2024年招标投标与合同管理实务试题答案.doc

建设工程招标投标与协议管理实务试题
一、多项选择
1、索赔按目标划分包括（ ）。
A、综合索赔 B、单项索赔 C、工期索赔
D、协议内索赔 E、费用索赔
2．《建设工程施工协议（示范文本）》中，因如下原因导致的工期延误，经工程师确认，工期对应顺延：( )。
A、承包人未能按协议约定质量标准施工
B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行
C、工程师未按协议约定提供所需指令、同意等，致使施工不能正常进行
D、设计变更和工程量增加
E、一周内非因承包人的原因停水、停电、停气导致停工累计超出8小时
3．评审资格预审文献时，评审内容重要包括：（ ）
A、法人资格 B、商业信誉
C、财务能力 D技术能力 E、施工经验
4．《协议法》要求协议无效的情形有（　　　）p170
A、一方以欺诈、胁迫伎俩签订协议，损害国家利益
B、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益
C、以合法形式掩盖非法目标
D、损害社会公共利益
E、违背法律、行政法规的强制性要求
5．建设工程施工招标的条件有：( )。P21
A.招标人已经依法成立
B.初步设计及概算应当履行审批手续的，已经同意
C.招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准
D.有对应资金或资金起源已经落实
E.有招标所需的设计图纸及技术资料
6．《建设工程施工协议（示范文本）》的组成包括( )等。
A、协议书 B、通用条款 C、结算报告
D、专用条款 E、预算书
7．《建设工程施工协议（示范文本）》的附件包括( )等。
A、协议书 B、通用条款 C、工程质量保修书 D、专用条款 E、发包人供应材料设备一览表
8．施工分包协议的当事人为（ ）。
A建设单位 B承包人 C监理单位 D设计单位 E分包方
9．协议的内容一般包括条款（　　　）
A、当事人的名称或者姓名和住所 B、 标的
C、数量 D、质量 E、价款或者酬劳
10.建设工程施工协议的特性有（ ）
A.协议主体的严格性
B.协议标的的特殊性
C.协议履行期限的长期性
D.协议监督的严格性
E.协议内容的复杂性
11.可索赔的设计变更事项有（ ）。
A.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B.更改设计单位
C.增减协议中约定的工作量
D.更改使用的材料
E.变化有关工程的施工时间和次序
12.施工协议可解除的原因有（ ）p244
A.双方协商解除
B.发生不可抗力
C.监剪发出解除协议的命令
D.发包人不支付工程款超出56天
E.承包人将工程转包
13．在工程项目建设实行阶段，具备协议关系的有：（ ）
Ａ．业主和承包商 Ｂ．总承包商和各分包商
Ｃ．业主和贷款者 Ｄ．业主和监理单位
Ｅ．监理单位和承包商
14.下列有关评标的说法中，符合我国招标投标法有关评标有关要求的有（　）。
A.招标人应当采取必要的措施，确保评标在严格保密的情况下进行
B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人
C.招标人能够授权评标委员会直接确定中标人
D.经评标委员会评审，以为所有投标都不符合招标文献要求的，能够否决所有投标
E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和成果
15.在投标有效期内，招标人要完成（　）等工作。
A.资格审查
B.评标
C.投标修改
D.定标
E.与中标人签订协议
16、招标文献具备十分重要的意义详细重要体目前如下( )方面
A 招标文献是投标的重要依据和信息源
B 招标文献是协议签订的基础
C 招标文献是政府监督的对象
D 招标文献是投标的信息源
17、下列属于招标文献的重要内容的是（ ）
A 投标须知，包括所有对投标要求的有关事项
B 项目阐明书，包括工作内容、设计范围和深度、建设周期和设计进度要求等方面内容，并通知建设项目标总投资限额
C 设计依据资料，包括提供设计所需资料的内容、方式和时间
D 设计文献编制的依据
E 招标也许包括的其他有关内容
18、资格预审的目标（ ）
A 了解投标人的财务情况、技术力量以及对类似项目标经验，为投标人选择优秀的承包人创造条件
B 实现裁减不合格的投标人，排除因其中标给自己带来的风险；
C 减少评标阶段的工作量，缩短时间，处理费用；
D 使不合格的投标人减少了购置招标文献、现场考查和投标的费用；
E 裁减自己不肯选择的投标人。
19、“ 08规范”中”其他项目”清单中包括（ ）
A.计日工
B 预留金
C 暂列金额
D 暂估价
E 总承包服务费
20、招标控制价应当由 （ ）编制
A 具备编制能力的招标人
