永州市零陵区某公路工程施工合同.doc

永州市零陵区*公路工程施工此为合同格式请根据各线路具体情况进行删改（k0+000-错误！链接无效。）合 同 文 件（合同编号：错误！链接无效。）业 主 ：错误！链接无效。承包人 ： 日 期 ：错误！链接无效。 目 录1、 合同协议书 12、 廉政合同 63、 安全合同 84、 工程量清单 10A、说明 10B、清单细目 12合 同 协 议 书鉴于业主为修建永州市零陵区*通畅公路，现由错误！链接无效。(以下简称“业主”)为一方和 (以下简称“承包人”)为另一方于错误！链接无效。共同达成并签订本协议如下：一、工程概况本合同段由k0+000-错误！链接无效。,长约错误！链接无效。km，主要指标及工程内容如下：a路基宽度错误！链接无效。m，一般路面宽度错误！链接无效。 m，错车道处路面全宽6.0m（其长度不小于10m，两端各顺接5m），错车道每公里不少于3处；b路面工程：错误！链接无效。cm厚C25水泥砼路面（含错车道），计错误！链接无效。m2；错误！链接无效。cm厚级配碎石，计错误！链接无效。m2；c路肩：路面两侧各培宽度0.5m的土路肩，共错误！链接无效。m2 ；d涵洞工程:根据排水和农田灌溉需要设置了一定数量的涵洞；e纵向排水沟：根据集水面积的大小，设置303090cm或4040120cm的边沟。二、合同组成及优先顺序1、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：(1) 本合同协议书及附件；(2) 合同专用条款（公路工程国内招标文件范本（2003年版）；(3) 合同通用条款（公路工程国内招标文件范本（2003年版）；(4) 技术规范；(5) 图纸；(6) 标价的工程量清单；(7) 构成本合同组成部分的其他文件。2、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。三、工程合同总价本项目按现行规范实行单价合同，每项工程单价不变，其工程量和总造价都是估算或预计数量。工程竣工后，按承包人实际完成了的有效工程量进行结算。根据工程量清单所列的预计数量或单价或总额价计算的本合同总价为人民币(大写) w伍拾捌万玖仟肆佰伍拾柒圆(￥589457)。本工程在合同期内不调价。四、工程价款的支付与结算根据工程进度，按实际完成工程量进行计量支付。1、乡镇村自筹资金在路基、路面基层完工并经验收合格后按已完工程的80计量支付（支付最高限额为相应部分已到位自筹资金的90）；2、国省区补助资金在路面面层完成50并经总项目部验收合格后按已完路面工程的80计量支付，待项目实施完成经区、市、省验收后，拨付国省区补助资金的余额（累计支付最高限额为国省区到位补助资金的95）；3、本工程质保金为合同金额的5，保质期为2年。4、由于业主按本协议书上述1、2、3条给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。五、工程期限承包人必须在2007年 月 日前完成整个工程。如遇下列情况，经业主现场监理工程师签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。1、业主在合同规定开工日期，不能交承包人施工场地、进场道路、施工用水，影响承包人进场施工者。 2、明确由业主负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包人交验时发现有缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。 3、在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 4、业主现场监理工程师无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。 5、未按合同规定拨付工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。 6、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者。六、工程质量和检查验收1、承包人必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受业主现场监理工程师和区交通局的监督检查。 2、业主聘用的现场监理工程师，应以书面通知承包人其姓名、身份、所承担的任务。 3、承包人确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师并报区交通局备案。4、每项工程的开工必须填报工程分项开工申请批复单，报请区交通局同意并请求业主进行技术交底。不经区交通局同意、未理解业主意图和要求而擅自开工的，其后果承包人自负；5、承包人应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和业主同意并签证后，方可使用。 6、路基土方工程的施工必须先挖除路基非适用材料（如淤泥、腐质土、树根、杂草等）、必须按规定使用压路机分层碾压密实。路基填方、路基挖方等的断面尺寸须经双方事先确定（宜采用断面图等方法），承包人不得随意操作、先斩后奏。否则，业主有权对承包人已完相应工程内容不予计量支付；7、浆砌片石挡土墙、涵洞等隐蔽工程必须填报施工放样报验单、检验申请批复单。承包人自检后，填写隐蔽工程验收单，然后通知现场监理工程师检查验收，经监理工程师认可签证后，方可进行下一工序施工。否则，业主有权对承包人已经覆盖的隐蔽工程不予计量支付。8、路面垫层、底基层、基层工程的施工必须挂线铺筑，确保松铺厚度。必须按规范洒水碾压密实、保证保养及时到位。9、路面面层的施工必须使用三辊轴机具，必须设置强制式搅拌站，必须配备不少于400m的标准钢模；必须按规定的配合比进行拌和、按规范振倒密实，不准出现超过规范规定的蜂窝、麻面现象，必须保证断板率在2以内。装模后必须填报施工放样报验单。10、工程竣工验收，应以施工图纸、说明、技术交底纪要、设计更改通知书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。11、工程竣工后，承包人按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由业主组织有关单位并在区交通局的监督下进行竣工验收。 验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给业主管理，如业主拖延接收，其保管费用和造成的损失由业主承担。 交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，按双方验收时商定的时间，由承包人负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。 12、已竣工未验收工程，在交工前由承包人负责保管，业主不得动用，若业主已经使用，即视同交验。由于承包人原因，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。 13、工程交工验收后，保修证书由承包人填写交给业主。 由施工造成的工程质量问题，业主应书面通知承包人并约定时间进行修理。在2年的保修期内承包人拒不修理时，业主可动用质保金请人修理，超支部分应由承包人负担。七、施工设计变更 1、业主交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，业主、承包人均不得擅自修改。 2、不管什么原因而引起的工程变更（特别是设计变更和路面结构变更），都须报请设计单位同意、区交通局批准和业主签证后，承包人方可予以实施。否则，由此引起的后果承包人自负。3、承包人在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，经业主、设计单位和区交通局同意后方可实施。 4、在工程施工中发生下列各项事实之一时，承包人必须立即以书面通知业主，要求确认： a、设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，如地质、地下水情况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符； b、设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符； c、设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。确认的事实必须在7天内解决。不能如期解决而造成停工的，工期损失由业主承担。 