2024年招投标索赔练习题及答案.doc

一、填空题( 共5题， 5分 )1、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔详细为（ ）正确答案：单项索赔 你的回答：单项索赔 本题得分 ：1 ( 1分 )2、建筑工程施工协议示范文本要求，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后应在（ ）内予以回复。正确答案：28天 你的回答：28天 本题得分 ：1 ( 1分 )3、施工过程中最高的行为准则是（ ）。正确答案：协议 你的回答：协议 本题得分 ：1 ( 1分 )4、因为第三方原因导致的损失，承包商应向（ ）进行索赔。正确答案：业主 你的回答：业主 本题得分 ：1 ( 1分 )5、工程索赔依据不一样的标准能够进行不一样的分类，依据索赔事件的性质分为（ ）。正确答案：工期延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，协议被迫中断的索赔 你的回答：工程延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，协议被迫中断的索赔 本题得分 ：0 ( 1分 )二、单项选择题( 共27题， 27分 )1、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（ ）。A、特定情况下，被迫采取的一个方式B、一般采取的一个方式C、处理起来较轻易的一个方式D、轻易取得索赔成功的一个方式正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )2、发包方向承包方索赔的事件( ）A、物价暴涨B、发觉地下障碍和文物费用增加C、工程质量等级不符合协议约定D、工程师指令错误导致费用增加正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )3、施工中的费用索赔出现的原因是（ ）A、只限定事件引起的赔偿B、只限定当事人违约而提出的赔偿C、非自身的原因，且实际导致了损失，应由对方负担责任的赔偿或赔偿D、不包括因第三者过错导致的损失的赔偿或赔偿正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )4、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ ）A、建设单位未及时供应施工图纸B、施工单位施工机械损坏C、业主原因要求暂停所有项目施工D、因设计变更而导致工程内容增加正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )5、下列有关施工索赔的说法中错误的是（ ）。A、索赔是一个合法的合法权利要求，不是无理争利B、索赔是单向的C、索赔的依据是签订的协议和有关法律、法规和规章D、在工程施工中，索赔的目标是赔偿索赔方在工期和经济上的损失正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )6、下列有关施工索赔的说法不正确的是（ ）。A、索赔是协议管理的重要步骤B、索赔要求提升文档管理的水平C、索赔是计划管理的动力D、索赔只是减小损失的一个措施，并不是挽回成本损失的重要伎俩正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )7、单项索赔（ ）。A、是指在工程实行过程中，出现了干扰原协议的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔B、是指承包商在工程完工前后，将施工过程中已提出但未处理的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔C、是指对协议中要求工作范围的变化而引起的索赔D、是以协议条款为依据，在协议中有明文要求的索赔正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )8、下列有关施工索赔的处理过程正确的是（ ） （1）意向通知 （2）证据资料准备 （3）索赔报告的编写 （4）提交索赔报告 （5）索赔报告评审 （6）谈判处理 （7）争端的处理A、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）B、（2）（3）（1）（4）（5）（6）（7）C、（2）（1）（3）（4）（5）（6）（7）D、（2）（3）（1）（4）（5）（7）（6）正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )9、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔详细为（ ）A、单项索赔B、总索赔C、明示索赔D、默示索赔正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )10、承包人发出索赔意向通知后，（ ）有权不立即处理该项索赔。A、业主B、承包人C、法人D、工程师正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )11、建筑工程施工协议示范文本要求，工程师收到承包人递交的索赔报告和有关资料后应在（ ）内予以回复。A、28天B、29天C、.30天D、15天正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )12、施工过程中最高的行为准则是（ ）A、协议B、法律C、建筑法D、事实正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )13、因为第三方原因导致的损失，承包商应向（ ）进行索赔。A、第三方B、业主C、工程师D、.