监理工程师土建控制试卷.docx

监理工程师土建控制试卷
1. 下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（）O ［单选题I*与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该 项建设工程的监理业务（正确答案）代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理关于工程监理单位的说法，正确的是（）。I单选题］*工程监理单位代表政府部门对施工质量实施监督管理工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监督管理
A. 工程监理单位可将专业性较强的业务转让给其他监理单位工程监理单位选派具备相应资格的总监理工程师进驻施工现场〔三确答案）建设工程质量特性中，可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（）o ［单选题］*满足使用目的的各种性能完成规定功能的能力J确答案）满足规定功能要求的使用年限保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度
2. 下列有关项目可行性研究的表述中，正确的是（）o ［单选题］*使项目的建设充分反映业主的意愿直接影响项目的决策质量和设计质量£笋案）决定工程质量的关键环节某进口设备，装运港船上交货价（FOB）为50万美元,到岸价（）为51万美 元，关税税率为10%,增值税税率为13%,美元的银行外汇牌价为：1美元=6.72 元人民币，则该进口设备的增值税为人民币（）。I单选题］*43.68044.55448.048
A. 49.009正确答案）我国现行建设工程总投资构成中流动资金属于（）。I单选题建设投资动态投资静态投资流动资产投资（E确答案）筹集资金时必须做到以需定筹，这体现了项目资金筹措的（）。|单选题］*规模适宜原则正谯答案）
A. 时机适宜原则经济效益原则结构合理原则在现金流量图中，现金流量发生的时间点是按照（）确定的。I单选题］*年初时点权责发生时点资金收付的时间点正跳答案）年末时点
37. 某企业计划年初投资200万元购置新设备以增加产量。已知设备可使用6年，每年增加产品销售收入60万元，增加经营成本30万元，设备报废时净残值为20 万元。对此项投资活动绘制现金流量图，则第6年末的净现金流量可表示为（）。 ［单选题］*向下的现金流量，数额为50万元向上的现金流量，数额为30万元向上的现金流量，数额为50万元（正确答案）向下的现金流量，数额为30万元下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的动态评价指标的是（）。［单选题］*投资收益率
A. 资产负债率利息备付率内部收益率正确答案）某项目各年净现金流量如下表。设基准收益率为10%,则该项目的净现值和静 态投资回收期分别为（）。
年份012 3 4 5净现金流量（万元）-160 50 50 50 50 50［单选题］*32.02 万元，3.2 年32.02 万元，4.2 年29.54 万元，4.2 年29.54万元3.2年I正确答案）某项目应用价值工程原理进行方案择优，各方案的功能系数和单方造价见下
表，则最优方案为（）O方案甲乙丙丁功能系数0.202 0.286 0.249 0.263单方造价（元/m2） 2840 2460 2300 2700［单选题］*甲方案乙方案正成答奚）丙方案
A. 丁方案民用建筑设计评选应围绕（），从规划控制、场地设计、建筑物设计、室内环 境、建筑设备等方面展开。［单选题］*规划设计方针和要求建筑设计方针和要求（正确答案）土地设计方针和要求征收设计方针和要求下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是（）。I单选题］*单位建筑工程概算
A. 安装工程概算铺底流动资金概算上确答案）设备购置费用概算某建设项目工程费用6800万元，其他费用1200万元，预备费500万元，建设 期贷款利息370万元，铺底流动资金710万元。预计在建设中原房屋拆除变现收入 100万元，试车收入大于支出金额150万元，则该项目总预算为（）万元。［单选 题］*95809330正确答卖）96809430
38. 根据现行规定，钢材、水泥等主要材料价格涨幅超过投标报价时基准价格（） 以上，由发包人承担其涨价风险。［单选题］*3%（正确答案）5%IO%15%根据《建设工程工程最清单计价规范》GB50500-2013的规定，下列关于投标 价格的编制原则说法正确的是0 o ［单选题］*投标人应依据自身利润率自主确定投标报价投标人的投标报价可以低于工程成本
