2021年监理工程师考试试题及答案.doc

监理工程师《合同管理》考试模仿试题及答案

一、单项选取题
第 1 题 某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。
　　A.法定代理
　　B.表见代理
　　C.指定代理
　　D.委托代理
　　对的答案：D,
　　第 2 题 当事人以土地使用权、都市房地产等财产抵押，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
　　A.订立之日
　　B.登记之日
　　C.担保之日
　　D.清偿之日
　　对的答案：B,
　　第 3 题 质权是一种商定担保物权，以( )为特性。
　　A.转移占有
　　B.商定保证期间
　　C.债权人优先受偿
　　D.转让办理登记
　　对的答案：A,
　　第 4 题 中标投标人在订立合同步，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
　　A.业主提交履约担保
　　B.投标有效期
　　C.撤销投标书
　　D.保证书退还
　　对的答案：B,
　　第 5 题 下列代理种类中，( )重要是为维护无行为能力或限制行为能力人利益而设立代理 方式。
　　A.法定代理
　　B.表见代理
　　C.委托代理
　　D.指定代理
　　对的答案：A,
　　第 6 题 合同成立要通过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限表述有误是( )。
　　A.信件未载明日期，自接受到该信件日期开始计算
　　B.要约以非对话方式作出，承诺应当在合理期限内到达
　　C.要约以信件或者电报作出，承诺期限自信件载明日期或者电报交发之日开始计算
　　D.要约以对话方式作出，应当即时作出承诺，但当事人另有商定除外
　　对的答案：A,
　　第 7 题 甲、乙于4月1日订立一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方规定解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日鉴定该合同无效。则 此合同自( )无效。
　　A. 4月1日
　　B. 5月1日
　　C. 5月20日
　　D. 6月30日
　　对的答案：A,
　　第 8 题 某采购员受A公司授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A公司公章 空白合同文本，与B公司订立了购买包装材料合同，则( )。
　　A.合同无效，由采购员向B公司进行补偿
　　B.合同有效，但货款应由采购员承担 C.合同无效，A公司也许退货
　　D.合同有效，货款应由A公司支付
　　对的答案：D,
　　第 9 题 下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向对象。
　　A.质量
　　B.数量
　　C.标
　　D.价款或者报酬
　　对的答案：C,
　　第 10 题 材料供应合同按照商定应由供货方先行交付订购材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付材料质量不符合商定原则，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使( )。

　　A.不安抗辩权
　　B.同步履行抗辩权
　　C.后履行抗辩权
　　D.合同中断履行抗辩权
　　对的答案：C,
第 11 题 建设工程招标管理中，关于定标程序表述，不对的是( )。
　　A.招标人可以授权评标委员会直接拟定中标人
　　B.招标人拟定中标人后30天内，应向关于行政监督部门提交招标投标状况书面报告
　　C.拟定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
　　D.中标告知书发出后30天内，双方应按照招标文献和投标文献订立书面合同，不得作 实质性修改
　　对的答案：B,
　　第 12 题 设计招标文献中，关于编制设计规定文献应兼顾方面，下列说法中错误是( )。
　　A.严格性
　　B.完整性
　　C.灵活性
　　D.系统性
　　对的答案：D,
　　第 13 题 执行政府指引价合同，当事人一方逾期交付标物，遇到政府指引价下降时，交付标物 后结算应按照( )执行。
　　A.新价格
　　B.市场价
　　C.原价格
　　D.双方协商价格
　　对的答案：A,
　　第 14 题 某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同商定 违约金为20万元，则供货方应支付( )万元违约金。