代理人正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )14、下列选项中说法正确的是（ ）A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工完工后发生较多B、承包商能够向业主提出索赔，业主也能够向承包商提出索赔C、总索赔比单项索赔要更易处理和处理D、工程师对索赔的辩驳，应当把承包人当作对立面，但应公正正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )15、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（ ）A、工程量表中的单价是综合单价B、停工损失中，以日工费计算C、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等酬劳。一般采取人工单价乘以折算系数计算D、正确辨别停工损失与因监理工程师暂时变化工作内容或作业措施的功率减少损失的区分正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )16、处理工程建设索赔最理想的措施是（ ）A、提交仲裁处理B、工程师分析、处理C、通过协商处理D、第三方介入处理正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )17、某漫灌沟槽开挖分项工程采取单价协议承包，价格为18000元/km，计日工每工日工资标准30元，管沟长10km。 在开挖过程中，因为建设方原因，导致施工方8人窝工5天，施工方原因导致5人窝工10天。由此，施工方提出的人工费索赔应是（ ）。A、1200B、1500C、1950D、2700正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )18、在施工中发生重大索赔事件，为确保索赔证据具备法律效力，需由（ ）签字认可方可生效。A、建设单位B、施工单位C、公证处D、工程师正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )19、工程师指令承包商加速施工，进行某些工作或变换某些材料时所导致的工程索赔，其原因可归结为（ ）。A、当事人违约B、工程师指令C、不可抗力D、.协议缺陷正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )20、( )不属于工程索赔证据A、来往信件B、各种会议纪要C、工程照片D、工程师现场口头指令正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )21、有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（ ）A、.因协议文献引起的索赔B、有关工程施工的索赔C、有关价款方面的索赔D、.特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔正确答案：A 你的回答：A 本题得分 ：1 ( 1分 )22、( )不是施工索赔的理由。A、发包人延误支付期限导致承包人的损失B、非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用C、非承包人的原因导致工程暂时停工D、承包人工程管理不当导致费用增加正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )23、承包商应在索赔事件发生后（ ）天内向工程师递交索赔意向通知。A、10B、20C、42D、28正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )24、要求发包人“赔偿费用损失、调整协议价格”属于（ ）A、工期索赔B、费用索赔C、变更索赔D、其他索赔正确答案：B 你的回答：B 本题得分 ：1 ( 1分 )25、承包人要求发包人“延长工期，推迟完工日期”属于（ ）A、工期索赔B、费用索赔C、工程变更索赔D、工程终止索赔正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )26、索赔事件重要体现为（ ）A、工期延长B、工程效率的减少C、工程的工期延长和资料的不全D、工期的延长和费用的增加正确答案：D 你的回答：D 本题得分 ：1 ( 1分 )27、在FIDIC协议条件中，有关索赔内容的论述正确的是（ ）。A、可索赔工期时，一定可索赔费用B、可索赔费用时，一定可索赔工期C、可索赔利润时，一定可索赔费用D、可索赔工期时，一定可索赔利润正确答案：C 你的回答：C 本题得分 ：1 ( 1分 )三、多项选择题( 共16题， 16分 )1、施工索赔发生的原因大体有（ ）A 建筑过程的难度和复杂性增大B 协议文献前后矛盾和用词不严谨C 建筑业经济效益的影响D 项目及管理模式的变化E 因为管理人员管理不当导致的损失正确答案：A B C E 你的回答：A B C E 本题得分 ：1 ( 1分 )2、施工索赔分类的措施诸多，从不一样的角度，有不一样的分类措施。下列有关其分类措施正确的是（ ）A 按索赔目标，索赔可分为工期索赔和经济索赔B 按索赔处理方式和处理时间不一样，可分为单项索赔和一揽子索赔C 按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔D 按索赔依据的理由分类，可分为协议内索赔、协议外索赔和道义索赔E 按索赔依据的理由分类，可分为协议内索赔、协议外索赔正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )3、工程索赔依据不一样的标准能够进行不一样的分类，依据索赔事件的性质分为（ ）。A 工期延误索赔B 工期变更索赔C 协议中默示的索赔D 工期加速索赔E 协议被迫中断的索赔正确答案：A B D E 你的回答：A B D E 本题得分 ：1 ( 1分 )4、下列有关索赔处理标准说法正确的是( )。A 协议条件是处理纠纷的直接依据B 要建立严密的工程日志和业务纪录C 中期付款期间发生索赔最佳留待最后综合处理D 对于索赔的控制一般只能在索赔事件发生后进行E 及时处理单项工程索赔对业主和承包商都有利正确答案：A B E 你的回答：A B E 本题得分 ：1 ( 1分 )5、工程索赔的依据有（ ）A 工程检查报告B 工程进度计划C 施工协议文本及附件D 施工许可证E 招标文献正确答案：A B C E 你的回答：A B C E 本题得分 ：1 ( 1分 )6、业主设计变更导致工程暂停1个月，则承包商可索赔的费用有（ ）。