一级建造师之一建工程法规基础试题库和答案要点.pdf

一级建造师之一建工程法规基础试题库和答案要点一级建造师之一建工程法规基础试题库和答案要点单选题（共 60 题）单选题（共 60 题）1、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()。（2012）A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证【答案】C2、甲货单位与乙采购单位于 2005 年 3 月 1 日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨 370 元，2006 年 5 月 1 日交货，逾期交货 1 个月的违约金为每吨 10 元。甲实际交货为 2006 年 6 月 1 日。2006 年 5 月 1日水泥市场价格为每吨 380 元，2006 年 6 月 1 日水泥市场价格为每吨 390 元，则乙最终应付总款为每吨()元。A.360 B.370 C.380 D.390【答案】A3、某工程分包单位因施工质量问题导致建设单位经济损失，建设单位要求总承包单位全部赔偿，总承包单位不得以分包单位的过错为由拒绝赔付，这是因为()。A.总承包单位应该负总责B.总承包单位与建设单位是合同关系C.分包单位对总承包合同没有责任D.总承包单位与分包单位是连带责任【答案】D4、施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是（）。A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据【答案】D5、甲、乙因钢材质量产生纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，乙方认为仲裁庭的仲裁员王某对处理此案有受贿行为。依照我国仲裁法的规定，乙方可以申请()。A.请求法院撤销仲裁裁决B.向高级人民法院起诉C.向中级人民法院起诉D.向上级仲裁委员会申诉【答案】A6、按照工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目的重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币（）万元以上的，必须进行招标。A.30B.50C.80D.200【答案】D7、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。A.诺成合同与实践合同B.双务合同与单务合同C.格式合同与非格式合同D.有名合同与无名合同【答案】D8、造成固体废物严重污染环境的,由县级以上人民政府环境保护行政主管部门按照国务院规定的权限决定限期治理;逾期未完成治理任务的,由（)决定停业或者关闭。A.县级以上人民政府环境保护行政主管部门B.县级以上人民住房和城乡建设行政主管部门C.上级人民政府环境保护行政主管部门D.本级人民政府【答案】D9、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。2018真题A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复【答案】B10、某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。A.相邻权B.地役权C.土地出租权D.建设用地使用权【答案】B11、下列案件属于专属管辖的有()。A.因保险合同纠纷提起的诉讼B.因不动产纠纷提起的诉讼C.因侵权行为提起的诉讼D.因合同纠纷提起的纠纷【答案】B12、甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付 K06 电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。A.可以解除 K06 和其后各批电子装置的采购合同B.只能解除 K06 电子装置的采购合同C.只能继续履行合同D.解除采购合同应获得乙的同意【答案】A13、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（）。2018 真题A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别B.施工企业提取的安全费用不列入工程造价C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D.施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】C14、某施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致一栋建筑倒塌，1名工人被砸死，直接经济损失 120 万元。该行为属于()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】C15、根据保险法的规定，保险合同的当事人为（）。A.投保人和被保险人B.保险人和投保人C.被保险人和受益人D.保险人和被保险人【答案】B16、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指（）。(2015 真题)A.施工行为地 B.施工合同签订地 C.施工单位所在地 D.施工项目业主住所地【答案】A17、当事人申请撤销仲裁决定的，应当自收到仲裁书之日起（）内提出。A.3 个月B.6 个月C.1 年D.2 年【答案】B18、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成 10 人死亡，直接经济损失 900 余万元，本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】A19、甲公司与乙公司签订的合同中约定的免责条款表述如下，()是有效免责条款。A.合同履行过程中，因一般过失造成对方财产损失B.合同履行过程中，造成对方人身伤害的C.合同履行过程中，因重大过失造成对方财产损失的D.合同履行过程中，故意造成对方财产损失的【答案】A20、根据招标投标法实施条例，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人 B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新评标【答案】B21、发包人收到竣工结算报告及资料后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算报告及资料。对此情形,下列说法中正确的是()。A.此约定写入合同,也属无效条款B.合同中有此约定,才能作为结算依据C.这是法定的视为认可竣工结算报告及资料的情形D.合同中有此约定,也不能作为结算依据【答案】C22、建筑物倒塌造成他人损害的，由（）承担连带责任。A.所有人和建设单位B.使用人和建设单位 C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业【答案】C23、关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。A.施工人员有权拒绝该指令B.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚C.