A. 投标人的投标报价等于招标控制价的应予废标投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制（正确答案）根据《建设工程工程量清单计价规范》GB5O5OO-2O13的规定，关于编制招标 控制价的说法正确的是0 o ［单选题］*综合单价应包括由招标人承担的费用及风险安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定措施项目费应为包括规费、税金在内的全部费用暂估价中的材料单价，应按招标工程量清单的单价计入综合单价
确答案）某施工合同约定，人员窝工补贴为15元/工日。在其基础工程施工期间，因特 大暴雨导致基坑淹水而停工2天，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因 重大公共活动、政府通知停工2天，人员窝工30个工日。为此，承包人可向发包 人索赔的工期和费用分别为（）。［单选题］*4 天，750 元4 天,450 元4天，。元（1T确答案）2天，。元对混凝土构筑物的体积进行计量，应该采用的方法为（）。|单选题］*估价法
A. 断面法图纸法（正确答案）分解计量法下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮 动率计算的是（）。［单选题］*安全文明施工费按单价计算的措施项目费按总价计算的措施项目费正圳答案）实施方案未提交发包人确认的措施项目费
39. 某工程在施工过程中，因不可抗力造成在建工程实体损失15万元。承包方受伤 人员医药费5万元，施工机具损失10万元，施工人员窝工费3万元，工程清理修 复费5万元。承包人及时向项目监理机构申请索赔，并附相关证明材料，则项目监 理机构应批准的补偿金额为（）万元。［单选题］*20（正确答案）232533根据《建设工程工程最清单计价规范》，当承包人投标报价中材料单价低于基 准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础，超过合同约定的风险幅度值时, 其超过部分按实调整。【单选题］*基准单价投标报价（正破答案）
A. 定额单价投标控制价某工程分项的已完工程实际投资、计划工程预算投资、已完工程预算投资，分 别为150万元、180万元、160万元，则根据赢得值法，下列说法错误的是（）。
［单选题］*投资偏差为10万元进度偏差为30万元，王确答奈）投资绩效指数为1.07进度绩效指数为0.89在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是
0 o ［单选题］*以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资和进行管理以便预测各个年度的投资规模E蜀答案）明确各个项目的按期投产以便分年度计划在施工阶段，为了确保进度控制目标的实现，监理工程师需要编制（）。I单选 题］*工程项目总进度计划周（旬）施工作业计划
A. 监理进度计划勺确答案）分部分项工程施工进度计划在编制建设工程进度计划时，分析各项工作之间逻辑关系的主要依据是（）。
［单选题］*当地气候条件物资供应量施工方案（正确答案）工作项目划分的粗细程度在工程建设过程中，属于影响工程进度的组织管理因素是（）。［单选题］*不合理的施工方案不明的水文气象条件
A. 向有关部门提出各种申请审批手续的延误，正酬答案）设计内容不完善，规范应用不恰当某五层现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇 筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分 为3个施工段，则总工期为（）天。|单选题］*254085（正确答案）100某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流 水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3 天、4天，则流水施工工期为（）天。【单选题］*
A. 20212223（正确答案）在有节奏流水施工中，各施工过程的流水节拍都相等的流水施工，也称为
0 o ［单选题］*异步距异节奏流水施工异节拍流水施工异节奏流水施工固定节拍流水施工（正祈|答案）某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时 间，其中的关键工作有（）。
A.工作A和工作DB.工作C和工作D（］工作A和工作E工作C和工作E某工程有3个施工过程，依次为：钢筋一模板一混凝土，划分为I和II施工段 编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（）o ［单 选题］*模板I 一混凝土 I （正确答案）
A. 模板I 一钢筋I钢筋I 一钢筋II模板I 一模板II某工程单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），下列说法错误的是A.工作E是非关键工作