B 具备编制能力的投标人
C 受招标人委托具备对应资质的工程造价咨询人员编制
D 招投标监督管理机构
E 招标代理机构
21、开标时，投标书（ ），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标
A 未密封
B 无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴
C 未按要求格式填写
D 内容不全、笔迹识别不清
E 同标底吻合
22、评标过程中应当作为废标处理的情况包括（ ）
A 投标文献未按对投标文献的要求予以密封
B 拒不按要求对投标文献进行澄清、阐明或补正
C 投标文献未能对招标文献提出的所有实质性要求和条件做出响应
D 经评标委员会确认投标人报价低于其成本价
E组成联合体投标，投标文献未附联合体各方共同投标协议
23．依照《标准施工招标文献》中的通用条款，应由发包人负担的工作包括( )
A．委托监理人按协议约定的时间向承包人发出开工通知
B．依照协议进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底
C.按协议约定及时组织完工验收
D．按专用协议条款的约定向承包人提供施工场地
E．确保工程施工和人员的安全
24．有关招标控制价的了解，下列论述中正确的是(
A．招标控制价应在招标文献中公布，不应上调或下浮
B．国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价
C. 招标控制价超出同意的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核
D．投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标应予以拒绝
E. 招标控制价类似标底，需要保密
25．下列投标方略选择正确的是( )
A．假如是单纯报计日工单价，并且不计人总价中，能够报低些
B．单价与包干混合制协议中，招标人要求有些项目采取包干报价时宜报低价
C. 设计图纸不明确、估量修改后工程量要增加的，能够提升单价
D. 能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）能够适当提升单价
E. 对于技术难度大或其他原因导致的难以实现的规格，可将价格故意抬高得更高某些
26、资格预审的目标（ ）
A. 了解投标人的财务情况、技术力量以及对类似项目标经验，为招标人选择优秀的投标人创造条件
B. 实现裁减不合格的投标人，排除因其中标给自己带来的风险；
C. 减少评标阶段的工作量，缩短时间，减少招标成本；
D. 使不合格的投标人减少了购置招标文献、现场考查和投标的费用；
E. 裁减自己不肯选择的投标人。
27、依照《工程建设项目施工招标投标措施》(国家八部委局第30号令)，应当公开招标的工程施工项目，经同意后能够进行邀请招标的情形包括（ ）等。
A. 潜在投标人数量太多
B. 受自然地区环境限制的
C. 包括国家安全、国家秘密，适宜招标但不宜公开招标的
D. 拟公开招标的费用与项目标价值相比，不值得的
E. 项目技术复杂或有特殊要求，只有少许几家潜在投标人可供选择的
28、施工协议签订应具备的条件是：（ ）
A. 完工结算文献已编制完成
B. 工程项目已经列入年度建设计划
C. 有能够满足施工需要的设计文献和有关技术资料
D. 建设资金和重要建筑材料设备起源已经落实
E. 招投标工程，中标通知书已经下达
29、建设工程施工劳务分包协议中，发生（ ）情况时，劳务分包人应负担违约责任。
A. 因为工程承包人原因导致劳务分包人延期交工的
B. 劳务分包人施工质量不符合本协议约定的质量标准，但能够达成国家要求的最低标准
C. 工程承包人不履行或不按约定履行协议的义务
D. 工程承包人违背协议约定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳
E. 劳务分包人因自身原因延期交工的
30、下列有关评标的说法中，符合我国招标投标法有关评标有关要求的有（ 　）。
A.招标人应当采取必要的措施，确保评标在严格保密的情况下进行
B.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告并决定合格的中标候选人
C.招标人能够授权评标委员会直接确定中标人
D.经评标委员会评审，以为所有投标都不符合招标文献要求的，能够否决所有投标
E.任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结
31、工程量清单计价模式的费用组成包括（ ）
A.分部分项工程费 B.措施项目费 C.规费
D.利润 E.税金。
32、依照我国有关的法律法规，下列属于严禁的行为有（）。
A.施工分包 B.施工转包 C.劳务作业分包
