一级建造师之一建工程法规高分通关题库.pdf

一级建造师之一建工程法规高分通关题库一级建造师之一建工程法规高分通关题库单选题（共 60 题）单选题（共 60 题）1、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿【答案】C2、施工企业向建设单位出具质量保证书的时间是()。A.提交工程竣验收报告时B.自提交工程竣工验收报告之日起 30 日内C.工程竣工验收合格之日D.自工程竣工验收合格之日起 30 日内【答案】A3、根据 2011 年 7 月 1 日起实施的全国人大常委会关于修改中华人民共和国建筑法的决A.在投标时为职工办理意外伤害保险B.为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费C.在中标后为职工办理意外伤害保险D.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险【答案】B4、某施工单位租用大型起重机械，提供的起重机械经检验不合格，但出租单位伪造了产品合格证和检测合格证明。施工单位虽然发现了出租单位的伪造行为，但为赶工期依然使用了该设备。结算时，施工单位提出出租单位存在欺诈行为，要求撤销合同。下列说法中正确的是（）。A.施工单位可以申请人民法院撤销该租赁合同B.出租单位可以以施工单位欺诈为由申请变更合同C.该合同因存在欺诈，属于可变更、可撤销合同D.该出租合同因违反强制性规定而无效【答案】D5、不良行为记录指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县 C.市 D.省【答案】B6、（2019 年真题）关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理【答案】C7、某建筑公司投保了一份建设工程一切险，在这个保险合同法律关系中，下列主体之中不可能为同一人的是（）。A.投保人与受益人B.保险人与投保人C.投保人与被保险人D.投保人、被保险人和受益人【答案】B8、王某在某建筑工程公司工作 2 年，缴纳失业保险满 2 年，失业 4 个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作 2 年并继续缴纳失业保险满 2 年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为()个月。A.12B.8C.6D.20【答案】D9、工程项目建设过程中发生下列情形时，不能提起行政诉讼的是（）。A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对内部工作人员的奖惩决定【答案】D10、下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。A.抵押B.保证C.质押D.留置【答案】D11、下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是（）。A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州的市人民政府制定的规章【答案】C12、根据环境噪声污染防洽法,产生环境噪声污染的企业事业单位在拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报经()批准。A.设区的市级以上环境保护行政主管部门B.县级以上环境保护行政主管部门C.县级以上公安部门D.当地人民政府【答案】B13、在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是（）。A.丙设计单位直接对甲建设单位负责B.丙设计单位仅对乙设计单位负责C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任【答案】A14、某项目的设计任务由甲设计院承担，其在设计时应该根据（）进行设计。A.建设单位的意愿B.类似已完工程C.勘察设计成果文件D.类似地区的水文地质情况【答案】C15、关于用益物权和担保物权,下列说法正确的是()。A.用益物权只适用于不动产,担保物权适用于不动产和动产B.国家所有的自然资源,只有单位能成为其用益物权人C.属于集体所有的自然资源,单位、个人依法可以占有、使用和收益D.根据“一物一权”原则,一物上面只能有一个担保物权【答案】C16、某建设工程施工合同约定工程开工竣工日期分别为 2013 年 3 月 1日和 2014 年 10 月 1 日,2014 年 10 月 20 日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人与行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在（）前行使A.2013 年 9 月 1B.2015 年 4 月 1 日C.2015 年 4 月 20 日D.2015 年 10 月 20 日【答案】C17、关于建筑市场诚信行为公布的说法，错误的是（）A.不良行为记录应当在当地发布，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应当与全国公布期限一致【答案】C18、根据消防法,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。2017A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收 B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收 C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案 D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查【答案】C19、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。A.两个项目的发包人同意B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C.两个项目属于同一工程分期开发D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久【答案】C20、根据生产安全事故报告和调查处理条例,负责重大事故、较大事故、一般事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()内做出批复。A.15 日B.30 日C.45 日D.60 日【答案】A21、关于商标专用权说法，以下说法错误的是（）。A.商标专用权的内容包括财产权和人身权B.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面C.商标专用权保护期限 10 年，可以申请续展D.未经核准注册的商标不受商标法保护【答案】A22、在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经（）批准。