　　A.8
　　B. 16
　　C.20
　　D. 28
　　对的答案：C,
　　第 15 题 根据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中对的是( )。
　　A.在监理过程中，不得泄露委托人声明秘密
　　B.对建设工程关于事项和工程设计提出建议
　　C.负责合同协调管理工作
　　D.在双方议定期间内，免费向监理人提供与工程关于监理服务所需要工程资料
　　对的答案：D,
　　第 16 题 招标人在投标须知规定期间组织投标进行现场考察，其费用( )。
　　A.由招标人承担
　　B.由投标人承担
　　C.由双方平均分派
　　D.由双方协商解决
　　对的答案：B,
　　第 17 题 公开招标和邀请招标均应举办开标会议，应由( )主持。
　　A.招标人
　　B.投标人
　　C.招标监督机构
　　D.监理工程师
　　对的答案：A,
　　第 18 题 在开标时，如果发现投标文献未按照招标文献规定予以密封，则应( )。
　　A.将其退还投标人进行密封
　　B.进入初评阶段后拟定为无效投标文献
　　C.作为无效投标文献，不再进入评标
　　D.在详评阶段将其拟定为无效投标文献
　　对的答案：C,
　　第 19 题 对招标文献响应存在细微偏差投标文献( )。
　　A.归入无效投标书
　　B.不再进入详评
　　C.仍属于有效投标书
　　D.予以裁减
　　对的答案：C,
　　第 20 题 所有施工内容只发一种合同包招标，招标人仅与一种中标人订立合同，则在施工过程 中( )。
　　A.管理工作比较简朴，但有能力参加竞争投标人较少
　　B.管理工作比较复杂，但有能力参加竞争投标人较少
　　C.管理工作比较复杂，但有能力参加竞争投标人较多
　　D.管理工作比较简朴，但有能力参加竞争投标人较多
　　对的答案：A,
　第 21 题 某招标项目评标采用评标价法，招标文献规定工期提前1个月，评标优惠18万元。某投 标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为( )万元。
　　A. 818
　　B. 800
　　C. 782
　　D. 700
　　对的答案：C,
　　第 22 题 根据施工合同示范文本规定，关于发包人供应材料设备现场接受表述有误 是( )。
　　A.大宗建筑材料应进行必要抽样检查
　　B.发包人在其所供应材料设备到货前48小时，应以书面形式告知承包人
　　C.清点工作重要涉及外观质量检查
　　D.发包人应当向承包人提供其供应材料设备产品合格证明，并对这些材料设备质量 负责
　　对的答案：B,
　　第 23 题 依照《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，由于勘察人因素未按合同规定期间(日期)提交 勘察成果资料，每超过1日，应减收勘察费( )。
　　A. 1‰
　　B. 5‰
　　C. 8‰
　　D. 10‰
　　对的答案：A,

　　第 24 题 某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理 工作完毕后，该汽车( )。
　　A.不用归还委托人
　　B.归还委托人，并应支付折旧费
　　C.归还委托人即可
　　D.归还委托人，并应支付租赁
　　对的答案：C,
　　第 25 题 依照《建设工程勘察合同(示范文本)》规定，关于设计费支付管理原则表述，错误 是( )。
　　A.设计人按合同商定提交相应报告、成果或阶段设计文献后，发包人应及时支付商定 各阶段设计费
　　B.设计人提交最后一某些施工图同步，发包人应结清所有设计费，应留20%尾款
　　C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补
　　D.发包人委托设计人承担本合同内容之外工作服务，另行支付费用
　　对的答案：B,
　　第 26 题 按照材料采购合同商定，不能作为供货方交付产品时双方验收根据资料是( )。
　　A.双方订立采购合同
　　B.施工合同对材料规定
　　C.产品合格证、检查单
　　D.供货方提供发货单、计量单、装箱单
　　对的答案：B,
　　第 27 题 建设工程设计合同履行中，设计( )是工程发挥预期效益基本保障，发包人不应 严重背离合理设计周期规律，逼迫设计人不合理地缩短设计周期时间。
　　A.进度
　　B.根据
　　C.质量
　　D.筹划
　　对的答案：C,
　第 28 题 根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经( )生效。
　　A.双方当事人抵押物登记后
　　B.双方当事人签字盖章后
