全面提高人的素质，以适应工程需要
C、便于对影响工程质量的因素进行综合控制
D、调动人的主观能动性，以便用人的工作质量去保证工程的质量
E、预防为主，防止质量事故的发生
11、施工阶段影响工程质量的因素主要有（ ）
A、环境 B、材料、半成品、构配件 C、决策情况 D、施工图纸 E、施工人员 F、机械设备G、施工方案、方法 和 工艺 H、气候和气象
12、工程中使用的主要材料，在其进场时应有（ ）
A、生产厂家的标志 B、正式的出厂合格证 C、产品使用说明书 D、材质化验单
13、施工阶段现场质量检查的一般方法有（ ）
A、目测检查 B、施工记录检查
C、质量保证资料检查 D、实测检查 E、试验检查
14、（ ）是评价项目施工质量的尺度
A、质量检验评定标准 B、合同文件
C、设计文件 D、质量数据 E、工程验收资料 F、质量评定资料
15、施工过程中监理工程师质量检查的重点是（ ）
A、工程施工预控 B、质量通病检查
C、工序交接检查 D、人的不安全行为
E、工序能力检查 F、隐蔽工程检查
G、质量保证能力检查 H、现场巡查
16、判断生产过程是否正常，可采用（ ）
A、因果分析图 B、直方图
C、相关图 D、控制图
17、工程费用监理的原则（ ）
A、政策性原则 B、合同原则
C、公正原则 D、责、权、利相结合的原则
18、安全控制的重点是控制（ ）
A、安全管理制度实施 B、安全事故预防
C、人的不安全行为 D、物的不安全状态
E、环境 F、惯性事故
19、工程监理月报的主要内容有（ ）等
A、工程描述 B、主要设计指标
C、分包人及供应人 D、工程进度
E、支付状况 F、监理工作执行情况
20、公路施工监理招标投标工作实行（ ）
A、统一领导 B、分级管理
C、交通部是其主管部门 D、交通厅是其主管部门
21、下列各项中，属于项目静态投资的费用有（ ）
A、基本预备费 B、固定资产投资方向调节税
C、建设期贷款利息 D、建筑安装工程费 E、设备工器具购置费
22、承包方根据协议规定提出的付款申请表主要包括（ ）等付款内容。
A、已完工程量 B、工程变更费 C、施工损失费
D、恶劣气候造成的窝工损失费 E、索赔
23、施工阶段投资控制的主要措施有（ ）
A、组织措施 B、经济措施 C、技术措施
D、合同措施 E、法律措施
24、按我国现行规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是（ ）。
A、由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行
B、由承包方提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行
C、当监理工程师与承包方对变更意见不一致时，由监理工程师单方面确定其认为合适的价格
D、当监理工程师与承包方对变更意见不一致时，由造价部门裁定
E、业主与承包方对变更价格意见不一致时，由造价部门裁定
25、根据FIDIC合同条件下，下列哪些费用承包商可索赔（ ）。
A、异常恶劣气候导致的机械窝工费
B、非承包商责任，工效降低增加的机械使用费
C、由于完成额外工作增加的机械使用费
D、由于监理工程师原因导致的机窝工费
E、施工组织设计不合理导致的机械窝工费
26、下列哪些情况是废标：
A、投标文件上法定代表人或授权代理人签字齐全，