A 利润B 人工窝工费C 机械设备窝工费D 增加的现场管理费E 贷款利息正确答案：B C D 你的回答：B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )7、索赔意向通知，一般包括如下内容（ ）A 事件发生的时间和情况的简单描述B 协议依据的条款和理由C 有关后续资料的提供，包括及时统计和提供事件发展的动态D 对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意E 索赔的金额正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )8、证据资料准备包括（ ）A 施工日志B 来往信件C 气象资料D 会议纪要E 协议正确答案：A B C D E 你的回答：A B C D E 本题得分 ：1 ( 1分 )9、索赔报告必须进行重复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调如下几点（ ）A 责任分析应清楚、准确B 索赔值的计算依据要正确，计算成果要准确C 用词要委婉和恰当D 用词要恰当E 用词要直接正确答案：A B C 你的回答：A B C 本题得分 ：1 ( 1分 )10、索赔的技巧包括（ ）A 及时发觉索赔机会B 商签好协议协议C 对口头变更指令要得到确认D 及时发出“索赔通知书”E 力求一揽子索赔，防止单项索赔正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（ ）A 与协议相比较已经导致了实际的额外费用增加或工期损失B 导致了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过错C 按协议要求不应由承包商负担的风险D 承包商在事件发生后的要求时间提出了书面索赔意向通知E 承包商提供的证据足以支持自己的主张正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )12、索赔证据的基本要求是（ ）A 索赔证据必须具备真实性B 索赔证据必须具备全面性C 索赔证据必须具备特定条件D 索赔证据必须具备及时性E 索赔证据必须具备直观性F 索赔证据必须具备逻辑性正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )13、一般以为在具备如下条件时采取总费使用方法是合理的（ ）A 已开支的实际总费用通过审核，以为是比较合理的B 承包商的原始报价是比较合理的C 费用的增加是由对方原因导致的D 费用的增加有承包商管理不善的责任E 因为该项索赔事件的性质以及现场统计的不一样，难于采取更精准的计算措施正确答案：A B C E 你的回答：A B C E 本题得分 ：1 ( 1分 )14、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括（ ）A 人工费索赔B 材料费索赔C 施工机械费索赔D 现场管理费索赔计算E 机械闲置费索赔正确答案：A B C D 你的回答：A B C D 本题得分 ：1 ( 1分 )15、一般索赔事件中，因为甲方原因导致工程延误，则对此进行费用索赔时应计算（ ）A 窝工人工费B 机械费C 管理费D 利润E 税金正确答案：A B C 你的回答：A B C 本题得分 ：1 ( 1分 )16、索赔成立的条件有（ ）A 与协议相对照，事件已导致了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失B 导致费用增加或工期损失的原因，按协议约定不属于承包人的行为责任或风险责任C 承包人按协议要求的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E ABC三个条件同时具备，则索赔条件成立正确答案：A B C E 你的回答：A B C E 本题得分 ：1 ( 1分 )四、问答题( 共12题， 60分 )1、为何说：“为了签订一个有力的协议而做出的各种努力是最有力的索赔管理”？正确答案：略。 你的回答：切实加强协议管理，全面履行协议条款，健全基础工作，妥善保管签收文献，提升企业管理水平，是开展工程索赔工作的前提，也是索赔工作的必要条件 本题得分(主观题) ： ( 5分 )2、有人将索赔的成功归结为4个要素：协议、证据、逻辑、关系。试阐明其理由。正确答案：略。 你的回答：因为协议是索赔的依据，承包商只有通过完善的协议管理，才能发觉索赔机会和提升索赔成功率，而整个索赔处理过程又是执行协议的过程，因此协议对索赔至关重要；充足的证据是提出索赔的必要条件，它组成了索赔报告的重要组成部分。没有证据或证据不足，索赔是不能成立的。项目管理人员尤其是资料员、预算人员必须仔细填写各种报表、施工日志、台账、会议纪要、收听天气预报、搜集报纸有关内容、文献、图片等；还要注意整顿积累与索赔有关的各种资料、数据。在处理索赔事件的各个步骤中，对索赔事件的责任划分，是正确处理索赔的前提，也是其重点和难点。因此逻辑、关系性必须要很严密。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )3、.既然“索赔是以利益为标准”，那么项目经理应采取各种伎俩搞索赔，索赔的越多越好。你以为对吗？为何？正确答案：略。 你的回答：索赔不是越多越好，索赔必须考虑多方面的原因综合考虑，索赔中确定索赔目标，对业主进行分析，也要对自身的经营战略进行分析等一系列 过程，通过合理的分析最后来确定索赔数额。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )4、索赔证据有哪些基本要求？正确答案：略。 你的回答：1.从开始施工时就要有目标地搜集证据资料；2.系统的拍摄施工现场，妥善保管开支收据。3.故意识的为索赔文献积累必要的证据资料 本题得分(主观题) ： ( 5分 )5、索赔争执的处理一般有几个措施？各有什么合用条件和优缺陷？正确答案：略。 你的回答：协商处理，途径较简单，双方都以便。2.仲裁，成果也许不是很公平。