　　C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后
D.双方当事人签字后
对的答案：C,
　　第 29 题 某工程设计合同，双方商定设计费为10万元，定金为2万元。当设计人完毕设计工作 20%时，发包人由于该工程停建规定解除合同，此时发包人应进一步支付设计人( )万元。
　　A. 3
　　B. 5
　　C. 7
　　D. 10
　　对的答案：A,
　　第 30 题 施工合同示范文本规定，承包人不能准时开工，应在不迟于合同书商定开工日期前 ( )天，以书面形式向工程师提出延期开工理由和规定。
　　A. 7
　　B.14
　　C. 24
　　D. 48
　　对的答案：A,
第 31 题 某施工合同履行过程中，因施工需要暂时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准 手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通规定未获批准，承包人只能在夜间断 续施工，则由此导致承包人损失应由( )。
　　A.发包人补偿，延误工期顺延
　　B.发包人补偿，延误工期不予顺延
　　C.自己承担，延误工期顺延
　　D.自己承担，延误工斯不予顺延
　　对的答案：A,
　　第 32 题 按照施工合同范本通用条款规定，( )因素导致工期延误，经工程师确认后工期不 予顺延。
　　A.不可抗力
　　B.设计变更和工程量增长
　　C.发包人不能按专用条款商定提供开工条件
　　D. —周内非承包人因素停水、停电、停气导致停工合计超过6小时
　　对的答案：D,
　　第 33 题 施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后带负荷试车，试车组织和试车 工作由( )负责。
　　A.监理人
　　B.发包人
　　C.承包人
　　D.设计人
　　对的答案：B,
　　第 34 题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人采购材料设备与商定不符时，承包人应在 工程师规定期间内运出施工现场，重新采购符合规定产品，由此发生费用应( )。
　　A.由承包人承担，并顺延工期
　　B.由承包人承担，工期不予顺延
　　C.由发包人承担，工期不予顺延
　　D.由发包人承担，并顺延工期
　　对的答案：B,
　　第 35 题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列选项中
属于承包人义务是( )。
　　A.组织图纸会审和设计交底
　　B.开通施工场地与城乡公共道路通道
　　C.提供工程进度筹划及相应进度记录报表D.办理施工允许证
　　对的答案：C,
　　第 36 题 设计合同履行过程中，为了保证建设工程质量，( )应按合同商定参加工程验收工作。
　　A.设计人
　　B.监理人
　　C.发包人
　　D.承包人
　　对的答案：A,
　　第 37 题 建设工程设计合同应当采用( )担保。
　　A.抵押
　　B.预付款
　　C.定金
　　D.保证
　　对的答案：C,
　　第 38 题 按照施工合同示范文本规定，工程师接到承包人提交进度筹划后，应在合同商定期间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在商定期间内予以确认或提出修改意见， 则视为( )。
　　A.工程师已经确认，承包人不再承担筹划缺陷责任
　　B.工程师巳经确认，承包人仍应承担筹划缺陷责任
　　C.工程师未确认，承包人应修改进度筹划
　　D.工程师未确认，承包人应等待工程师进一步批示
　　对的答案：B,
　　第 39 题 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致工程自身损害以及运至施 工场地用于施工材料和待安装设备损失，由( )承担。
　　A.承包人
　　B.发包人
　　C.承包人和发包人共同
　　D.施工场地保管员
　　对的答案：B,
　　第 40 题 建设工程材料采购合同履行中，采购方在站场提货地点应与运送部门共同验货，采购方 接受后发现数量有误，若属于交运前浮现问题，应由( )负责。
　　A.采购方
　　B.供货方
　　C.运送部门
　　D.保管部门
　　对的答案：B,
第 41 题 在材料采购合同交货检查中，现场交货到货检查办法不涉及( )。
　　A.理论换算法
　　B.查点法
　　C.抽査法
　　D.衡量法
　　对的答案：C,
　　第 42 题 在材料采购合同履行中，采购方逾期付款，应按照合同内商定计算办法，支付逾期付款 利息，按照中华人民共和国人民银行关于延期付款规定，延期付款利率普通按每天( )计算。