A.城市、县人民政府城乡规划主管部门B.同级文物主管部门C.城市、县人民政府D.城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门【答案】D23、关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围D.专业作业承包人可以将其承包的劳务再分包【答案】A24、王某为受聘并注册于某建筑公司的建造师。下列情形中，不必然导致王某注册证书和执业印章失效的是（）。A.未达到注册建造师继续教育要求B.某建筑公司破产的C.王某已与某建筑公司解除聘用合同关系D.王某已经超过了 60 周岁【答案】D25、根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。(2015 真题)A.1 个月以上 3 个月以下 B.3 个月以上 1 年以下 C.3 个月以上 2 年以下 D.6 个月以上 1 年以下【答案】B26、根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。A.30B.20C.15D.7【答案】D27、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】B28、根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（）之前办理工程质量监督手续。A.竣工验收B.签订施工合同C.进场开工D.领取施工许可证【答案】D29、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠 220 万元债务减少为 200 万元，乙自协议生效之日起 2 个月内还清。协议生效 2 个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。A.甲可向法院申请恢复原判决的执行B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C.由法院执行和解协议D.由法院依职权恢复原判决的执行【答案】A30、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。2017A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前 C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】D31、定金是合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同()的实现。A.债权B.债务C.主体D.内容【答案】A32、在历史文化名城名镇名村保护范围内允许进行的活动是（）。A.在历史文化名城开山、采石B.占用保护规划范围内的园林绿地C.扩建必要的基础设施D.在历史建筑上刻划、涂污【答案】C33、在公布了国家标准或行业标准之后，相应的地方标准（）。A.予以修订 B.继续有效 C.应当复审 D.即行废止【答案】D34、合同中具有相对独立性，效力不受合同无效、变更或者终止影响的条款是()条款。A.违约责任B.解决争议C.价款或酬金D.数量和质量【答案】B35、根据建设工程安全生产管理条例，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具的文件不包括（）。A.检测合格证明B.产品使用说明书C.生产许可证D.产品合格证【答案】B36、大学毕业生张某与某电气公司签了时间为 8 年的劳动合同，根据规定劳动合同的试用期合法的是()。A.3 个月B.7 个月C.8 个月D.12 个月【答案】A37、根据建设工程质量管理条例，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.施工单位 B.建设单位C.建设行政主管部门 D.建设工程质量监督机构【答案】B38、纠纷发生后,当事人申请仲裁的,应当符合的条件不包括()。A.当事人双方在纠纷发生前订有仲裁协议或仲裁条款B.当事人双方有仲裁协议C.当事人双方有具体的仲裁请求、事实和理由D.属于仲裁委员会的受理范围【答案】A39、咨询单位申请招标代理机构资质时，不是必备的条件是.（）。A.有从事招标代理业务的营业场所B.有从事招标代理业务相应的资金 C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才【答案】D40、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12 B.36 C.48 D.24【答案】D41、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准是()。A.将承包的工程转包或违法分包的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】B42、年龄超过 65 周岁的建造师执业人员()失效。A.资格证书B.注册证书C.本人印章D.职称证书【答案】B43、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()（2013）A.食品加工生产企业B.建筑施工企业C.烟花爆竹生产企业D.矿业企业【答案】A44、根据民法典，关于代理的说法，正确的是（）。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担 B.代理人可以超越代理权实施代理行为 C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任 D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为【答案】A45、关于行政调解的说法,正确的是（）。2017A.行政调解属于诉讼内调解 B.行政调解达成的协议具有强制约束力 C.行政调解应当事人的申请方可启动 D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解【答案】C46、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为 3 个月，发包人对垫付资金按照银行定期 3 个月存款利率的 2 倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行 3 个月定期存款利息为 24，同期贷款利率为 6，则法院对垫资利息的处理正确的是()。A.不予支持B.按照 2.4支付利息C.按照 4.8支付利息D.按照 6支付利息【答案】C47、某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由()对是否属于工伤承担举证责任。A.员工B.建筑企业工会组织C.建筑企业D.社会保险行政部门【答案】C48、甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应A.