3诉讼，比较麻烦 本题得分(主观题) ： ( 5分 )6、建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？正确答案：略。 你的回答：1.业主未按协议要求的时间和数量交付设计图和资料，未按时交付合格的施工现场及行驶道路、接通水电等，导致工程拖延和费用增加。2.工程实际地质条件与协议描述不一致。3.业主或工程师不按原协议要求的施工次序，打扰了工程施工计划。4.设计变更、设计错误、或业主、工程师错误的指令或是提升错误的数据等导致工程更改、返工、停工或窝工。5.工程数量变更，是实际工程量与原定工程量不一样。6.业主指令提升设计、施工、材料的质量标准。7.业主或工程师指令增加额外工程。8.业主指令工程加速。9.不可抗力原因。10.业主未及时支付工程款11.协议缺陷12.物价上涨13.国家政策法令修改14.货币贬值 本题得分(主观题) ： ( 5分 )7、承包商索赔管理的任务是什么？正确答案：略。 你的回答：1.预测、寻找和发觉索赔机会。2.搜集索赔证据，调查和分析干扰事件的影响。3.提出索赔意向。4、计算索赔值，起草索赔报告和递交索赔报告。5.索赔谈判。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )8、索赔成功的条件是什么？正确答案：略。 你的回答：1.索赔必须符合所签订的建设工程协议的有关条款和有关法律法规。2.索赔所反应的问题，必须客观实际，经得起双方的调查和质证。3.索赔要有详细的事实依据。4.索赔证据必须具备真实性，全面性。5.索赔要在协议要求的时间内提出。简而言之。依据可靠、证据充足、主张合理、实际得当是成功索赔的条件。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )9、作为索赔的协议文献是什么？正确答案：略。 你的回答：双方签订的各种工程协议文献，承包商只有通过完善的协议，才能发觉索赔机会和提升索赔的成功率。而整个索赔过程又是执行协议的过程。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )10、在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？正确答案：略。 你的回答：1.法律。如协议法、建筑法、找投标法等。2.行政管理。如建筑工程质量管理条例等。3.司法解释。如最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件适使用方法律问题的解释等。4.部门规章。如建筑工程价款结算措施等。5.地措施规。如*省（市）建筑市场管理措施等。6.双方签订的协议。7.工程建设通例 本题得分(主观题) ： ( 5分 )11、业主或工程师怎样进行索赔的辩驳？正确答案：略。 你的回答：一、审查论证索赔证据是否合理 1、索赔理由是否与协议条款、有关法规文献相抵触，论述索赔理由是否有理有据，具备说服力，索赔依据是否充足合理。 2、索赔事项发生是承包商责任？业主自身责任？双方责任？第三方责任？划分责任范围各负其责。同时，索赔事项发生时承包商是否采取有效措施，制止事态扩大，以防导致更大损失。 3、承包商是否按照法定期限提供索赔报告、索赔依据、索赔费用。 二、审查论证费用索赔要求、计价措施是否合理 1、索赔费用计算内容一般包括：人工费、材料费、机械使用费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费，应严格审查其款项，公正合理地审查其索赔报告申请，剔出不合理费项，确定合理费项。 2、确定索赔合理的计价方式。索赔计价措施一般有：实际费使用方法、总费使用方法、修正费使用方法。我们必须采取合理的计价方式才能防止计价重复，如工程量表中的单价是综合单价，已包括许多费项，若计价方式不合理很轻易使某些费项重复。 3、停工损失费计取。停工不应计日工费用计算，一般应采取人工单价乘以折算系数计算，停工机械赔偿应按机械折旧费或设备租赁费计，但不包括运转操作费用。 4、正确辨别停工损失费和作业措施降效费。我们懂得凡是改做其他工作都不能计停工损失费，但能够计适当的赔偿降效损失。然而因为承包商引起工期滞后而加速赶工期的也不应计增效费用。 三、审查论证工期顺延要求是否合理 1、划清工期拖延的责任，分清是承包商、还是发包商、或是第三方责任，是否予以工期赔偿和费用赔偿。 2、确定工期赔偿是否在施工网络中的核心线路上的施工内容。否则，对非核心线路上工期影响应考虑自由时差情况，然后再考虑对应工期调整情况。 3、承包商是否有明示和暗示放弃施工工期索赔的要求。 同时工程师要尽也许参加全施工过程，预料索赔有也许发生的情况，及时要求承包商采取有效预防措施，减少无须要的损失，并且工程师应尽也许防止返工，减免材料浪费，施工成本加大，从而减轻承包商心理压力，减少承包商因成本上升而导致的利润损失。 总之索赔辩驳应做到公正合理，正确反应工程造价，愈加好地维护双方利益，维护国家和人民的利益。 本题得分(主观题) ： ( 5分 )12、承包商的索赔方略有哪些？正确答案：略。 你的回答：索赔方略师承包商工程经营方略和索赔想到的重要步骤，包括承包商的基本方针和索赔目标的制定、分析实现目标的优劣条件、索赔对承包商利益和发展的影响、索赔处理技巧等。要做好索赔总体谋略，承包商应把握如下几个方面：1.确定索赔目标。2.对业主进行分析3.承包商自身经营战略分析。4.承包商的重要对外关系分析。5.对业主索赔的估量。6.承包商的索赔值估量。7.协议双方索赔要求对比分析。8.也许谈判过程 本题得分(主观题) ： ( 5分 )五、案例分析( 共6题， 90分 )1、背景：某工程项目施工采取了包工包料的固定价格协议。工程招标文献参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。不过开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只好从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个核心工作面上有发生了几个原因导致的暂时停工：5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，导致了6月11日至6月14日的该地区的供电所有中断。 