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的顺利开展【答案】A24、关于工程承发包的说法，不正确的是（）。A.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工的项目，可以邀请招标B.两阶段招标的，第一阶段投标人只提交技术建议C.招标公告和公示信息可以在“中国招标投标公共服务平台”发布D.涉及国家安全、国家秘密的项目可以不招标【答案】A25、根据安全生产法，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（）。A.保证本单位安全生产投入的有效实施B.及时、如实报告生产安全事故C.为从业人员缴纳意外伤害保险费D.建立、健全本单位安全生产责任制【答案】C26、（2020 年真题）根据住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】C27、甲乙双方当事人达成仲裁协议(仲裁协议有效)，甲方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，乙方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当()。A.驳回起诉B.予以审理C.终止审理D.终止起诉【答案】A28、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3 个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3 个月存款利率的 2 倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3 个月定期存款利息为 24，同期贷款利率为 6，则法院对垫资利息的处理正确的是()。A.不予支持B.按照 2.4支付利息C.按照 4.8支付利息D.按照 6支付利息【答案】C29、下列关于著作权的说法，正确的是（）。A.单位作品的著作权归单位的法定代表人B.一般情况下，职务作品的著作权归单位，但应对作者给予奖励C.委托作品的著作权，有约定从约定，没有约定归委托人D.主要利用单位的物质条件，并由单位承担责任的职务作品著作权（署名权除外）归单位【答案】D30、李某未满 17 周岁，即应聘于甲施工单位，甲施工单位不得安排李某从事的工作是（）。A.高处工作B.矿山、井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业【答案】B31、根据建设工程质量管理条例关于质量保修制度的规定，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（）。A.六个月B.一年C.三年D.五年【答案】D32、建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期均为（）年。A.3B.5C.7D.10【答案】B33、下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。A.建设单位B.施工单位C.建设行政管理部门D.鉴定机构【答案】C34、根据刑法，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.2B.3C.4D.5【答案】D35、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为()A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.承诺撤销【答案】A36、标准化法按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（）。A.部门标准B.国家标准C.企业标准D.行业标准【答案】A37、关于所有权的权能，下列说法正确的是（）。A.占有权只能由所有人享有B.财产所有权的权能只包括占有权、使用权、收益权、处分权C.要想享有收益权，就必须行使对物的使用权D.占有权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心【答案】B38、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是()（2013）A.联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B.联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C.联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D.由不同专业的单位组成联合体，按照资质登记较低的单位确定其资质等级【答案】C39、关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。2018 真题A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】B40、甲不慎掉入闹市街口的一个正在施工的井里受伤。三年零五个月后到法院起诉，要求施工单位赔偿其损失。对此案法院（）。A.不予受理，因为已过了诉讼时效B.在甲补充了有关时效中止或中断的证据后才可以受理C.应当受理D.不应当受理，因为本案过错难以分清【答案】C41、保证合同的当事人为（）。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人【答案】A42、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招标过程中的各行为，下列说法中正确的是（）。A.虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B.投标人购买招标文件，属要约行为C.投标人参加现场考察，属要约行为D.评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为【答案】A43、关于人身保险合同的说法，错误的是（）。A.人身保险的受益人由被保险人或投保人指定B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付C.人身保险合同的投保人可以为受益人D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费【答案】D44、根据劳动合同法，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是（）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的C.严重违反用人单位的规章制度的D.被依法追究刑事责任的【答案】B45、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院（）。A.可以受理B.应当移送仲裁委处理C.不应当受理D.经仲裁委员会同意后可以受理【答案】C46、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是()。