B、与申请资格预审时比较，投标人资格已发生实质性变化，
C、投标人按招标文件的规定提供了投标保证金，
D、同一份投标文件种有两个报价，
E、投标保证金单位名称与投标书名称不一致。
27、业主与监理单位签定合同时，应考察监理单的（ ）。
A、资质等级证书 B、企业法人营业执照
C、监理人员素质 D、企业纳税证书
28、项目监理组织开展监理工作的主要依据是（ ）。
A、业主正当的要求
B、承包商正当的要求
C、工程建设监理合同
D、其他工程建设合同
29、（ ）共同构成监理规划性文件。
A、监理规划 B、监理业务手册 C、监理合同
D、监理大纲 E、监理细则
30、评标时，一般主要对投标企业的（ ）进行评审
A、投标报价 B、施工方案 C、投标工期
D、主要材料用量 E、有无附带优惠条件
31、投标单位有下列行为时，（ ）招标单位可视为其严重违约而没收其投标保证金。
A、通过资格预审后不投标
B、不参加开标会议
C、中标后拒绝签订合同
D、开标后要求撤回其投标书
E、不参加现场考察
32、作为索赔证据的材料必须具备（ ）的要求。
A、真实性 B、全面性 C、及时性
D、是经过合理程序形成的书面资料 E、合理性
33、监理工程师应着重对施工机械设备的（ ）等方面予以控制。
A、选型 B、主要性能参数 C、使用操作要求
D、保修 E、检验
34、施工过程中质量控制的主要工作是（ ）
A、进行预控 B、进行预检
C、以工序控制为核心 D、设置质量控制点
E、严格质量检查 F、加强成品保护
35、分项工程质量评定的项目主要是（ ）。
A、保证项目 B、抽查项目 C、基本项目
D、允许偏差项目 E、观感项目
36、财务评价的动态指标有（ ）等。
A、投资利润率 B、财务净现值
C、财务内部收益率 D、借款偿还期
37、为了有效地控制工程建设进度，监理工程师除审核被监理单位提交的进度计划外，需要自己编制的计划包括（ ）。
A、工程项目建设总进度计划 B、监理总进度计划
C、各子项进度计划 D、年、季、月进度计划
38、在提出施工进度调整措施时，主要考虑的因素有（ ）。
A、后续施工活动合同工期要求 B、对材料物质供应的影响
C、劳动力供应情况 D、对投资分配的影响 E、不可预见事件
39、桥梁上部结构的施工质量监理中的主要程序是（ ）。
A、对设计进行审查验算 B、模板、拱架、支架架设过程检查
C、拆卸 D、钢筋布置检查
40、隧道分项工程包括（ ）
A、洞口工程 B、洞身工程 C、防、排水工程
D、附属设施工程 E、支护工程 F、衬砌工程
三、判断题
1、工程量清单数量是合同图纸给定的数量，计量时应以实际完成并经监理工程师确认的数量为准（ ）。
2、抛石挤淤应使用不易风化石料，石料尺寸没有要求（ ）。
3、当专用条件与通用条件出现矛盾冲突时，应以通用条件为准（ ）。
4、当监理工程师中心试验室结果与承包人的试验结果出现允许误差以外的差异时，一般以承包人的试验结果为准。（ ）
5、监理信息包括监理过程中，监理工程师的一切指令、审核、审批意见、监理文件等。（ ）
6、桩的无破损检测结果不须经过设计单位的确认。（ ）
7、隧道采取先拱后墙程序施工时，拱脚应有支撑。（ ）
8、管理跨度越小越好。（ ）
9、监理人员的数量按每公里计算，一般应按0.4～0.8配备。（ ）
10、第一次工地会议由业主主持。（ ）
四、简述题
1、简述投标书中技术建议书的主要内容。