问题： 因为供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商通过仔细仔细计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提升5元人民币的索赔要求。你同意该索赔要求吗？为何？ 因为几个情况的暂时停工，承包商在6月15日向业主的造价工程师提交延长工期25天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已经造价师核准）和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔额572万元。作为一名造价师你同意该索赔款额多少万元？ 索赔成立的条件是什么？ 若承包商对因业主原因导致窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工窝工损失按工日计价是否合理？如不合理应怎样计算？ 你以为应当在业主给承包商工程进度款的支付中扣除完工拖期违约损失赔偿金吗？正确答案：问题1： 答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被同意，原因是： （1）承包商应对自己就招标文献的解释负责并考虑有关风险； （2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责； （3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。 问题2： 答：能够同意的费用索赔为32万元人民币。原因是： （1）5月20 日至5月26日出现的设备障碍，属于承包商应负担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。 （2）5月27日至6月9日是因为业主迟交图纸引起的，为业主应负担的风险，能够索赔。但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为： 14天 2万/天=28万元 （3）6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。 （4）6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应负担的风险，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为 2天 2万/天=4万元 问题3： 承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件： （1）与协议相比较，已导致了实际的额外费用或工期损失； （2）导致费用增加或工期随时的原因不是因为承包商的过错； （3）按协议要求导致的费用增加或工期损失不是应由承包商负担的风险； （4）承包商在事件发生后的要求时间内提出了索赔的书面意向通知。 问题4： 答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办费或租赁费计价，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效减少的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，并且只按成本费用计算，不包括利润。 问题5： 答：由上述事件引起的工程进度拖延不等于完工工期的延误。原因是：假如不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会导致工期延误，支付中要扣除拖期违约金；假如能够通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会导致工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。 你的回答：问题1：答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被同意，原因是：（1）承包商应对自己就招标文献的解释负责并考虑有关风险；（2）承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；（3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商能够合理预见到的。 问题2：答：能够同意的费用索赔为32万元人民币。原因是：（1）5月20 日至5月26日出现的设备障碍，属于承包商应负担的风险，不应考虑承包商的费用索赔要求。（2）5月27日至6月9日是因为业主迟交图纸引起的，为业主应负担的风险，能够索赔。但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为： 14天 2万/天28万元（3）6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。（4）6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应负担的风险，但不应考虑承包商的利润要求，索赔额为 2天 2万/天4万元 问题3：承包商的索赔要求成立必须同时具备如下四个条件：（1）与协议相比较，已导致了实际的额外费用或工期损失；（2）导致费用增加或工期随时的原因不是因为承包商的过错；（3）按协议要求导致的费用增加或工期损失不是应由承包商负担的风险；（4）承包商在事件发生后的要求时间内提出了索赔的书面意向通知。 问题4：答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办费或租赁费计价，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效减少的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，并且只按成本费用计算，不包括利润。问题5：答：由上述事件引起的工程进度拖延不等于完工工期. 