A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解解决租赁合同纠纷的案件【答案】D47、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14【答案】A48、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 20%C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查【答案】D49、以下关于民事诉讼证据的正确表述是()。A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证【答案】C50、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。（2015）A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行 2 次安全生产教肓培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，职得特种作业操作资格证书D.设罝安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【答案】C51、关于转代理的说法，正确的是（）。2016A.法定代理人死亡后可以转代理 B.复代理人和代理人均为被代理人选定 C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任 D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】C52、施工单位在签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人，将工程合同金额上调 500 万，后建设单位起诉至法院，法院判决撤销该合同，则施工合同（）之时起没有法律约束力。A.当事人发现可撤销B.订立时C.被撤销时D.当事人向法院提出撤销合同请求【答案】B53、安全生产监督管理部门职权地使用正确的是()。A.有权调阅经营单位的所有资料B.有权作出行政处分决定C.有权责令从危险区域内撤出作业人员D.有权扣押不服从监督的企业设施【答案】C54、建设单位和施工单位签订施工合同，建设单位要求施工单位提供保证，施工单位找来甲担保公司进行保证，下列说法正确的是（）。A.保证合同是主合同，施工合同是从合同B.甲担保公司与建设单位签订保证合同C.保证合同没有约定保证方式，按照一般保证承担保证责任D.企业法人的职能部门可以作为保证人【答案】B55、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】D56、某施工企业因拖欠分包工程款，终审败诉后拒不履行生效判决，被法院纳入失信被执行人名单，并发布限制高消费令。就该限制消费措施，说法正确的是（）。A.仅施工企业及法定代表人受到限制，其他人员不受限制B.施工企业为完成工程项目必需的采购活动不受限制C.施工企业为承揽工程项目，在酒店宴请客户不受限制D.施工企业租赁高档写字楼用于办公不受限制【答案】B57、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有 3 个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为A.简易交付B.拟制交付C.指示交付D.占有改定【答案】C58、下列主体中属于法人的是（）。A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡人民政府【答案】D59、甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同,合问履行过半,甲公司突然通知乙公司解除合同,关于甲公司和乙公司权利的说法,正确的是（）A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后,甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同,但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】D60、某地区拟建设一项大型工程项目，按照项目建设程序，该项目的可行性研究报告已上报给了国家具有审批权限的审批机构。但在审查过程中，发现该项目没有（），最终该项目未能通过。A.项目招标计划B.项目施工组织设计C.安全管理实施方案D.合理用能的专题论证【答案】D多选题（共 45 题）多选题（共 45 题）1、关于甲施工企业与其乙员工解除劳动合同的说法，正确的是（）。A.甲要求乙加班，乙可以立即解除劳动合同B.在试用期内，乙可以随时通知甲解除劳动合同C.甲未按照约定提供劳动条件，乙应当提前 7 日书面通知甲解除劳动合同D.甲违章指挥强令冒险危及乙人身安全的，乙可以立即解除劳动合同【答案】D2、根据有关规定，建设项目的工伤保险责任，说法正确的是（）。A.以建设项目为单位参加工伤保险的，应当以职工工资总额为基数缴纳保费B.施工总承包单位在项目开工前，一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目所有的职工和农民工C.职工发生工伤事故的，由总承包单位在 30 日内提出工伤认定申请，职工所在单位应当密切配合D.未办理工伤保险的建设项目，发生工伤事故，建设单位、总承包单位应当与职工所在单位承担连带责任E.总承包将工程违法分包给包工头李某，李某所招用的农民工刘某摔伤的，由李某承担全部责任【答案】BD3、根据建设工程安全生产管理条例，建设单位在拆除工程施工 15 日前，需要向有关部门报送的备案资料是（）。A.堆放、清除废弃物的措施B.施工单位中标通知书C.工程施工合同D.施工单位资质等级证明E.拆除施工组织方案【答案】AD4、在下列情形中,发包人应当承担过错责任的有()。A.发包人直接指定分包人分包专业工程,造成建筑工程质量缺陷B.发包人提供或者指定购买的建筑材料不符合强制性标准,造成建筑工程质量缺陷C.发包人未组织竣工验收擅自使用工程,在工程的合理使用寿命内地基基础工程出现质量缺陷D.发包人提供的设计有缺陷,造成建筑工程质量缺陷E.发包人提供的设备不符合强指标性标准,引起建筑工程质量缺陷【答案】ABD5、下列选项中属于行政处分的种类有()。A.警告B.罚款C.记过D.撤职E.开除【答案】ACD6、某一般项目的评标委员会组成如下：招标人代表 2 人，建设行政监督部门代表 2 人，技术、经济方面专家 4 人，招标人直接指定的技术专家 1 人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有（）。A.不应该包括建设行政监督部门代表 B.不应该包括招标人代表C.技术、经济方面的专家所占比例偏低 D.招标人代表所占比例偏低 E.招标人可以直接指定专家【答案】AC7、下列情形中，能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有（）。A.年龄超过 60 周岁B.聘用单位被撤回资质证书C.聘用单位被吊销营业执照D.与聘用单位解除了合同关系E.注册有效期满但未延续注册【答案】BCD8、根据民法典，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有（）。