乙水泥厂承担 B.双方连带责任 C.双方按比例承担 D.甲施工企业承担【答案】D49、甲公司与施工企业签订建筑材料买卖合同后，立即与生产厂家乙公司签订了购买合同。由于乙公司的资金短缺，无法保证向甲公司的供货，致使施工企业未能及时收到建筑材料而停工，则施工企业的损失应当()。A.甲公司承担B.乙公司承担C.施工企业承担D.甲公司和乙公司连带承担【答案】A50、关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是()（2013）A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度C.对各类能源消耗实行分类计量和统计D.对能源消费应实行包费制【答案】D51、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为 3 月 20 日，停止出售的时间为 3 月 30 日，提 交投标文件的截止时间为 4 月 25 日，评标结束的时间为 4 月 30 日，则投标有效期开始的时间为（）。A.3 月 20 日 B.3 月 30 日 C.4 月 25 日 D.4 月 30 日【答案】C52、未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托（）组织事故调查组进行调查。A.监理单位B.事故发生单位C.设计单位D.勘察单位【答案】B53、在工程建设施工企业质量管理规范GBT 50430-2007 中，其中 GBT 符号表示此规范为()。A.强制性国家标准B.推荐性国家标准C.强制性行业标准D.推荐性行业标准【答案】B54、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是（）。（2016）A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】A55、当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理，应该()。A.依法申请仲裁或者提起诉讼B.依法申请行政复议C.依法提起申诉D.依法提起上诉【答案】A56、物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利,无须他人的意思或义务人的行为介入,体现了物权的特征是()A.绝对性B.排他性C.支配性D.财产性【答案】C57、关于中标的表述中，不正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任【答案】A58、可以认定或视同允许他人以本企业名义承揽工程的是()。A.施工企业与本企业项目经理签订内部承包合同B.分包人将全部劳务作业交由他人完成C.将工程主体交由他人完成D.在施工现场所设项目管理机构的人员不是本企业人员【答案】D59、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是()。A.诉讼时效期间一律为 3 年B.普通诉讼时效期间为 3 年，法律另有规定的除外C.合同法规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为 4 年D.海商法规定，就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为 1 年【答案】A60、某高层建筑在地下桩基施工中，基坑发生坍塌，造成 10 人死亡，直接经济损失 900 余万元，本次事故属于()。A.重大事故B.特别重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】A多选题（共 45 题）多选题（共 45 题）1、施工企业采购、租赁的防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（），并在进入施工现场前进行查验。A.生产（制造）许可证B.使用维修说明书C.产品销售许可证D.设备登记卡E.产品合格证【答案】A2、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的有（）A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理、总监理工程师签字后实施 D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督E.施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施【答案】BD3、关于民事诉讼的法院管辖的说法，正确的有（）。A.级别管辖与专属管辖是法定管辖 B.专属管辖与特殊地域管辖发生冲突的，适用特殊地域管辖 C.因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖 D.协议管辖可以选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖 E.建设工程施工合同纠纷适用特殊地域管辖【答案】ACD4、关于所有权,下列说法正确的是()A.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权、处分权B.占有权只能由物的所有权人享有C.收益因为使用而产生,因此要享有收益权必须享有使用权D.处分权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】AD5、（2019 年真题）地域管辖是以法院与（）之间的隶属关系和关联关系来确定。A.当事人B.诉讼争议金额C.标的物D.法律事实E.案件影响力【答案】ACD6、下列属于不需要办理施工许可证的工程是（）。A.工程投资额 28 万的建筑工程B.国有投资的建设工程C.抢险救灾工程D.农民自建二层住宅E.军用房屋建筑工程【答案】ACD7、企业职工具有的下列情形中，应当认定为工伤的有（）。A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内突发重大疾病的D.上下班途中，受到因本人主要责任的交通事故的E.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的【答案】AB8、关于税的说法，正确的有（）。A.增值税纳税人销售交通运输、邮政、基础电信，税率为 13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为 9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为 5%D.个人所得税专项附加扣除包括住房贷款利息、继续教育等 6 项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】BD9、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（）。A.在施工现场附近的河流中清洗油桶B.