2、简述承包人向高级驻地工程师提交的开工报告内容。
3、基层（底基层）施工质量控制要点是什么？
4、交通安全设施施工质量的基本要求是什么？
5、某路段有4座相同性质的通道工程，其施工过程可分解为挖基础基坑、砌基础浇筑墙身、安装盖板4道工序，各工序在各通道上的持续时间如下，按四、二、一、三顺序施工时，组织流水作业，请计算流水步距和总工期。
五、综述题
1、请画出直线式监理组织机构框图并简述总监理工程师的职责与权限。
2、某工程项目业主委托一监理单位进行施工阶段监理。在委托监理任务之前，业主与施工单位已经签订了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到了一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。
问题：⑴、在施工招标文件中，按工期定额计算，工期为550天。但在施工合同中，开工日期为1997年月日12月15日，竣工日期为1999年7月20日，日历天数为581天，请问监理的工期目标为多少天？为什么？
⑵、施工合同中规定，业主给施工队单位供应图纸7套，施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸，施工图纸的费用应由谁来支付？
⑶、在基槽开挖土方完成后，施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎于掉入基坑摔伤，由此发生的医疗费用应由谁来支付？为什么？
⑷、在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上11点以后一般不得施工，若有特殊需要应给附近居民补贴，此项费用应由谁承担？
⑸、在结构施工中，由于业主供电线路事故原因，造成施工现场连续停电3天。停电后施工单位为了减少损失，经过调剂，工人尽量安排其他生产工作。但现场的一台塔吊，两台混凝土搅拌机停止工作，施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告，要求索赔工期和费用，监理工程师应如何批复？
答 案
一、单项选择题： 1、A 2、B 3、B 4、D 5、D 6、C 7、C 8、B 9、B 10、A
二、多项选择题 1、ABD 2、CDE 3、BCDE 4、BC 5、ABDF 6、ACDE 7、BCDE 8、AB
9、ACDE 10、AD 11、ABEFG 12、BD 13、ADE 14、ABC 15、CFH 16、
BD 17、ABCD 18、CD 19、ACDEF 20、ABC 21、ADE 22、ABE 23、 ABCD
24、BD 25、BCD 26、BDE 27、ABC 28、CD 29、ADE 30、ABCD 31、
CD 32、ABCD 33、ABC 34、CDEF 35、ACD 36、B C 37、BCD 38、ABCD
39、ABCD 40、ABCD
三、判断题： 1、√ 2、× 3、× 4、× 5、√ 6、× 7、√ 8、× 9、× 10、×
四、简答题
1、答：（1）项目概况；（2）监理工作的指导思想和监理目标；（3）监理班子及人员组成；（4）费用监理的工作任务和方法；（5）进度监理的工作任务和方法；（6）质量监理的工作任务和方法；（7）合同管理的工作任务和方法；（8）组织协调的工作任务；（9）缺陷责任期的监理办法；（10）招标书要求的其他资料；（11）对本合同监理工作的建议；（12）联合体情况（如果有）。