本题得分(主观题) ： ( 15分 )2、某高速公路项目，承包商为了防止此后也许支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6个星期，承包商的理由如下： （1）尤其严重的降雨； （2）现场劳务不足； （3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作； （4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大； （5）施工场地使用权提供延误； （6）工程款不到位。 问题: 1.监理工程师以为以上哪些原因引起的延误是非承包商负担风险的延误，可同意延长工期。 2.哪些是业主的责任，监理工程师该怎样处理？正确答案：问题1：上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商负担风险的延误，可同意延长工期。 问题2：上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对6要求业主按协议要求按时拨付工程款。 你的回答：问题1：上述1、3、4、5、6种原因引起的延误是非承包商负担风险的延误，能够同意延长工期。 问题2：上述原因中3、5、6属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3能够要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对5要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对6要求业主按协议要求按时拨付工程款 本题得分(主观题) ： ( 15分 )3、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定协议时，业主为了约束承包商能确保工程质量，要求承包商支付了20万元定金。业主与承包商双方施工协议中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了详细约定。 施工协议履行时，在基础工程施工中遇到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中因为施工机械出现故障，使进度计划中核心线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工统计。 问题： 1招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？ 2定金与预付款有何区分？ 3监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？ 4监理工程师对两次索赔申请应怎样处理？正确答案：答：1.对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务情况、工程经验、企业信誉等。 2.定金与预付款的区分：目标不一样，定金的目标是为了证明协议的成立和确保协议的履行；而预付款是为了处理承包商在工程准备和材料准备的资金问题。性质不一样，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一个通例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不一样，定金视协议履行情况有不一样的法律后果；预付款在工程进度款中按百分比扣还。 3.监理工程师判定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错导致；损害也不是承包商应负担的风险导致；承包商在要求的索赔时限内提出索赔申请。 4.对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师依照监理统计核算延误天数。监理工程师签发工期变更指令。 对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施工机械故障导致工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内作出回复，表示索赔不成立。 你的回答：1.对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务情况、工程经验、企业信誉等。2.定金与预付款的区分：.目标不一样，定金的目标是为了证明协议的成立和确保协议的履行；而预付款是为了处理承包商在工程准备和材料准备的资金问题。.性质不一样：定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一个通例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。处理不一样：定金视协议履行情况有不一样的法律后果；预付款在工程进度款中按百分比扣还。3.监理工程师判定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错导致；损害也不是承包商的风险导致；承包商在要求的索赔时限内提出索赔申请。4.对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师依照监理统计核算延误天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：判定索赔不成立，因为施工机械故障导致工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内作出回复，表示索赔不成立。 本题得分(主观题) ： ( 15分 )4、某承包商于某年3月6日与某业主签订了一项施工协议，协议要求：业主应于3月14日提交施工场地；开工日期为3月16日，完工日期为4月12日，协议日历工期为38天；工期每提前一天奖励3000元，每延误一天罚款5000元。承包商按时提交了施工方案和网络进度计划（如图见附件）并得到了业主代表的同意。 在施工过程中发生如下事项：因部分原有设施搬迁，致使施工场地的提供时间被延误，业主直到3月17日才提供所有场地，从而影响了A、B两项工作的正常作业，使该项工作