D.专业分包 E.分包人将工程再分包
F.专业分包人把部分劳务作业分包给资质等级符合要求的劳务分包人
33、协议终止即协议权利义务的终止，是指协议当事人之间的债权债务关系归于消亡而不复存在。协议终止也许是当事人双方均履行完约定义务后的正常终止，也能够是在双方约定的义务未履行完时，因为某一事件的发生而被迫终止。《协议法》要求了如下几个协议终止的情况正确的有：（ ）
A. 债权债务混同 B. 协议解除 C. 债务相互抵销
D. 债务人依法将标的物提存 E. 债务已经按照约定履行
34、协议的内容一般包括条款（　　　）
A. 当事人的名称或者姓名和住所 B. 标的
C.数量 D. 质量 E. 违约责任
35、在投标有效期内，招标人要完成（　）等工作。
A.资格审查 B.评标 C.投标修改
D.定标 E.与中标人签订协议
36、建设工程施工劳务分包协议属于下列（）
A. 要式协议 B. 实践协议 C. 从协议
D. 双务协议 E. 有偿协议
37、按照施工协议示范文本的要求，因为（ ）等原因导致的工期延误，经工程师确认后工期能够顺延。
A. 发包人未按约定提供施工场地
B. 分包人对承包人的施工干扰
C. 设计变更
D. 承包人的重要施工机械出现故障
E、发生不可抗力

二、单项选择
1．某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检查发觉部分部位存在施工质量问题，则对重新检查的费用和工期的处理表述正确的是( )。
A．费用由工程师负担，工期由承包方负担
B．费用由承包方负担，工期由发包方负担
C．费用由承包方负担，工期由承发包双方协商
D．费用和工期均由承包方负担
2．《协议法》要求：“当事人互负债务，有先后履行次序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其对应的履行要求。”这被称为：( )。
A、同时履行抗辩权 B、后履行抗辩权
C、先履行抗辩权 D、不安抗辩权
3、一般以为，投标是一个（ ）。
A、履约
B、要约
C、要约邀请
D、竞拍行为
4．公开招标是指招标人以（ ）的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
A．投标邀请书 B．协议谈判
C．行政命令 D．招标公告
5．公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为（ ）
A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考查
C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标

6、提交投标文献的投标人少于（ ）的，招标人应当依照《中华人民共和国招投标法》重新投标
A、3
B、4
C、5
D、10
注：评标后合格投标人不足3个的，应从中选择一个。
7．（ ）是当事人—方向另一方作出的以一定条件签订协议的意思表示。
A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金
8．（ ）是指受要约人同意要约的意思表示。
A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金
9.当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目标报价，以期既不提升报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（ ）
A、依照中标项目标不一样特点采取不一样报价
B、多方案报价法
C、可供选择的项目标报价
D、不平衡报价法
10．协议签订过程中，承诺自（ ）时生效。
A、发出 B、要约人了解其内容 C、协议生效 D、达成要约人
11．在法律上，工程施工协议的成立可分为要约和（ ）两个阶段。
A、履约 B、承诺 C、要约邀请 D、违约
12．仲裁委员会的仲裁做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人能够依照民事诉讼法的有关要求向（ ）申请执行。
A、本地人民政府 B、人民法院
C、仲裁委员会 D、调解委员会
13．在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（ ）。
A、施工单位 B、监理单位
C、建设单位 D、设计单位
14．业主在（ ）协议中负担的风险最小。
A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金
15．在施工中因为（ ）原因导致工期延误，承包人应当负担违约责任。
A、不可抗力 B、承包人的设备损坏
C、设计变更 D、工程量变化