2、答：工程开工报告应提出工程实施计划和施工方案；依据技术规范列明本项工程的质量控制指标及检验频率和方法；说明材料、设备、劳力及现场管理人员等项的准备情况，提供放样测量、标准实验、施工图等必要的基础资料。
3答：1、基层（底基层）施工前，监理应检查审核以下几个方面：
1） 施工机械设备；
2） 混合料拌和场的位置、拌和设备以及运输车辆能否满足质量要求及连续施工的要求。
3） 路用原材料。
4） 混合料配合比设计实验报告。
5） 实验路段施工与总结报告。
6） 签发<<路面底基层和基层开工通知单>>
2、基层（底基层）施工过程中，质量控制要点：
7） 拌和与运输；
8） 摊铺和整型；
9） 碾压；
10） 接缝和“调头”的处理；
11） 养生；
12） 气候；
4、答：（1）护栏、隔离设施的立柱应有足够的强度，安装必须牢固可靠，
（1） 标志、标线及视线诱导设施应当清晰、醒目，反光膜效果良好，
（2） 金属材料必须昨防锈处理或采用相应的防锈措施，
（3） 各种构件的安装应满足设计和规范的要求。
五、综合分析题
1、答：
总监理工程师的职责与权限有：
⑴负责和主持总监办的监理业务工作，在合同规定范围内对工程项目的监理业务具有决定权。
⑵解释或纠正合同文件中不明确或不一致的地方。
⑶审查、批准和签发重大工程变更、工程延期、费用索赔、单价调整等命令和报告。
⑷主持工程项目重大质量事故的处理。
⑸签发支付证书、月进度报告、工程竣工移交证书和工程缺陷责任终止证书。
⑹对监理人员进行协调和管理，对监理人员履行职责的能力表现和职业道德进行考核、评价和处理。
2、答：⑴按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容有矛盾时，协议条款不为准。故监理的工期目标应为581天。
⑵、合同规定业主主供应图纸7套，施工单位再要3套图纸，超出合同规定，故增加的图纸费用应由施工单位支付。
⑶、在基槽土方开挖后，在四周设置围栏，按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所花费的医疗费应由施工单位支付。
⑷、夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担费用。
⑸、由于施工单位以外的原因造成连续停电，在一周内超阶级过8小时。施工单位又按规定提出索赔，故监理工程师应批复工期顺延。由于工人已被安排进行其他生产工作，监理工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用。造成施工机械停止工作，监理工程师视情况可批复机械设备租赁费或折旧费的补偿。
第一部分 基本知识
１． 有关工程监理三大目标的叙述，正确的有（ＤＥ ）
Ａ．质量控制最重要 Ｂ．费用控制最重要 Ｃ．费用控制最重要
Ｄ．通常是一样重要 Ｅ．在不同时期其重要性不同
2．在工程项目建设监理的目标中，（ＡＣＤ ）必须优先予以保证．（2004年2005年试题）
Ａ．安全可靠性 Ｂ．投资费用 Ｃ．使用功能 Ｄ．施工质量 Ｅ．工程进度
３．在建设工程的实施过程中，如果提高工程质量标准，一般会导致（Ｃ ）