A.工作E是非关键工作
［单选题］*
B.工作B的自由时差为0C.工作D的总时差为2天D.工作F的最迟开始时间为21天j某工程单代号搭接网络计划（时间单位：天）如下图所示，其中B和D工作的最早开始时间是（）OFTS = 3

40. 某工程单代号搭接网络计划（时间单位：天）如下图所示，其中B和D工作的最早开始时间是（）OFTS = 3
FTS = 3

FTS = 3
FTS = 6
【单选题］*4 和 46 和 72 和 0(2 和 2在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为2天和6天，则该工作实际上最早应从开工后()o ［单选题］*
A. 第2天上班时刻开始,
第6天下班时刻完成
B. 第2天上班时刻开始,
C. 第2天上班时刻开始,
D. 第2天上班时刻开始,

E. 第2天上班时刻开始,
第7天下班时刻完成
C. 第3天上班时刻开始,
CI. 第3天上班时刻开始,
CII. 第3天上班时刻开始,

CIII. 第3天上班时刻开始,
第6天下班时刻完成
D. 第3天上班时刻开始,
E. 第3天上班时刻开始,
F. 第3天上班时刻开始,

G. 第3天上班时刻开始,
第7天下班时刻完成
69.在某工程网络计划中,
69.在某工程网络计划中,
69.在某工程网络计划中,

69.在某工程网络计划中,
工作H的最早开始时间为第7天，持续时间为8天；工
作H有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第18天、第19天和第17天, 最迟开始时间分别为第20天、21天和第23天，则工作H的总时差和自由时差分 别为()天。【单选题|*决定了设计意图能否体现工程建设的不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响，决定工程质 量的关键阶段是（）。［单选题］*可行性研究阶段决策阶段设计阶段（正圳答案）保修阶段
3. 《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（）级以上人民 政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。［单选题］*县（正确答案）区市省某工程已具备竣工条件，2020年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报 告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31 日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（） 开始。［单选题］*2020年3月2日2020年3月7日
A. 2020年3月20日3确答案）2020年3月31日收到建设工程竣工报告后，应当由（）组织有关单位进行竣工验收。［单选题］*建设单位（正确答案）5 ； 2（正确答案）5 ； 54 ； 211 ； 8
70. 在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（）o ［单选题］*必定影响其紧后工作的最早开始时间正*答案）必定变为关键工作不会影响其后续工作的正常进行不会影响工程总工期下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是（）o【单选题］资源使用量最小条件下的合理工期安排
A. 资源均衡使用条件下的最短工期安排工程总成本最低条件下的资源均衡安排工期固定条件下的资源均衡安排计划素计尤 就有分比
工期固定条件下的资源均衡安排计划素计尤 就有分比

B. 工期固定条件下的资源均衡安排计划素计尤 就有分比
计划素计尤 就有分比
计划素计尤 就有分比

计划素计尤 就有分比
71. 某工程实际施工进度与计划进度横道图如下图所示，可以看出错误的表述是0$ 18 20 40 48 6072 83 91 10007 1S
07 1S