A.交通运输工具 B.建筑物 C.生产设备、原材料 D.正在建造的船舶 E.建设用地使用权【答案】B9、王某被任命为一大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（）。A.应当制定安全生产规章制度B.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程C.确保安全生产费用的有效使用D.制定安全施工措施、清除安全事故隐患E.及时、如实报告安全生产事故【答案】BCD10、甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了 2t 水泥给施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述中，不正确的是()。A.甲施工企业没有过错，无须返还B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还E.产生不当得利之债，甲施工企业可以不返还【答案】ABD11、根据建设工程质量管理条例,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法,正确的有()。A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】AC12、关于缺陷责任期确定的表述中，正确的有()。A.缺陷责任期一般为 3 个月、6 个月或 12 个月B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期可由发承包双方在合同中约定D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进人缺陷责任期【答案】BCD13、甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索 赔，各自承担索赔额的 50%。施工过程中建设单位确因质量原因索赔 12 万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有（）。A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付B.建设单位可直接要求甲承担 12 万元C.建设单位可直接要求乙承担 12 万元D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任 E.先行赔付的一方，有权就超出 50%的部分向另一方追偿【答案】BC14、当事人在仲裁协议中约定了两个仲裁机构，关于该仲裁协议效力的说法，正确的有()。（2012）A.该仲裁协议当然无效B.当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，该仲裁协议无效C.一方当事人可任意选择其中一个仲裁机构仲裁D.一方当事人应按排列顺序确定仲裁机构E.当事人共同选定其中一个仲裁机构的，该仲裁协议有效【答案】B15、关于仲裁调解的表述中，正确的有（）。A.仲裁调解是仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解B.仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解C.当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解D.调解达成协议的，仲裁庭只能制作调解书E.调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力【答案】ABC16、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起 12 个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】B17、下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（）。A.投标报价高于招标文件设定的最高限价B.投标报价低于成本C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求D.投标人有串通投标行为E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改【答案】ABCD18、下列选项中属于承担民事责任方式的有()A.停止侵害,排除妨碍,消除影响B.恢复名誉,赔礼道歉C.继续履行,赔偿损失D.支付违约金,吊销许可证E.处罚和处分【答案】ABC19、（2020 年真题）根据建设工程安全生产管理条例，建设单位的安全生产责任有（）。A.需要进行爆破作业的，办理申请批准手续B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备D.对安全技术措施或者专项施工方案进行审查E.申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料【答案】AC20、关于仲裁裁决的执行，说法正确的有（）。A.由仲裁机构所在地中级法院管辖B.由被执行财产所在地基层法院管辖C.由被被执行人所在地中级法院管辖D.由被执行财产所在地中级法院管辖E.由被执行人所在地基层法院管辖【答案】CD21、甲施工企业与乙起重机厂签订了一份购置起重机的买卖合同，约定 4 月 1 曰甲付给乙 100 万元预付款，5 月 12 日由乙向甲交付两辆起重机，但到了 4 月 1 日，甲经调査发现乙确已全面停产，经营状况严重恶化。此时甲可以（），以维护自己的合法权益。A.行使同时履行抗辩权 B.终止合同C.中止履行合同并通知对方D.请求对方提供适当担保E.转让合同【答案】CD22、某开发商拟拆除某教学楼附属工程，已经办理拆迁许可证，按照法律规定，还应当将（）资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C.拆迁安置补偿方案D.拆除施工组织方案E.供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料【答案】ABD23、法院不受理公民、法人或者其他组织对（）提起的诉讼。A.行政指导行为B.调解行为以及法律规定的仲裁行为C.公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为D.某行政执法人员李某个人行为E.行业协会的惩戒【答案】ABC24、下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（）。A.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B.投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标C.两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D.投标者借用其他企业的资质证书参加投标E.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标【答案】AB25、在承运人将货物交付给收货人之前，托运人可以要求承运人()。A.中止运输B.