将施工垃圾处理后倒入附近河流C.转运施工废弃物时未对其进行掩盖D.居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E.工程抢修工作一直持续到 22 点【答案】ABCD10、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有()。A.不动产物权的设立、变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力B.不动产物权的变更和转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【答案】B11、下列关于地役权的说法,正确的有()。A.地役权属于用益物权B.土地上已设立土地承包经营权,土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记,不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的地役权对受让人具有约束力【答案】AC12、关于仲裁审理案件的相关规则和程序规定，下列表述中（）是正确的。A.仲裁庭可以由 3 名仲裁员组成或者 1 名仲裁员组成B.裁决应当按照多数仲裁员的意见作出C.仲裁庭可以做出缺席判决D.仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理E.除非当事人提出申请，否则不得自行决定开庭审理【答案】ABC13、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有()。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起 12 个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】B14、根据仲裁法和民事诉讼法的相关规定，被申请人提出证据证明裁决，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行的情形包括()。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的B.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的C.认定事实的主要证据不足的D.适用法律确有错误的E.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的【答案】ABC15、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（）。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【答案】ABCD16、根据建设工程质量管理条例，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有()。A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程B.勘察文件应注明工程使用年限C.设计单位不能与施工承包单位、供应单位有隶属、利害关系D.设计单位应当依据强制性标准设计，并参考勘察成果文件E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】A17、当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力可以由（）。A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定D.申请人住所地的基层人民法院裁定E.申请人住所地的中级人民法院裁定【答案】A18、要约不得撤销的情形包括()。A.要约人确定了承诺期限B.要约人用其他形式明示要约不可撤销C.受要约人已为履行合同做了主要工作D.受要约人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作E.受要约人对要约的内容做出实质性变更【答案】ABD19、关于调解法律效力的说法，正确的有（）。2016A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力 C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力 D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】ABC20、下列情形中，评标委员会应当否决投标人投标的有（）。A.投标报价高于招标文件设定的最高限价B.投标报价低于成本C.投标文件没有响应招标文件的实质性要求D.投标人有串通投标行为E.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改【答案】ABCD21、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有()。A.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】B22、以下关于注册机关监督检查权的说法中,正确的有()。A.可要求被检查人员出示注册证书和执业印章B.可要求被检查人员所在聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档C.就注册建造师的有关问题询问其他人员D.扣押注册建造师办公用品E.纠正注册建造师相关违法行为【答案】AB23、关于建设工程施工合同一般条款的说法，正确的是（）。A.建设单位的名称应以营业执照上的名称为准B.合同标的是财产C.履行地点为项目所在地D.违约责任是当事人违反合同义务的责任E.有关施工组织设计的内容为履行方式条款【答案】ACD24、下列责任形式中.当事人承担违约责任的形式有（）（2013）A.赔礼道歉B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施E.罚金【答案】BCD25、某施工企业与甲订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙，随后该施工企业向乙索回货款，并支付给甲。关于该案中施工企业、甲和乙之间债发生根据的说法，正确的有（）。A.施工企业与甲之间形成合同之债B.甲、乙之间不存在债的关系C.乙与施工企业之间形成不当得利之债D.施工企业与乙之间形成合同之债E.乙与施工企业之间形成无因管理之债【答案】ABC26、下列情形中,属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（）A.在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得B.取得应税所得没有扣缴义务人C.因移居境外注销中国户籍D.年所得 12 万元以上的E.取得境外所得【答案】BC27、下列要求中,属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有()。