16、施工协议的协议工期是判定承包人提前或延误完工的标准。签订协议时约定的协议工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。
A、协议签字日起按投标文献中承诺
B、协议签字日起按招标文献中要求
C、协议约定的开工日起按投标文献中承诺
D、协议约定的开工日起按招标文献中要求
17、因为业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ）
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、以为要求合理，先行支付后再向业主索要
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
18、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。
A 建设单位 B 施工单位 C招标代理机构 D设计单位
19、自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包协议。
A 15天 B 21天 C 30天 D 35天
20、当事人采取协议书形式签订的，自（ ）协议成立。
A、双方当事人制作协议书时
B、双方当事人表示受协议的约束时
C、双方当事人签字或盖章时
D、双方当事人达成一致意见时
21、确定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。
A、15天 B、21天 C、30天 D、35天
22、依照专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范围的是（ ）。
A、办理土地征用，拆迁赔偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续处理以上事项的遗留问题
B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，确保数据真实，位置准确
C、提供年、季、月工程进度计划及对应进度统计报表
D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验
23．一般把承包商向业主提出的为了取得（ ）的要求称为"施工索赔"。
A、施工损失和利润损失 B、超额利润或工期延误
C、经济赔偿或工期延长 D、经济赔偿和工期延长
24．协议签订过程中，承诺自（ ）时生效。
A、发出 B、要约人了解其内容
C、协议生效 D、达成要约人
25．在协议签订过程中有（ ）行为的，给对方导致损失的，行为人应当负担损害赔偿责任。
A、故意抬高价格的
B、协议签订过程中因情况变化而退出谈判的
C、协议谈判缺乏诚意
D、故意隐瞒与协议有关的重要事实
26．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目标报价，以期既不提升报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧叫做（ ）
A、依照中标项目标不一样特点采取不一样报价
B、多方案报价法
C、可供选择的项目标报价
D、不平衡报价法
27．建设单位在（ ）协议中负担了项目标所有风险。
A、成本加酬金 B、单价 C、总价可调 D、总价不可调
28．编制工程施工招标标底时，分部分项工程量的单价为全费用单价。全费用单价综共计算完成份部分项工程所发生的直接费、间接费、利润、税金。工程量清单计价法的单价重要采取此种措施，被称为：（ ）。
A、工料单价法 B、综合单价法
C、定额法 D、其他措施
29．（ ）是协议当事人一方为了证明协议的成立和确保履行协议，按协议要求在协议履行前预先向对方给付的一定数额的货币。
A、留置 B、承诺 C、定金 D、要约
30．有关评标，下列不正确的说法是( )。
A、评标委员会组员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标成果确定前应当保密
B、评标委员会必须由技术、经济方面的教授组成，且其人数为5人以上的单数
C、评标委员会组员应是从事有关专业领域工作满8年并具备高级职称或者同等专业水平
D、评标委员会组员不得与任何投标人进行私人接触
31．（ ）是指协议当事人之间的债权债务关系归于消亡而不复存在。
A、协议的变更 B、协议的签订
C、协议的终止 D、协议的转让
32．按照《招标投标法》要求，投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，夺取中标的，中标无效，处中标项目金额（ ）罚款。
A． 7‰以上12‰如下 B．10‰以上15‰如下
C．5‰以上10‰如下