Ａ．投资增加，工期缩短 Ｂ．投资减少，工期延长
Ｃ．投资增加，工期延长 Ｄ．投资减少，工程缩短
４下列哪些属于初步设计内容（ＡＢＣＥ）
Ａ．设计指导思想和依据 Ｂ．施工组织规划设计 Ｃ．劳动力需要量
Ｄ．施工详图 Ｅ．建设工期
１．工程项目管理学（Ｃ）
Ａ．投资学 Ｂ．工程监理学 Ｃ．项目管理学 Ｄ．技术经济学
２．工程监理学的相关学科是（ＣＤＥＦ）
Ａ．系统工程 Ｂ经济管理学 Ｃ．投资学 Ｄ．技术经济学 Ｅ．组织学 Ｆ．工程监理学
公路工程实行社会监理的优点是（ＡＢＣ）
Ａ．赋予监理工程师全面监督管理的权限，加强其地位
Ｂ．有助于提高管理水平
Ｃ．有助于转变各级政府主管部门的职能
Ｄ．有利于提高工程质量和加快工程进度
Ｅ．有利于控制费用，节约投资
３．监理与业主之间的关系是委托关系是（Ｂ）
Ａ．监理和被监理 Ｂ．委托与被委托 Ｃ．雇佣与被雇佣 Ｄ．相当于业主代表
４．在工程项目建设中，始终处于主要负责地位的是（Ａ）２００４年题目
Ａ．项目法人 Ｂ．监理单位 Ｃ，承包人 Ｄ．政府建设主管部门
１．在公路工程监理活动中，承包人是依据（Ａ ）接受监理的．
Ａ．施工合同文件 Ｂ．监理委托合同制 Ｃ．监理单位承包人的书面通知 Ｄ．项目法人给承包人的书面通知
2．公路工程基本建设程序划分的阶段有；（１）列入基本建设计划（２）可行性研究，编制设计任务书；（３）施工；（４）设计和编制概（预）；（５）竣工验收，交付使用．它们的先后顺序正确的是（Ｃ）
Ａ．１．３．２．４．５． Ｂ．２．３．４．１．５．
Ｃ．２．４．１．３．５． Ｄ．４．１．２．３．５
３．利用世行贷款建设的公路工程，其施工招标必须采用（C）
Ａ．国内竞争性招标（公开招标） Ｂ．国内有限招标（邀请招标）
Ｃ．国际竞争性招标 Ｄ．国际有限招标
４．利用世行贷款建设的公路工程，选择监理队伍必须采用（Ｄ）
Ａ．国内竞争性招标 Ｂ．国际竞争性招标
Ｃ．国内有限招标 Ｄ．国际有限招标
５．在工程建设过程中如果提高工程质量标准，一般会导致（Ａ）
Ａ．投资增加，工期延长 Ｂ．投资增加，工期缩短
Ｃ．投资减少，工期延长 Ｄ．投资减少，工期缩短
多项题
１．组织论所研究的组织结构包括下列（ACD）内涵．
Ａ．组织结构模式 Ｂ．工作流程
Ｃ．任务分工 Ｄ．管理职能分工
２．根据项目法人责任在实施工程监理的工程项目中业主应当负责完成 （ＡＢＣＤ）工作．
Ａ．组织编写工程招标文件．投标资格预审．开标，评标
Ｂ．选择确定设计，施工单位
Ｃ．确定工程项目投资，进度，质量总目标
Ｄ．筹集项目所需资金
Ｅ．实施目标控制．
３．法人应具备的条件是（ＢＣＤＥ）
Ａ．有行政主管部门的明确授权 Ｂ．有必要的财产和经费
Ｃ．有自己的名称，组织机构和场所 Ｄ．能够独立承担民事责任
Ｅ．按照法定程序成立
４．监理系统含（ＡＢＣＤＥ）
Ａ．监理主体 Ｂ．监理对象 Ｃ．目标 Ｄ．调节功能 Ｅ．信息反馈
５．世界银行贷款公路项目的工作程序是（ＢＤＥＦＧＨ）（按程序先后顺序填写选项顺序号）．
Ａ．项目的构思 Ｂ．项目的选定 Ｃ．项目的建议 Ｄ．项目的准备
Ｅ．项目的评估 Ｆ．项目的谈判 Ｇ．项目的执行 Ｈ．项目的后评价
６．下列工程的施工监理必须执行＜公路工程施工监理规范＞的是（ＡＢ）．
Ａ．列入公路基本建设计划的公路工程项目
Ｂ．外资贷款．合资的公路工程项目
Ｃ．其他计划外自筹资金建设的公路工程项目
７．国际上监理的法规体系一般有（ＡＢＣＤ）等几部分．