　　A.万分之一
　　B.万分之五
　　C.万分之八
　　D.万分之十
　　对的答案：B,
　　第 43 题 FIDIC《施工合同条件》中，对有经验承包商在( )前不能合理预见到风险，归业主 承担。
　　A.合同签字日
　　B.下达开工令
　C.基准日
　　D.风险事件发生日
　　对的答案：C,
　第 44 题 根据FIDIC《施工合同条件》，( )应担保承包商圆满完毕施工和保修义务。
　　A.工程接受证书
　　B.结清单
　　C.履约保函
　　D.合同合同书
　　对的答案：C,
　　第 45 题 FlDIC《施工合同条件》规定，预付款数额由承包商在( )内确认。
　　A.投标书
　　B.招标文献
C.工程量清单
D.中标告知书
　　对的答案：A,
　　第 46 题 关于FIDIC《施工合同条件》中规定“暂列金额”表述，不对的是( )。
　　A.暂列金额事实上是一笔业主方备用金
　　B.暂列金额包括在合同价格之内
　　C.暂列金额用于招标时对尚未拟定或不可预见项目储备金额
　　D.施工过程中工程师无权将暂列金额用于意外用途开支
　　对的答案：D,
　　第 47 题 根据HDIC《施工合同条件》规定，因工程师因素导致实际进度与筹划进度不符，则承 包人( )。
　　A.有权对修改进度筹划工作规定额外支付
B.可以规定工期顺延
　　C.可以规定补偿费用
　　D.无权对修改进度筹划工作规定额外支付
　　对的答案：D,
　　第 48 题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师收到承包人递交索赔报告和关于资料后， 如果在28天内既未予答复，也未对承包人作进一步规定，则视为工程师( )。
　　A.承认该项索赔规定
　　B.否定该项索赔规定
　　C.无权解决该项索赔规定
　　D.对该项索赔规定有不批准见
　　对的答案：A,
　　第 49 题 《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人( )规定，虽然在工程项目合同条款 中没有专门文字论述，但可以依照合同某些条款含义，推论出承包人有索赔权。
　　A.明示索赔
　　B.工程变更索赔
　　C.工程延误索赔
　　D.默示索赔
　　对的答案：D,
　　第 50 题 依照《建设工程施工合同(示范文本)》，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后 ( )天内向工程师递交索赔意向告知，声明将对此事件提出索赔。
　　A. 7
　　B.14
　　C.21
D. 28　　
对的答案：D,
二、多项选取题
第 51 题 法人应当具备条件涉及( )。
　　A.可以独立承担民事责任
　　B.依法成立
　　C.有3名以上高档管理人员
　　D.有必要财产或经费
　　E.有自己名称
　　对的答案：A,B,D,E,
　　第 52 题 依照规定，当事人以( )等财产抵押，应当办理抵押物登记。
　　A.航空器
　　B.车辆
　　C. 土地使用权
　　D. 土地所有权
　　E.都市房地产
　　对的答案：A,B,C,E,
　　第 53 题 《担保法》规定，保证担保范畴涉及( )。
　　A.定金
　　B.实现债权费用
　　C.违约金
　　D.损害补偿金
　　E.利息
　　对的答案：B,C,D,E,
　　第 54 题 下列选项中属于要约邀请是( )。
　　A.中标告知书
　　B.商业广告
　　C.招标公示
　　D.招股阐明书
　　E.价目表寄送
　　对的答案：B,C,D,E,
　　第 55 题 关于要约和承诺生效表述中，对的是( )。
　　A.承诺告知送达给要约人时生效
　　B.世界上大某些国家采用了投邮主义
　　C.对于要约和承诺生效，世界各国有不同规定，但重要有投邮主义、到达主义和理解 主义
　　D.只有投邮主义可以容许承诺撤回，而到达主义则不也许撤回
　　E.国内采用了到达主义
　　对的答案：A,C,E,
　　第 56 题 《合同法》规定，( )合同均属无效合同。
　　A.因重大误解而订立
　　B.订立合同步显失公平
　　C.以合法形式掩盖非法目
　　D.损害社会公共利益
　　E.恶意串通，损害集体利益
　　对的答案：C,D,E,
　　第 57 题 《招标投标法》规定，关于必要采用招标方式选取承包单位建设项目，下列说法中对的 是( )。
　　A.涉及国家安全、国家秘密工程项目
　　B.国家投资、融资项目
　　C.大型基本设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全项目
　　D.使用外国政府贷款、援助资金项目
　　E.使用国际组织项目
　　对的答案：B,C,D,E,