33.工程未经完工验收，发包单位提前使用或私自动用，由此发生的质量问题或其他问题，应由（ ）负责
A、承包商 B、双方协商 C、发包方
34．在协议签订程序上属于承诺的是（ ）。
A．招标 B．投标 C．中标通知书 D.协议示范文本
35.公平、公正、科学、择优是（ ）。
A．招标投标的标准 B．评标的标准
C. 签订协议的标准 D. 监理活动的标准
36．业主为预防投标者随意撤标或拒签正式协议而设置的确保金为（ ）。
A．投标确保金 B．履约确保金 C．担保确保金
37. 《施工协议示范文本》由（ ）、“通用条款”、“专用条款”三部分组成。
A．协议书 B.招标书 C.投标书 D.公证书
39.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（　）。
A.某水利工程，其单项施工协议估算价600万元人民币
B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工
C.某军事工程，其重要设备的采购单项协议估算价100万元人民币
D.某福利院工程，其单项施工协议估算价300万元人民币且施工重要技术采取某专有技术
40.投标确保金有效期应当超出投标有效期（　）。
A.15天
B.21天
C.30天
D.45天
41.依照《招标投标法》的要求，投标确保金最高不得超出（　）万元人民币。
A.30
B.50
C.80
D.100
42.投标确保金一般不得超出投标总价的（　）；但最高不得超出（　）万元人民币。
A.2%；80
B.3%；80
C.2%；60
D.3%；60
43.依照《招标投标法》要求，投标联合体（　）。
A.能够牵头人的名义提交投标确保金
B.必须由相同专业的不一样单位组成
C.各方应在中标后签订共同投标协议
D.是各方合并后组建的投标实体
44.甲、乙两家为同一专业的工程承包企业，其资质等级依次为一级、二级。两家组成联合体，共同投标一项工程，该联合体资质等级应（　）。
A.以甲企业的资质为准
B.以乙企业的资质为准
C.由主管部门重新评定资质
D.以该工程所要求的资质为准
45.下列选项中，不属于投标人实行的不合法行为的是（　）。
A.投标人以低于成本的报价竞标
B.招标者预先内定中标者，在确定中标者时以此决定取舍
C.投标人以高于成本10％以上的报价竞标
D.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标
46.下列有关评标报告的说法中，错误的是（　）。
A.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告
B.评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告
C.评标报告由评标委员会全体组员签字
D.评标委员会组员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不一样意见和理由的，视为同意评标结论
47.在不违背我国《招标投标法》有关要求的条件下，评标委员会的总组员数是9人，则该评标委员会中技术、经济等方面的教授应不少于（　）。
A.3人
B.4人
C.5人
D.6人
48.依照我国《招标投标法》的有关要求，下列选项中不符合开标程序的是（　）。
A.开标应当在招标文献确定的提交投标文献截止时间的同一时间公开进行
B.开标地点应当为招标文献中预先确定的地点
C.开标由招标人主持，邀请部分投标人参加
D.开标时都应当当众予以拆封、宣读
49.某招标人于4月1日向中标人发出了中标通知书。依照有关法律要求，招标人和中标人应在（　）前签订书面协议。
A.4月15日
B.5月1日
C.5月15日
D.6月1日
50.中标人确定后，招标人应（　）。
A.向中标人发出通知书，可不将中标成果通知未中标人，但须退还投标确保金或保函
B.向中标人发出通知书，同时将中标成果通知未中标人，但无须退还投标确保金或保函
C.向中标人发出通知书，可不将中标成果通知未中标人，也可无须退还投标确保金或保函
D.向中标人发出通知书，同时将中标成果通知所有未中标人，并向未中标人退还投标确保金
51.下列有关中标通知书的表述，正确的是（　）。
A.中标通知书对招标人具备法律效力，而对中标人无法律效力
B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内签订书面协议
C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为签订协议的条件，双方也不得私下签订背离协议实质性内容的协议
D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