返还货物C.减少运费D.变更到达地E.将货物交给其他收货人【答案】ABD26、在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的有()。A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定【答案】BD27、下列情形中中,发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有()。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】ABD28、关于不当或者违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。（2016）A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任B.代理人不履行职责，应当承担民事责任C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任D.表见代理的民事责任由被代理人承担E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担【答案】BD29、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险 B.试用期 C.保守商业秘密 D.补充保险 E.休息休假【答案】BCD30、根据民法典的规定，代理的种类包括()。A.委托代理B.复代理C.超权代理D.法定代理E.特别代理【答案】AD31、根据民法典的规定，下列合同中无效的是（）。A.损害社会公共利益的合同B.附期限的合同C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同D.因重大误解签订的合同E.恶意串通，损害个人利益的合同【答案】A32、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017 真题A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC33、关于工程监理的说法，正确的有（）。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B.建设单位委托进行工程监理的必须是具有相应资质等级的工程监理单位C.监理单位可以转让监理业务，但须经建设单位书面同意D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系E.工程监理实行总监理工程师负责制【答案】D34、地方政府规章可以作出规定的事项有（）。A.对非国有财产征收的相关规定的事项B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项C.属于本行政区域的具体行政管理事项D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E.关于国际贷款具体要求的规定事项【答案】BC35、下列关于施工现场环境噪声污染的防治的说法，正确的有（）。A.环境噪声污染的防治是施工现场环境噪声污染的防治B.施工现场环境噪声污染的防治是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染问题C.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 55dB（A）D.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度E.建筑施工场界，是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界【答案】D36、我国劳动合同的特征表现为（）。A.劳动合同具有随意性B.劳动合同遵循平等、自愿的原则C.劳动合同主体具有特定性劳动者和用人单位D.劳动合同具有较强的法定性E.书面劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系的法定形式【答案】BCD37、根据安全生产许可证条例，国家对（）实行安全生产许可制度。A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.日用化学品生产、经营、储存单位 D.危险化学品生产、经营、储存单位 E.烟花爆竹、民用爆破器材生产企业【答案】AB38、关于违约责任，下列表述正确的是（）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对所有的损失不能要求赔偿B.继续履行可以与违约金和解除合同并用C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任【答案】CD39、关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（）。A.行政法规的效力高于法律B.地方性法规的效力高于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于宪法D.部门规章与部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】BD40、施工企业的主要负责人，对于本单位生产安全工作的主要职责包括（）。A.编制专项工程施工方案B.建立、健全本单位安全生产责任制C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程D.保证本单位安全生产投人的有效实施E.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患【答案】BCD41、已经缴纳车辆购置税的车辆，准予纳税人申请退税的是（）。A.被盗的车辆B.因自然灾害被毁的车辆C.车辆退回销售企业D.车辆退回生产企业【答案】CD42、甲建筑设备生产企业将乙施工单位订购的价值 10 万元的某设备错发给了丙施工单位，几天后，甲索回该设备并交付给乙，乙因丙曾使用过该设备造成部分磨损而要求甲减少 价款 1 万元。下列关于本案中债的性质的说法，正确的有（）A.甲错发设备给丙属于无因管理之债B.丙向甲返还设备属于不当得利之债C.乙向甲支付设备款属于合同之债D.甲向乙少收 1 万元货款属于侵权之债E.丙擅自使用该没备对乙应承担侵权之债【答案】BC43、根据建筑安装工程费用项目组成,安全文明施工费包括()。A.环境保护费B.文明施工费C.工程排污费D.临时设施费E.安全施工费【答案】ABD44、根据安全生产许可证条例，国家对()实行安全生产许可证制度。A.矿山企业B.建筑施工企业C.日用化学品生产、经营、储存单位D.危险化学品生产、经营、储存单位E.烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业【答案】AB45、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意B.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工全业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】CD