　　第 58 题 《合同法》规定承担违约责任方式有( )。
　　A.采用补救办法
　　B.继续履行
　　C.支付违约金
　　D.终结履行
　　E.补偿损失
　　对的答案：A,B,C,E,
　　第 59 题 合同发生纠纷时，当事人应一方面考虑通过和解解决纠纷，由于和解解决长处是( )。
　　A.有助于和解合同执行
　　B.双方当事人均受和解合同约束
　　C.简便易行，能经济、及时地解决纠纷
　　D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁先决条件
　　E.有助于维护合同双方和谐合伙关系，使合同能更好地得到履行
　　对的答案：A,C,E,
　　第 60 题 《招标投标法》规定，对招标人招标能力规定，下列说法中对的是( )。
　　A.有编制招标文献能力
　　B.具备自己场合
　　C.有组织开标、评标、定标能力
　　D.有审查投标单位资质能力
　　E.有与招标工作相适应经济、法律征询和技术管理人员
　　对的答案：A,C,D,E,
第 61 题 建设工程招标管理中，建设行政主管部门对投标人资格审查文献核查重要内容包 括( )。
　　A.不得强制投标人构成联合体投标
　　B.不得对潜在投标人实行歧视待遇
　　C.不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人
　　D.不得使招标时间过长
　　E.不得使招标费用过高
　　对的答案：A,B,C,
　　第 62 题 依照《建设工程委托监理合同(示范文本)》，委托人对监理人履行合同监督权利体当前 ( )等方面。
　　A.对合同质量监督权
　　B.对监理合同转让和分包监督
　　C.对监理人员控制监督
　　D.对监理合同进度监督权
　　E.对合同履行监督权
　　对的答案：B,C,E,
　　第 63 题 鉴于建设工程监理招标标特殊性，其特点重要有( )。
　　A.邀请投标人较多
　　B.—般采用邀请招标
　　C.招标宗旨是对监理单位能力选取
　　D.报价在选取中居重要地位
　　E.邀请数量以3?5家为宜
　　对的答案：B,C,E,

　　第 64 题 根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列属于正常监理酬金中间接成本 是( )。
　　A.经营业务费
　　B.业务培训费、图书资料购买费
　　C.固定资产及惯用工器具、设备使用费
　　D.文具、纸张、账表、报刊、文印费用
　　E.监理期间使用与监理工作有关计算机和设备摊销费用
　　对的答案：A,B,C,D,
　　第 65 题 委托监理合同履行过程中，监理人协助委托人选取承包人工作涉及( )。
　　A.邀请招标时提供有资格和能力承包人名录
　　B.协助起草招标文献
　　C.组织现场考察
　　D.参加评标，以及接受委托代理招标
　　E.对工程规模认定
　　对的答案：A,B,C,D,
　　第 66 题 设计合同履行过程中，关于设计人责任，下列说法中对的是( )。
　　A.外部协调工作
　　B.提供设计根据资料
　　C.保护发包人知识产权
　　D.解决施工中浮现设计问题
　　E.保证设计质量
　　对的答案：C,D,E,
　　第 67 题 设计合同示范文本规定，关于发包人违约责任描述对的是( )。
　　A.发包人规定终结或解除合同，当设计工作巳经超过一半时应按该阶段设计费所有支付
　　B.已开始设计工作，发包人应依照设计人已进行实际工作量，局限性一半时，按该阶段 设计费所有支付
　　C.设计人未开始设计工作，不退还发包人已付定金
　　D.发包人逾期支付设计费1天，应承担应支付金额逾期违约金
　　E.发包人逾期30天未支付设计费，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面告知发包人
　　对的答案：A,C,D,E,
　　第 68 题 根据《建设工程工合同(示范文本)》，关于不可抗力发生后合同管理表述，对的 是( )。
　　A.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害状况
　　B.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾状况和损失状况
　　C.承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报预测清理和修复费用
　　D.不可抗力事件继续发生，承包人应于不可抗力事件结束后14天内，向工程师提交清理 和修复费用正式报告及关于资料
　　E.不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及条件下迅速采用办法，尽量减少损失