52.依照《工程建设项目施工招标投标措施》第15条的要求，招标人应当按招标公告或者投标邀请书要求的时间、地点出售招标文献。自招标文献出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（　）个工作日。
A.3
B.5
C.10
D.15
53.招标人应当确定投标人编制投标文献所需要的合理时间；不过，依法必须进行招标的项目，自招标文献开始发出之日起至投标人提交投标文献截止之日止，最短不得少于（　）。
A.10日
B.15日
C.20日
D.25日
54.在依法必须进行招标的工程范围内，对于重要设备、材料等货物的采购，其单项协议估算价在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。
　　A.50
　　B.100
　　C.150
　　D. 200
55.按照招投标公开程度的不一样，工程施工招标分为（ ）。
　　A.指定招标和公开招标
　　B.所有招标和部分招标
　　C.公开招标、邀请招标和议标
　　D.公开招标和邀请招标
56.公开招标和邀请招标在招标程序上的差异为（ ）。
　　A.是否进行资格预审
　　B.是否组织现场考查
　　C.是否解答投标单位的质疑
　　D.是否公开开标
57.依照我国《招标投标法》要求，招标人需要对发出的招标文献进行澄清或修改时，应当在招标文献要求提交投标文献的截止时间最少（ ）天前，以书面形式通知所有招标文献收受人。
　　A.10
　　B.15
　　C.20
　　D.30
58.评标委员会中技术、经济等方面的教授不得少于组员总数的（ ）。
　　A.1／3　　
　　B.3／5　
　　C.2／3　　
D. 2／5
59.开标地点应当为（ ）。
　　A.招投标双方确认的地点
　　B.建设行政主管部门指定的场所
　　C.招标文献中预先确定的地点
　　D.投标人共同认可的地点
61、（ ）种协议方式，承包商的风险最大
A、固定总价协议
B、可调值总价协议
C、单价协议
D、成本加酬金协议
62、从性质上说，工程量清单是（ ）的组成部分
A、招标文献
B、投标文献
C、可行性研究报告
D、施工设计图纸
63．承包商在（ ）协议中负担的风险最小。
A、可调总价 B、不可调总价 C、单价 D、成本加酬金

三、填空题
1、 是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目标建设性文献。
2、工程设计是工程建设的重要步骤，它是从 和 对拟建工程进行全面规划的工作。
3、国际工程招标中，公开招标的重要特点是 、 、
。
4、工程承发包方式，是指 与 双方之间的经济关系形式。
5、建筑市场主体重要有 、 、 等。
6、我国的建设工程交易中心是按照 、 、
三大功效进行构建的。
7、工程监理企业，其资质等级划分为 、 和
三个级别。
8、工程招标代理机构，其资质等级划分为 和 。
9、建设工程招标方式有 和 。
10、建设工程招标措施有 、 、 和 。
11、选择投标对象的重要措施有 、 。
12、建筑材料的采购供应方式有 、 、 等。
13、保险费包括 、 、 。
14、建设工程协议按计价方式划分为 、 、 三大类型。
15、工程进度款结算方式有 、 、和 。
16、按施工索赔的处理方式可分为 、 。
17、国际工程招投标的特点有 、 、 。
18、按施工索赔的目标分为 工期索赔 和费用索赔。
19、承发包双方处理施工索赔争端的重要措施是 、 和 。
20、协议法律关系的主体能够是 、 、 。
23、处理协议争议的措施有 和解 、 调解 、 仲裁 、 诉讼 。
24、按索赔的目标可分为 、 。

25、在我国，工程建设项目一般被划分为( )、（ ）、（ ）、（ ）、（ ）五个层次。
正确答案：建设项目、单项工程、单位工程、分部工程、分项工程
26、协议法的基本标准有 平等 、 自愿 、 公平 、老实守信。
27、定额计价模式的建筑安装工程费用重要由： 直接费 、
间接费 、 利润 、 税金 和其他组成。

28、（ ）项目应当编制招标控制价，其编制措施应当是（ ）。
正确答案：国有资金投资的工程建设 工程量清单
29、依照我国有关法律的要求，建设工程协议纠纷处理的方式重要有 、 、 、 。
30、工程招标投标的标准为 公开 、 公平 、公正 、 老实守信 。31、投标人资格审查可分为 资格预审 和 资格后审 。

四、判断题
1.联合体投标，其资质由组成联合体中资质最高的单位资质所确定。F
2、建设工程施工协议是双务、有偿、诺成、要式的协议。（ T ）
3、中标通知书发出30天内，中标单位应与建设单位依据招标文献、投标书等签订工程承包协议。（ T ）
5、投标文献中的大写金额和小写金额不一致的，以小写金额为准。（ F ）
6、建设工程施工协议范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。（ T ）