Ａ．国家法律 Ｂ．行业行政法规 Ｃ．技术规范和标准 Ｄ．合同文件
３．判断题
１．我国全面实行工程建设监理制的最主要最基本的外部环境条件是建立完善的社会主义市场经济体制．（√）
２．利用世行贷款建设的公路项目只能执行世行规定的工作程序，而不能按我国公路工程基本建设程序办事．（×）
３．项目的评估是世界银行的任务，由他们直接进行这一阶段的工作．（√）
４．三阶段设计是指初步设计，技术设计和施工设计（√）
５．监理工程师是根据他与承包人签订的合同执行监理工作的．（×）
６．工程监理的行业行政法规，其目的在于制约被监理者的行为．（×）
第二部分 公路工程施工监理体系和公路工程质量保证体系
１．凡列入国家基本建设计划的公路项目应实行三组成部分的质量保证系统（√）
２．工程监理实质是监理工程师在工程管理中处于核心地位，运用业主授予的权力，对三大目标实行全面监理．（√）（２００５年试题）
例题
１．政府监督具有如下性质（ＢＣＤＥ）．
Ａ．公正性 Ｂ．强制性 Ｃ．全面性 Ｄ．执法性 Ｅ．宏观性
２．在工程项目实施过程中（ＥＦＧＨ）均应接受质量监督部门的监督．
Ａ．工程质量 Ｂ．工程费用 Ｃ．工程进度 Ｄ．工程安全
Ｅ．建设单位 Ｆ．设计单位 Ｇ．施工单位 Ｈ．监理单位
例题
３．社会监理的性质有（ＡＢＤＥ）
Ａ．公正性 Ｂ．服务性 Ｃ．强制性 Ｄ．科学性 Ｅ．独立性
２．监理工程师的公正是以（Ａ）为前提的
Ａ．独立性 Ｂ．科学性 Ｃ．委托性 Ｄ．诚实性
３．如果不具有（Ａ），监理就难以保证三大目标的实现．（２００５年试题）
Ａ．科学性 Ｂ．服务性 Ｃ．独立性 Ｄ．委托性
４．监理单位只有具备了维护其独立性，公正性所需要的条件和从事监理工作应当具备的人员素质，专业技能，管理水平，监理经验等条件，才能有效地开展了工程建设监理业务。（√）（２００５试题）
１．有效“规范”的叙述正确的是（ＡＢＣＤ）
Ａ，其是合同文件的必备部分 Ｂ，其是一种技术法规
Ｃ．其是计量支付依据之一 Ｄ．其是质量控制的依据
２．公路工程施工过程中，施工监理的主要依据是（Ａ）（２００５试题）
Ａ．监理委托合同及施工承包合同 Ｂ．建设单位的会议纪要
Ｃ．设计合同文件 Ｄ．质量监督信息
３．在工程项目实施过程中，监理．业主，承包人三方之间来往的函件也是监理依据．（√）
４．施工监理业务的依据，是根据国家法律和有关技术，经济法规和技术标准而订立的施工合同文件（√）
例题
１．公路工程监理的主要内容＂三监控二管理＂系指（Ｄ）
Ａ．质量监理．进度监理，费用监理．合同管理．工程管理
Ｂ．质量监理．进度监理，费用监理．材料管理．设备管理
Ｃ．质量监理．进度监理，费用监理．信息管理．工程管理
Ｄ．质量监理．进度监理，费用监理．合同管理，信息管理
２．社会监理的主要任务是（ＡＢＣＤＥＦ）
Ａ．质量监理 Ｂ．费用监理 Ｃ．进度监理 Ｄ．合同管理
Ｅ．组织协调 Ｆ．信息管理
３．在公路工程监理过程中，承包人应当按照（Ａ）的规定接受监理．
Ａ．公路工程承包合同 Ｂ．公路工程监理合同
Ｃ．监理单位给承包人的书面通知 Ｄ．项目法人给承包人的书面通知
４．下列违约中属于承包人一般违约的有（ＢＣ）（２００４试题）
Ａ．无正当理由不开工或拖延工期
Ｂ．未按合同照管好工程
Ｃ．由于承包人的责任，使业主的利益受到损害
Ｄ．无视监理工程师的警告．一贯公然忽视履行合同规定的责任与义务