　　对的答案：A,C,D,E,
　　第 69 题 对于施工中发生不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担损失涉及( )。
　　A.工程所需清理费
　　B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料损失
　　C.工程自身损害
　　D.工程损害导致第三方人员伤亡
　　E.承包人施工机械停工损失
　　对的答案：A,B,C,D,
　　第 70 题 施工合同示范文本规定，关于工期顺延确认程序，下列说法中对的是( )。
　　A.承包人在工期可以顺延状况发生后28天内，应将延误工期向工程师提出书面报告
　　B.工程师在收到报告后14天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告规定已经被确认
　　C.工程师确认工期与否应予顺延，应当一方面考察事件实际导致延误时间，然后根据合 同、施工进度筹划、工期定额等进行鉴定
　　D.经工程师确认顺延工期应纳人合同工期，作为合同工期一某些
　　E.如果承包人不批准工程师确认成果，则按合同规定争议解决方式解决
　　对的答案：B,C,D,E,
第 71 题 在材料采购合同交货检查中，属于经验鉴别法有( )。
　　A.手触
　　B.目测
　　C.惯用检测工具量测
　　D.拉伸实验
　　E.压缩实验
　　对的答案：A,B,C,
　　第 72 题 《建设工程质量管理条例》规定，( )最低保修期限为设计文献规定该工程合理使 用年限。
　　A.屋面防水工程
　　B.基本设施工程
　　C.房屋建筑地基基本工程
　　D.房屋建筑主体工程
　　E.设备安装和装修工程
　　对的答案：B,C,D,
　　第 73 题 在项目施工中，若承包人提出合理化建议涉及对设计图纸变更，此变更( )。
　　A.须经工程师批准
　　B.不须经工程师批准
　　C.发生费用由发包人承担
　　D.发生费用由承包人承担
　　E.发生费用由双方商定承担
　　对的答案：A,E,
　　第 74 题 材料采购合同履行中，下列关于供货方不能按期交货说法中，对的是( )。
　　A.采购方逾期不予答复视为批准，供货方继续发货
　　B.发生逾期交货事件后，供货方应在发货前与采购方就发货事宜进行协商
　　C.供货方提前交货，采购方可以回绝提前提货
　　D.采购方因供货方提前交货应提前付款
　　E.供货方逾期交货，应按合同商定根据逾期交货某些货款总价计算违约金
　　对的答案：A,B,C,E,
　　第 75 题 依照FIDIC《施工合同条件》规定，下列关于争端裁决委员会说法中，对的是( )。
　　A.付给委员酬金分为月聘请费和日酬金两某些
　　B.订立合同步，业主与承包商通过协商构成裁决委员会
　　C.争端裁决委员会成员报酬由业主和承包商平均承担
　　D.裁决委员会可选定为3名或5名成员，普通由3名成员构成
　　E.业主与承包商各提名1位专家作为争端裁决委员会成员
　　对的答案：A,B,C,E,
　　第 76 题 依照FlDIC《施工合同条件》，指定分包商与普通分包商差别重要体当前( )。
　　A.分包合同工作内容不同
　　B.选取分包单位权利不同
　　C.职责权限范畴不同
　　D.业主对分包商利益保护不同
　　E.工程款支付开支项目不同
　　对的答案：A,B,D,E,
　　第 77 题 FIDIC《施工合同条件》规定，承包商依照工程
施工详细状况，可以随时向工程师提交一份书面建议。承包商以为如果采纳其建议将也许( )。
　　A.加速竣工
　　B.减少业主实行或维护工程费用
　　C.对业主而言能提高竣工工程效率或价值
　　D.为业主带来其她利益
　　E.增长运营工程费用
　　对的答案：A,B,C,D,
　第 78 题 FIDIC《施工合同条件》规定，关于分包合同管理关系表述，对的是( )。
　　A.业主是分包合同当事人
　　B.业主与分包商没有任何合同关系
　　C.承包商对分包工程实行负有全面管理责任
　　D.工程师对分包商在现场施工承担协调管理义务
　　E.分包商接到工程师批示后不能及时执行，需得到承包商批准才可实行
　　对的答案：B,C,E,
　　第 79 题 工程师对承包人提出索赔进行审查时，承包人可以提供索赔证据不涉及( )。
　　A.施工会议记录
　　B.汇率变化表
　　C.招标文献
　　D.合同文献中条款商定
　　E.投标保函
　　对的答案：C,E,
　第 80 题 FIDIC《施工合同条件》中，承包人可以索赔工期补偿、费用和利润有( )。
　　A.后续法规调节
　　B.异常不利气候条件
　　C.延误发放图纸
　　D.对竣工检查干扰
　　E.延误移送施工现场
　　对的答案：C,D,E,