07 1S
486482 92100
5678910
（用）
I单选题］*
该工作提前I周完成在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量第4周停工1周在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%（王确答案）通过缩短某些工作的持续时间来调整进度计划的前提是（）o ［单选题］*不改变工作之间的逻辑关系（正确答案）加大资源投入
A. 该工作有足够的自由时差该工作的总时差满足要求在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监 理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度（）。|单 选题］*既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天 确答案）会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天进度计划执行中的跟踪检查的主要工作是（）。［单选题］*
A. 实际进度数据的加工处理定期收集反映工程实际进度的有关数据（正圳答冬）现场实地检查工程进展情况定期召开现场会议承包单位严重违反合同，在施工过程中无任何理由要求延长工期，又无视项目 监理机构的书面警告等，则可能受到的处罚是（）。［单选题］*赔偿误期损失被拒签付款凭证被取消承包资格（正说答案）
A. 被追回工程预付款监理工程师编制的施工进度控制工作细则所包括的内容之一是（）。［单选题］*施工图的完成时间施工机械进场时间安排施工进度控制人员的职责分工，E确答案）施工资源需求进度计划表工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。［单选题］*
A. 改进施工工艺和施工技术实行包干奖励，提高奖金数额采用更先进的施工机械增加劳动力和施工机械的数量正貌答案）在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以 确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。［单选题］*项目组成正碇答案）计划期承包单位
A. 施工阶段编制物资供应计划的一般程序分为（）o ［单选题］计划阶段和实施阶段准备阶段和编制阶段⑴确答案）计划阶段和控制阶段计划阶段和编制阶段县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列的措施包括（）o *
A. 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料：确答案）要求被检查的施工单位财务流水明细进入被检查单位的施工现场进行检查王确答案）发现有影响工程质量的问题时，责令改正王确答案）发现有影响工程质量的问题时，对责任人处以拘留建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单 位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人 民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（）。*由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工
程款承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任（正确答案）主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任（正确答案）下列属于工程监理单位质量管理体系建立和实施过程中质量体系运行与改进的 有（）。*纠正措施〈正确答£
A. 内部审核司确答案）调整方案运行、建立记录正珈答案）管理评审（正确答案）在质量管理中，直方图的用途有（）。*分析判断产品的质量状况（正确答案）估算施工生产过程总体的不合格率（.E确答案）评价过程能力（正确答案）
A. 分析生产过程是否稳定控制生产过程质量状态钢筋的主要力学试验包括（）o *抗拉强度试验（正确答案）极限温度试验冷弯试验（正确答案）反复弯曲试验（正确答案）伸长率试验（正确答案）
72. 工程勘察管理服务是指工程监理单位根据建设单位的要求对于工程勘察活动的管理，下列属于工程监理单位勘察质量管理主要工作的有0 o *协助建设单位编制工程勘察任务书正确答案）协助建设单位选择工程勘察单位:正珈答案）签订工程勘察合同审查勘察单位提交的勘察方案正确答案）检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格正辎答案）完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上做出标识、封志，并由
0签字。*总监理工程师项目经理负责见证取样的监理人员;正确答案）施工单位取样人员正确答案）施工单位技术负责人项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将（）作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。*
A. 影响工程主体结构安全的部位正确答案）完工后无法检测其质量的部位E建答案）返工会造成较大损失的部位⑴确答案）施工工序复杂的部位采用新工艺、新方法的施工部位巡视检查的要点中，下列（）属于对装饰装修工程的检查。*检查原材料、构配件的采购和堆放是否符合施工组织设计检查基层处理是否合格，是否按要求使用垂直、水平控制线正确答