５．监理工程师必须在确认延期事件满足（ＡＢＤＥ）条件后，才能受理工程延期申请．
Ａ．由于非承包人的责任，工程不能按原定工期完工
Ｂ．延期情况发生后，承包人在合同规定期限内向监理工程师发出工程延期的通知
Ｃ．未经监理工程师同意，随意分包工程，或将整个工程分包出去
Ｄ．延期时间终止后，承包人在合同规定的期限内，向监理工程师提交正式的延期申请报告
Ｅ．承包人承诺继续按合同规定向监理工程师提交有关延期的详细资料，并根据监理工程师的要求随时提供有关证明．
４．施工监理三阶段的划分和监理任务
１．施工准备阶段监理
２．施工阶段的监理
３．施工及缺陷责任期阶段的监理
例题
承包人的质量控制主要靠（Ｃ）来实现
Ａ．监理工程师 Ｂ．质量监督部门的监督
Ｃ．承包人的质量自检体系 Ｄ．业主提供的条件
２．全面质量管理要点：
１．建立新的质量观
２．贯彻生产全过程的质量管理
３．加强企业全方位的工作质量
４．贯彻以预防为主的原则，加强动态控制；
５．面向市场，客户满意；
６．要按客观规律办事，尽量用数据说话．
例题
１．ＰＤＣＡ循环的阶段是（ＡＢＣＥ）
Ａ．计划 Ｂ．执行 Ｃ．检查 Ｄ．讨论 Ｅ．处理
２．全面质量管理的基本点是（ＡＢＣＤＥＦＨ）
Ａ．质量第一 Ｂ．产品的质量就是其使用价值
Ｃ．建立一套质量保证管理体系 Ｄ．通过工作质量来保证工程质量
Ｅ．预防为主 Ｆ．下道工序是用户
Ｇ．合理分包 Ｈ．按客观规律办理，尽量用数据说话
３．推动ＰＤＣＡ循环转动的关键是（Ｄ）２００４试题
Ａ．Ｐ阶段 Ｂ．Ｄ阶段 Ｃ．Ｃ阶段 Ｄ．Ａ阶段
４．ＰＤＣＡ．管理循环的四个阶段，符合＂实践――认识―――再实践――再认识＂规律（√）（２００３，２００４，试题）
单选题
１．根据我国法律法规规定，公路工程分包内容不得超过（Ｂ）比例
Ａ．２０％ Ｂ．３０％ Ｃ．４０％ Ｄ．５０％
２．在工程承包中，承包方工程质量太差，无法满足工程技术上的需求，经业主同意承包商可以（Ｄ）
Ａ．将合同全部分包 Ｂ，将合同部分转让
Ｃ．不履行合同 Ｄ．将工程部分分包
３．各级质检站直接从事工程质量监督的工程技术人员不能少与该站人员总数的（ Ｃ）
Ａ．５０％ Ｂ，６０％ Ｃ．７０％ Ｄ．８０％
４．施工监理的原则是（Ｃ）
Ａ．各负其责，独立工作，互相尊重，密切合作
Ｂ．协商为主，调解优先，独立公正，廉洁奉工
Ｃ．严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟
Ｄ．服从监督，忠于业主，严守机密，热情服务
５．监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是（Ａ）
Ａ．监控作用 Ｂ．保证作用 Ｃ，监控与保证作用
６．监理工程师对工程项目三大目标所起的作用是（D）
Ａ．提高工程质量 Ｂ．力争反索赔 Ｃ．在争端中为业主辩护 Ｄ．按合同条件监理工程
７．（Ｂ）签订后即进入施工准备阶段的监理
Ａ．工程承包合同 Ｂ．监理服务合同 Ｃ．设计委托合同
８．工程质量主要取决于（Ａ）
Ａ．工作质量 Ｂ．企业管理水平 Ｃ．企业素质 Ｄ．企业技术能力
９．合同专用条件的效力（Ａ）合同共同条件
Ａ．高于 Ｂ．等同于 Ｃ．低于 Ｄ．与共同条件无关
１０．履约保证金的清退应在（Ｄ）内完成
Ａ．工程交工验收完成后１５天 Ｂ．工程竣工验收完成后１５天
Ｃ．工程交工验收完成后１４天 Ｄ．工程竣工验收完成后１４天（缺陷责任期）