7、工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后，应在28天内予以回复，否则视为对方索赔要求已经认可。（ T ）
8．在不平衡报价中，对暂定项目要报高价。
9．作为招标方式的一个，邀请招标是最公开、公正、公平的方式、它是一个无限制的竞争方式，在世界上被广泛地采取。
10．业主（发包方）是建设单位，他们是市场中拥有资金的买方。在市场中拥有资金的就是业主。
11、承包商没按照要求时间提出索赔意向和索赔报告，则失去对该事件祈求的索赔权利（ T ）
12、 在承包商提出的费用索赔中，是以实际损失为依据，因此其索赔金额均不应包括利润。（ ）
13、开标后投标人有效标数量不足3个，有效标报价合理，招标人需要重新招标。（ F ）
14、建设工程协议当事人对仲裁委员会作出的裁决不服时，并提出足够的证据，能够向人民法院申请撤消裁决。假如撤消裁决的申请被人民法院裁定驳回时，仲裁委员会作出的裁决仍然要执行。（ T ）
16、工程招标必须采取公开招标方式。（ ）
18、某建筑工程企业下属第四分企业领有营业执照，依法能够承包工程。因此，分企业是一个独立的企业法人。（ ）
19、经济协议当事人之间发生纠纷时，双方能够约定：祈求仲裁或向法院起诉，二者只能选其一。（ ）
20、我国《民法通则》要求，向人民法院祈求保护民事权利的一般诉讼事项时效为2年。（ T ）
21、要约是希望他人向自己发出要约的意思表示。（ ）
22、违约责任的体现形式包括不履行和不适当履行。（ ）
23、招标过程概括划分为三阶段：准备阶段、招标投标阶段、评标定标阶段。（ ）
24、建设工程施工协议是双务、有偿、实践、要式的协议。（ F ）
26、建设工程施工协议范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。（ ）
27、工程师能够以口头方式通知承包人推迟开工日期。（ ）
29、索赔是事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，申明将对此事件提出索赔。（ T ）
30、当工程师确定的索赔额超出其权限范围时，必须报请发包人同意。（ T ）
30．公开招标的优点在于：投标不受区域限制，对于承包商而言是一个平等竞争的理想方式，对于业主而言则有较大的选择余地。T
31．只要具备建设资金，建设单位就可进行工程项目招标。F
32．无论何种情况，招标必须进行公证。
33．有人说，投标时只要仔细做好投标的各项准备工作，报出适宜的造价即可，资格预审准不准备无所谓。
34.项目经理是企业法人代表在工程的全权代理，因此工地上的事，一切由项目经理说了算，能够不请示企业经理。
35．因为企业的任务并不全依赖于投标取得，因此企业没有必要设置专门的投标班子。
36．投标单位在领取招标文献、设计图纸和有关资料时，须缴纳投标确保金，其目标是为了确保中标单位履行承包协议。
37．投标文献的未尾已经有单位盖章及法定代表人签字，则在文献的每页不需要再由法定代表人签字。
38．在制作投标报价时，应依照企业的详细情况，在施工预算的基础上确定，而不应当把施工预算作为投标报价。
39．投标决议，不应单是考虑投标是否，还应包括假如决定投标，应投什么性质的标及在投标中应利用何种方略和技巧。
40．既然企业的任务此后大部分来自于投标取得则凡有标企业就都要投，“广种薄收”嘛。
41．在一般情况下，投标人在标书有效期内，不能修改其报价。
42．为搞清楚施工现场的详细情况，招标单位应组织投标单位去现场进行考查，其间的一切费用，都由招标单位负责。F
43．承包商是指有一定生产能力、机械设备、流动资金，具备承包工程建设任务的营业资格，在建筑市场中按照与业主签订的协议的要求，执行和完成协议中要求的各项任务，提供各种的建筑产品的施工单位。他们是市场中的卖方。
44．就一般而言，投标报价是工程投标的核心。
45．建设工程协议应当采取口头或书面形式。
46．建设工程协议的签订与其他协议同样，也需要通过要约和承诺两个阶段。
47．总承包单位能够按协议要求对工程项目进行分包和转包。F
48．总承包单位应当做好分包项目标管理工作，并就分包的工作内容对建设单位负担技术经济责任。
49．索赔的性质属于经济赔偿行为。
50．索赔是因为一方违约而导致的纠纷。

五、名词解释
1 公开招标：指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。
2 资格预审：指在投标前对潜在投标人进行资格审查。
3 协议：协议是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设置、变更、终止民事权利义务关系的协议。
4 履约保险金：买卖双方为确保履约的一个财力担保
5 表见代理：指虽无代理权，但表面上足以使人相信有代理权而需由被代理人负授权之责的代理。
6不可抗力：是指不能预见，不能防止，不能克服的客观情