案）检查需要进行隐蔽的部位和内容是否已经按程序报验并通过验收（ZH确答案）检查细部制作、安装、涂饰等是否符合设计要求和相关规定 确答案）检查各专业之间工序穿插是否合理，有无相互污染、相互破坏现象（正确答案）项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。
A. 外观尺寸（正确答案）规格（正确答案）型号（正珑答案）产品标志（正成答案）工艺性能根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按（）划分。*施工工艺工程部位（正确答案）
工程量专业性质匚•确答案）施工段根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，属于检验批质量验收合格条件的有
0 o *主控项目的质量经抽样检验合格一般项目的质量经抽样检验合格口巳角答案）具有完整的质量验收记录上确苔案）具有完整的施工操作依据;正诵答案）观感质量应符合要求根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，下列验收层次中包括观感质量验收项目的有（）o *
A. 检验批分项工程分部工程（正饥答案）子单位工程正确答骂单位工程（正确答案）工程质量事故的实况资料是找出质量事故原因和确定处理对策的基础，它主要 来自（）。*施工单位的质量事故调查报告（正衫£答案）监理单位对事故成因的分析报告
A. 项目监理机构所掌握的质量事故相关资料正确答案）工程质量事故调查组的事故分析会议记录有关的技术文件和档案下列工程质量事故处理依据中，属于合同及合同文件内容的有（）。*中华人民共和国建筑法工程总分包合同（正痼答案）勘察合同（正演答案）基坑监测合同（正桃答案）
A. 施工组织设计下列关于设备采购的质量控制，说法正确的有（）。*成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式正确答案）总包单位采购，采购方案由监理工程师编写报建设单位批准市场采购设备，主要用于大型非标准设备的采购建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E确答案）向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商（正确答案）
73. 项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作有（）o *进行工程计量⑴确答奚）对完成工程量进行偏差分析确答案）审核竣工结算款（正圳答案）审核竣工决算款处理费用索赔正成答妄）按照费用构成要素的规定，建筑安装工程费用的组成内容中，应该包括（）。*直接工程费
A. 施工机具使用费（正确答案）企业管理费正确答案）总承包服务费措施项目费下列费用中，属于建筑安装工程施工机具使用费的有（）。*施工机械临时故障排除所需的费用（正哦答案）机上司机的人工费正诳答案）财产保险费
A. 仪器仪表使用费正听答案）施工机械大修理费正《答案）与未来企业生产经营有关的其他费用中，联合试运转费包括0 o *机械使用费用（正确答案）单台设备调试费无负荷联动试运转费用低值易耗品的购置费（，,答妄）联合试运转人员的工资（。,答案）
74. 下列有关财务评价指标的表述中，正确的有0 o *当投资收益率小于基准投资收益率，则方案在经济上不可行：确答 案）资本金净利润率指标，引入净利润而非总利润指标计算确答案）若静态投资回收期大于基准投资回收期，则项目在经济上是可行的静态投资回收期相比动态投资回收期，未考虑投资回收之后的情况财务净现值指标不能直接说明在项目运营期各年的经营成果.确答 案）在价值工程的应用中，可用于方案创造的方法有（）° *因素分析法
A. 头脑风暴法正碇答突）强制确定法哥顿法（正确答案）德尔菲法正确答案）下列方法中，可用来编制设备安装工程概算的方法有（）° *估算指标法概算指标法正硝答奚）扩大单价法，正确答案）
A. 预算单价法（正确答案）百分比分析法根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20I3的规定，其他项目清单的暂估价中，需要列出单价的有（）。*分部分项工程综合单价计日工单价监理单位施工单位
A. 设计单位工程项目质量控制中，设计交底通常由（）来组织。［单选题］*设计单位建设单位（正确答案）施工单位监理单位在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（）。［单选题1*领导力（正破答案）
A. 战略导向社会责任系统管理“卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及其关键过程。"，这体现的 卓越绩效模式的价值观是（）。［单选题］*战略导向社会责任学习、改进与创新系统管理（正确答案）
4. 在频数分布直方图中，纵坐标表示（）o ［单选题］*影响产品质量的各因素产品质量特性值不合格产品的频数材料暂估价正珑答芟）工程设备暂估价（正啊答案）专业工程暂估价根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，审核投标报
价时关于其他项目费的审核说法正确的有（）。*暂估价可以变动和更改暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动〔确答案）暂估价中的材料、工程设备必须按照暂估单价计入综合单价正确答案）计日工应按照招标工程量清单列出的项目和估算的数量，自主确定综合单价并计算计日工金额（正确答案）
A. 总承包服务费应根据招标人要求确定工程计量时，发包人应予以计量的工程量有（）o *有缺陷工程的工程量工程量清单中的工程量：确答案）承包人超出设计图纸和设计文件要求所增加的工程量工程变更导致增加的工程量正浦答案）承包人原因导致返工的工程量在分部分项工程费中，承包人可以索赔的人工费，包括（）。*