A.建立、健全安全生产责任制B.有保证本单位安全生产条件所需资金投入C.有保障工程质量和安全的具体措施D.管理人员每年至少进行 1 次安全生产教育培训E.已经取得建设工程规划许可证【答案】ABD28、下列关于施工安全事故的应急救援与调查处理，说法正确的是（）。A.某施工事故死亡 3 人，重伤 52 人，事故调查由省级人民政府负责B.专项应急预案演练应每半年至少组织一次C.实行施工总承包，总包单位和分包单位分别编制建设工程现场安全事故应急救援预案D.情况紧急，现场人员应直接上报县级以上安全生产监督管理部门E.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告，特殊情况下可以经过调查的人民政府批准延长时间【答案】A29、当事人对法院管辖权有异议的，应当在（）提出。A.第一次开庭时 B.提交答辩状期间 C.被告收到起诉状副本之日起 15 日内 D.法庭辩论终结前 E.第一审判决作出前【答案】BC30、2012 年，工程公司在与发包方开发公司签订 6000 万元的建设工程施工合同。随后，其将工程全部转包给无施工资质的建筑公司施工。2013 年，工程竣工验收合格，但建筑公司一直未得到其价款。2014 年，建筑公司以其系实际施工人为由，以开发公司为被告，主张工程款6000 万元（发包方已支付 3300 万余元）。有关此案件，下列说法正确的是（）。A.工程公司与建筑公司签订的合同为无效合同B.建筑公司只能向工程公司主张权利C.建筑公司以开发公司为被告主张权利，人民法院应当追加工程公司为本案当事人D.建设单位应承担 6000 万的责任E.建设单位应承担 2700 万的责任【答案】AC31、承揽合同的特征主要体现在（）。A.其目的主要在于工作成果B.标的物具有特定性C.承揽人的工作具有独立性D.承揽人应自行完成工作E.技术上严格受控【答案】ABCD32、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）。A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言C.无正当理由未出庭作证的证人证言D.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品【答案】BCD33、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。A.建设单位指定分包人B.劳务分包合同由建设单位确认C.总承包合同中约定分包的内容D.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】CD34、关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。一级建造师工程法规A.分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责B.分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任C.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责D.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿E.当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿【答案】BCD35、关于违约责任，下列表述正确的是（）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对所有的损失不能要求赔偿B.继续履行可以与违约金和解除合同并用C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任【答案】CD36、国有建设用地使用权的用益物权，可以采取（）方式设立。A.出租B.出让C.划拨D.抵押E.转让【答案】BC37、关于行政复议的特点，说法正确的是（）。A.行政复议解决行政纠纷，也可以解决其他民事争议B.当事人对行政机关的行政复议决定不服时,不可以再提起行政诉讼C.行政复议以书面审查为主,以调解为原则D.行政复议决定作出后，即具有法律效力E.提出行政复议的，必须要是认为合法权益被行政机关行使职权侵犯的公民、法人和其他组织【答案】D38、可以由两个以上的承包单位联合共同承包的是（）建筑工程。A.大型B.大中型C.中小型D.结构复杂的E.结构简单的【答案】AD39、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于租赁合同的约定B.该约定属于土地承包合同C.该约定属于地役权合同D.没有进行登记不影响该约定的合同效力E.如果甲将其承包的土地转让给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】CD40、民事诉讼中,可以作为证据种类的有()。A.物证B.视听资料C.被告人供述D.当事人陈述E.证人证言【答案】ABD41、（2020 年真题）关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（）。A.无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据B.诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据C.社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证D.视听资料的证明力一般大于勘验笔录E.鉴定结论的证明力一般大于证人证言【答案】C42、关于工程竣工验收的说法，正确的有（）。A.工程竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期C.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人首次送交竣工验收报告之日为竣工日期D.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【答案】ABD43、下列工程建设标准条文中，经国务院行政主管部门确定后，可作为强制性条文的有（）。A.直接涉及国家主权的条文B.直接涉及人民生命财产安全的条文C.直接涉及人体健康的条文D.直接涉及环境保护的条文E.直接涉及公共利益的条文【答案】BCD44、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有()。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【答案】BD45、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。2017A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】ABCD