２．多选题
１．下列哪些内容不属于质监站的任务（ＤＦ）
Ａ．组织对质监人员，监理人员的培训 Ｂ．组织对重大工程质量事故的调查
Ｃ．仲裁工程质量争端 Ｄ．组织对承包人施工组织计划进行审批
Ｅ．进行监理单位，监理人员的资格审批 Ｆ．对设计单位的设计质量进行监督
２．在工程项目实施过程中（ＥＦＧＨ）均应接受质量监督部门的监督．
Ａ．工程质量 Ｂ．工程费用 Ｃ．工程进度 Ｄ．工程安全
Ｅ．建设单位 Ｆ．设计单位 Ｇ．施工单位 Ｈ．监理单位
３．社会监理的性质是（ＡＢＣＤＨ）
Ａ．服务性 Ｂ．公正性 Ｃ．独立性 Ｄ．科学性
Ｅ．权威性 Ｆ．全面性 Ｇ．强制性 Ｈ．有效性
４．有关＂规范＂的叙述正确的是（ＡＢＣＤ）
Ａ．其是合同文件的必备部分 Ｂ．其是一种技术法规
Ｃ．其是计量支付的依据之一 Ｄ．其是质量控制的依据
５．施工监理的依据有（ＡＢＣＤ）
Ａ．国家的法律，法规 Ｂ．公路工程标准，规范
Ｃ．设计文件 Ｄ．施工合同文件
６．有关工程施工质量监理阶段的说法正确的是（ＡＢＤ）
Ａ．阶段不同，重点也不同 Ｂ．分为四个阶段
Ｃ．分为三个阶段 Ｄ．第一阶段要审批承包人的质量保证体系
７．施工监理包括（ＢＣＤ）三个阶段．
Ａ．设计阶段监理 Ｂ．施工准备阶段监理 Ｃ．交工及缺陷责任期监理
Ｄ．施工阶段监理 Ｅ．质量监理 Ｆ．合同管理
８．施工准备阶段，专业工程师应做好（ＡＢＣ）监理工作
Ａ．检查承包人报送的测量放线控制成果及保护措施
Ｂ．检查承包单位开工报表及相关资料
Ｃ．审查分包单位资格报审表及相关措施
Ｄ．参加设计交底会
Ｅ．审查分包单位的业绩
９．以下有关工程变更的叙述不正确的是（ＣＤ）
Ａ．工程变更必须经监理工程师的批准才能生效
Ｂ．工程变更，不得以任何方式使原合同作废或无效
Ｃ．监理工程师应与承包人和业主就其工程变更费用评估的结果进行磋商，在意见难以统一时，业主应确定最终价格
Ｄ．任何情况下，监理工程师下达工程变更令都只能以书面形式
Ｅ．重大的工程变更应请业主和设计单位参加
１０．合同争议的解决方式有（ＢＣＤ）
Ａ．和解 Ｂ．调解 Ｃ．仲裁 Ｄ．诉讼 Ｅ．强制
１１．以下对于分包的叙述不正确的是（ＡＣＤ）
Ａ．一般分包中，由分包人对分包出去的工程承担合同所规定的义务
Ｂ．指定分包是指业主或监理工程师根据工程需要而指定的分包
Ｃ．业主不能直接向指定分包人付款，必须经过承包人代付
Ｄ．承包人不能直接拒绝业主或监理工程师指定的分包人
Ｅ．监理工程师应禁止承包人把大部分工程分包出去或层层分包
１２．工程变更可以由（ＡＢＣ）提出．
Ａ．业主 Ｂ．承包人 Ｃ．监理工程师 Ｄ．其他第四方
１３．工程常见合同类型包括（ＡＣＥ）
Ａ．总价合同 Ｂ．固定总价合同 Ｃ．单价合同 Ｄ．单价与总价 Ｅ．成本补偿合同 Ｆ．协议合同
１４．ＦＩＤＩＣ条款中涉及保险项目包括（ＡＢＤＥ）
Ａ．工程险 Ｂ．人身意外险 Ｃ．货物运输险
Ｄ．第三者责任险 Ｅ．承包人装备的保险 Ｆ．机动车辆险
15．工程变更的提出可以是（ＡＢＣ）
Ａ．业主 Ｂ．监理工程师 Ｃ．承包商 Ｄ．设计单位
Ｅ．当地政府 Ｆ．质监站
１６．承包下列（ＢＤＥＦ）事实时，可视为违约．
Ａ．给公共利益带来伤害；妨碍和不良影响
Ｂ．无不当理由不开工或拖延工期
Ｃ．由于不可预见的理由
展开阅读全文
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