A. 特殊恶劣气候导致的人员窝工费法定增长的人工费正讯答案）设计变更导致的人员窝工费（正圳答案）因雨季停工后加班增加的人工费完成额外工作增加的人工费（正确答支）FIDIC合同条件下，承包人只能索赔费用的有（）。*当发包人为应投保方而未投保时（正确答案）暂停施工
A. 成本的增减（正确答案）法规改变当局造成的延长在建设工程进度控制计划体系中，以下属于由建设单位编制的进度计划的有
0 o *前期工作计划⑴确答案）工程项目建设总进度计划（正确答案）设计总进度计划施工总进度计划工程项目年度计划（正确答案）与横道图相比，网络图具有以下主要特点0 o *网络图能够明确表达各项工作之间的逻辑关系口确答案）
A. 通过网络图时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作正确答 案）通过网络图时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间（正确答案）网络图可以利用计算机进行计算、优化和调整（正确答案）比横道图直观明了监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时，监理工程师在设计准备阶段进度控制的任务包括（）。*协助业主确定工期总目标:正诳答案）
A. 办理工程立项审批或备案手续办理建筑材料及设备订货手续调查和分析环境及施工现场条件（正以答案）编制施工图出图计划在对建设工程实施全过程监理的情况下，监理总进度计划的制定依据包括
0 o *监理年度进度计划工程项目建设总进度计划（正以答案）可行性研究报告（正确答案）工程项目前期工作计划（正确答案）施工图文件下列选项中，属于累加数列错位相减取大差法基本步骤的有（）。*将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得
一个差数列（正确答案）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加.确答案）对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距确 答案）建设工程组织非节奏流水施工的特点有（）。*各专业工作队不能在施工段上连续作业相邻施工过程的流水步距不尽相等正珈答案）
A. 各施工段的流水节拍相等专业工作队数等于施工过程数正诳答案）施工段之间没有空闲时间工期优化时，选择压缩对象宜考虑的因素有（）。*缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作确笞案）缩短持续时间所需增加的费用最少的工作，案）有充足备用资源的工作L确答案）缩短持续时间所需增加的工程量最少的工作
A. 有充足劳动力的工作关于网络图关键路线正确的说法有（）。*双代号网络图中持续时间最长的线路是关键线路正引答案）双代号网络图中由关键节点连接而成的线路是关键线路双代号时标网络图中自始至终没有虚箭线的线路是关键线路单代号网络图中自始至终LAG=O的线路是关键线路正切答案）单代号网络图中总时差最小的工作组成的线路是关键线路某工作计划进度与实际进度如下图所示，下列说法中正确的有（）。
1,23456789 10 （天〉I 23 4 56 7 8 9 10 （天）第1天至第2天的实际进度为匀速进展U工作的计划进度为匀速进展工作的实际进度拖后1天第8天实际完成工作量与计划完成工作量相同确答案）工作实际进展中累计停工1.5天（』
0 10
25 30 40
5$ 60 70
80 90 100 （%）计划察计完戒百分比
0
30 40 55
65 65 80
90 100（%）实际*计完成百分比
75. 某工程双代号时标网络计划执行到第5周和第11周时，检查其实际进度如下 图前锋线所示，由图可以得出的正确结论有（）。
第5周检查时，工作D拖后1周，不影响总工期:正确第5周检查时，工作E提前1周，影响总工期（正确答案）第5周检查时，工作F拖后2周，不影响总工期第11周检查时，工作J提前2周，影响总工期;正确答案）第11周检查时，工作H拖后1周，不影响总工期:正确答言下列导致工程拖期的原因或情形，监理工程师按合同规定可以批准工程延期的
有0 o *异常恶劣的气候条件（正佣答案）属于承包单位自身以外的原因I确答案）工程拖期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差工程拖期的时间超过其相应的总时差，且由分包单位原因引起监理工程师对已隐蔽的工程进行剥离检查，经检查合格而拖期的时间询答案）下列关于监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准的说法，正确的有
0 o *不解除承包单位对施工进度计划的任何责任和义务承包单位不承担任何责任和义务监理工程师可以提出建设性意见:正珈答案）监理工程师可以干预承包单位的进度安排监理工程师不可以支配施工中所需要的劳动力、设备和材料，正确答 案）
A. 质量特性值出现的频数正侦答案）直方图可以用来描述质量的分布状态，当直方图呈左（或右）缓坡型时，主要 是由于（）造成的。［单选题］*组距确定不当操作中对上限（或下限）控制太严（正确答案）数据混淆有意识去掉下限以下数据某批钢丝需要进场检验，该批钢丝共计35盘，外观全部合格，则应至少从（）盘中进行取样送检。［单选题］*
A. 26（正确答案）15同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的0 o ［单选题］*80%85%（三确答案）
A. 90%95%在进行地基土承载力试验时，当出现（）时，即可终止加载。［单选题］*承压板周围的土侧向挤出少量土时沉降S缓慢增大某一荷载下，8h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06数据离散趋势的特征值中的标准偏差值越小，说明()。［单选题］*
A. 数据集中程度越低,
离散程度小，代表性差
B. 数据集中程度越高,
C. 数据集中程度越高,
D. 数据集中程度越高,