八、双方负责事项 1、业主 a、办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料； b、在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地平整；按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内的水、电源联结点； c、根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要； d、组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底；e、审核承包人工程进度月报，及时向承包人支付工程进度款； f、派驻施工现场的监理工程师，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证； g、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包人办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。 2、承包人 a、施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；b、编制施工组织设计（或施工方案），施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划，用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送业主及有关单位； c、按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理； d、于每月25前向业主和区交通局报送月度施工计划和当月工程进度月报（包括工程量、工作量和形象进度等）； e、严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付； f、已完工的工程项目，在交工前应负责保管，并清理好场地； g、提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收； h、在合同规定的保修期内，对属于承包人负责的工作质量问题，负责无偿修理。九、违约责任与奖励规定 1、承包人的责任 a、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，每超过一天，罚款500元。 b、工程交付时间不符合规定，逾期不能完工，每超过一天，罚款500元。 2、业主的责任 a、未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。b、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 c、工程未经验收，业主提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由业主承担责任。 十、争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，可申请调解；调解不成，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。十一、附则1、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。2、本协议书未尽事宜由双方协商解决。3、本协议书一式三份，业主、承包人及零陵区交通局各执一份。业 主：错误！链接无效。 承 包 人： 法定代表人 法定代表人 或 或其授权的代理人： 其授权的代理人： (签字) (签字) 日 期： _ 年_月_日 _ 年_月_日廉 政 合 同 根据交通部关于在交通基础建设中加强廉政建设的若干意见以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人错误！链接无效。（以下简称“甲方”)与施工单位 (以下简称“乙方”)，特订立如下合同。1、甲乙双方的权利和义务 (1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。(2)严格执行(项目名称)工程的合同文件，自觉按合同办事。(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、甲方的义务(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3、乙方义务(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7、本合同作为错误！链接无效。错误！链接无效。通畅公路工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲方双方的监督单位各一份。业 主：错误！链接无效。 承 包 人： 法定代表人 法定代表人 其授权的代理人： 其授权的代理人： 安全生产合同为在永州市零陵区错误！链接无效。错误！链接无效。通畅公路施工合同的实施过程中创建安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主错误！链接无效。（以下简称“甲方”）与承包人 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的公路工程施工安全技术规程（JTJ07695）和公路筑路机械操作规程有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时聘请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施，防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方必须有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将追究法律责任。本协议书一式三份，业主、承包人及零陵区交通局各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。业 主：错误！链接无效。 承 包 人： 工程量清单A说 明1.工程量清单应与合同条款、技术规范及图纸等文件结合起来查阅与理解。2.工程量清单中所列工程数量（包括暂定工程量）是估算的或设计的预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面计量，按工程量清单的单价（个别以总额价）计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第52条的规定，由监理工程师确定的单价（个别以总额价）计算支付额。3.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。4.工程一切险、第三方责任险以及所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。5.工程量清单中本合同工程的每一个细目，都需填入单价。对于没有填入单价（个别以总额价）的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价（个别以总额价）中,承包人必须按监理工程师指令完成。工程量清单中未填入单价（个别以总额价）的工程细目，均不能得到结算与支付。6.符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价（个别以总额价）之中。7.工程量清单各章是按技术规范相应章次编号的,因此工程量清单中各章的工程细目的范围与计量等，应与技术规范相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。8.对于作业或材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目标价前，应参阅招标文件中技术规范的有关部分。9在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，应按有关规定进行修正。10.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。11.承包人对用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。12.在工程量清单中标明的暂定金额，应由监理工程师按合同条款第52条和58条的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。在工程量清单中开列的暂定工程量所对应的工程，应由监理工程师按合同条款第52条和58条的规定，结合工程具体情况，报经业主批准后指令全部或部分地实施，或者根本不予实施。由暂定工程量计算的合价，不是专项暂定金额，也不是暂定金额。工程量清单中的暂定金额一般有三种方式：计日工（本招标文件中不考虑计日工，下同）、专项暂定金额与一定百分率的不可预见因素的预备金，都是可能发生、也可能不发生的，招标时难以确定的金额，均按合同通用条款第58条规定办理。13.计量方法(a)用于支付已完工程的计量方法，应符合技术规范中相应章节的“计量与支付”条款的规定。(b)图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。14.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。此为合同格式请根据各线路具体情况进行删改B、工程量清单