E. 数据集中程度越高,
离散程度大，代表性好
C.数据集中程度越高,
C.数据集中程度越高,
C.数据集中程度越高,

C.数据集中程度越高,
离散程度小，代表性好(i
D.数据集中程度越高,
D.数据集中程度越高,
D.数据集中程度越高,

D.数据集中程度越高,
离散程度小，代表性差
下列有关变异系数的描述，正确的是()o ［单选题］*变异系数是用标准差除以极差得到的相对数变异系数越小，说明分布集中程度高变异系数越大，说明均值对总体的代表性越好变异系数适用于均值有较小差异的总体之间离散程度的比较 19.下面这组数据“23、29、20、32、23、21、33、25”的中位数是()o ［单选题］2324（正确答案）
A. 2527项目总概算应控制在可行性研究报告估算投资额的()以内。［单选题］*±2%±5%±10%（jD+15%在工程勘察阶段，监理单位应审查勘察单位提交的勘察成果报告后，向建设单 位提交()c【单选题］*
A. 监理勘察规划监理勘察方案勘察成果评估报告（正祢答案）勘察成果修改报告下列关于箍筋的说法，正确的是（）。［单选题］*箍筋的末端应按设计要求做弯钩（正别答亲）对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于180。
A. 圆形箍筋两末端均应做不小于90。的弯钩（）应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、水文地质和工程周边环境等 资料。应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单。【单选题］*监理单位建设单位（正确答案）施工单位咨询单位根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的
是0 o ［单选题］*监理规划施工组织设计工程暂停令超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案（正确竺案）根据《建设工程质量管理条例》的有关规定，因保修不及时造成新的人身、财 产损害，由（）承担赔偿责任。【单选题］*建设单位施工单位
A. 监理单位造成拖延的责任方（正确答案）检验批质量验收时，主控项目必须全部符合有关（）的规定。I单选题］*工程监理规范工程技术规程专业验收规范:正成答案）质量验收统一标准下列关于城市轨道交通工程项目工程验收的要求表述不正确的是（）o ［单选题］
*城市轨道交通建设项目工程验收工作由建设单位组织建设单位应对验收组主要成员资格进行核查建设单位应制定验收方案建设单位应当在单位工程验收7个工作日前，将验收的时间、地点及验收方案书 面报送工程质量监督机构，正确答案）在进行质量缺陷成因分析中，首先要做的工作是（）。【单选题I*收集有关资料现场调查研究正矿答案）
A. 进行必要的计算分析、比较可能的因素某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成3000万元的直接经济损失，8人重伤，这一事故属于（）o ［单选题］*A.—般事故较大事故（正确答案）重大事故特别重大事故
26. 在质量事故处理中，对于出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经 原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能，可（）处理。［单选题］*返工补强不做（正确答案）修补工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采 取0的措施。【单选题I*抓紧整改、早日复工防止事故信息非正常扩散
A. 对事故责任人进行监管防止事故扩大并保护好现场（正确答案）设备制造的质量控制内容中，下列属于设备制造单位质量管理检查资料的是
（）。［单选题］*质量责任制（正确答案）制造检验技术标准工序交接检查验收记录设计变更记录下列建设工程项目费用中，属于建筑工程费的是（）o ［单选题］*A.研究试验费工程保险费
B. 供水、供电管线安装费室外管道铺设费正确答案）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（）中列支。［单选题］*建筑安装工程材料费建筑安装工程企业管理费下确答案）建筑安装工程规费工程建设其他费用
27. 某建筑工程不含税的人工费为800万元，含税的材料费是2500万元（可抵扣的 进项税率是11%）,含税的施工机具使用费是1700万元（可抵扣的进项税率是 13%）,管理费、利润和规费的总和是200万元，增值税税率是9%,则该工程的 含税造价为（）万元。［单选题1*4720.004677.485184.77（正确答案）5279.90某拟建项目的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为600万元， 工程建设其他费为300万元，建设期利息为100万元，则该项目基本预备费的计算 基数为0万元。［单选题］*13001600
A. 1900正确答g2000