软件合同范本.doc

E-PoFax 服务器系统
销售服务合同

合同编号：20210916001
甲方：
乙方：科技
签约地点：上海
签约日期：2021年9月16日

E-PoFax 服务器系统
销售服务合同

甲方：
乙方：

甲方向乙方购买E-PoFax 服务器产品、实施以及技术支持与服务。甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，在友好协商的基础上达成如下协议。

第一条定义和解释
下文所提产品，除特别说明，均指甲方根据本合同从乙方购买的E-PoFax 服务器产品，本次甲方购买的产品为：名称E-PoFax 服务器系统；产品配置清单见本合同第六条。

第二条适用法律
本合同适用法律为：《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国计算机软件保护条例》及《中华人民共和国合同法》等有关国家法律制度。
上述文件时间有不一致时，以日期在后的文件为准。

第三条合同范围
3.1..本合同涵盖的范围指甲方根据本合同从乙方购买的产品和相关服务
3.2.甲方除根据本合同从乙方购买的产品及相关服务以外的其他系统以及有关硬件设备和系统软件（含操作系统、数据库和其他应用软件）的购买、运输、交付、安装、调试、技术支持、升级、维修等不属于本合同范围。

第四条责任和义务
1.双方共同责任
严格根据本协议的内容执行，并协商解决合作中出现的有争议的问题。
2.甲方的责任和义务
1) 提供场地、人员、相关设备、必要的文档资料和数据，协助乙方做好需求调研工作。
2) 安排场地设备、人员配合乙方人员一起，进行产品的安装调试。
3) 严格按照本合同规定的时间和额度向乙方支付合同款项。
3.乙方的责任和义务
1) 按照本合同规定的时间交付产品，并与甲方一起组成验收小组进行验收。
2) 对甲方进行有偿或无偿的系统实施、培训、技术支持、软件版本升级、及其他售后服务。
3) 乙方保证提供给甲方的产品没有侵犯任何第三方的知识产权。如果甲方因此引起第三方的诉讼，乙方承担一切责任。

第五条版权
5.1.乙方拥有产品（包括源代码、中间代码、目标代码及所有开发文档）的版权（即著作权）。
2甲方在本合同6.1款规定范围内，对产品拥有乙方授权的使用权。但不得向任何第三方转让本项授权，或对产品进行任何形式的解密与传播。
第六条产品配置清单
产品价格清单

Item
项目
Qty
数量
Part Description
说明
Total
合计（元）
一、系统软件清单
1

DreamFax 服务器系统软件(V7.0)

1
DreamFax Standard Edition（端口）

软件合计：

二、系统硬件配置及报价
1

模拟语音 合一卡

1
线模拟语音 合一卡

硬件合计：

系统实施服务费：

系统总计：

总 价：

第七条系统适配环境
7.1. Microsoft SQL Server2000或者Microsoft SQL Server2005及Service Packs 3或更高版本（采用混合模式）、IE6.0浏览器及Service Packs 1、Adobe Acrobat6.0、Office2003。
7.2. Microsoft Windows2000 Serve及相关Service Packs 4、Microsoft Windows2003 Serve、Internet信息服务IIS4.0或更高版本、消息队列服务（MSMQ），MDAC2.7（Microsoft Data Access Components2.7）或更高版本。
7.3 要求服务器为标准的PCI插槽，空间要满足26*12cm的 卡设备的安装要求。
第八条费用及支付方式
8.1合同金额与相关费用
1) 本合同上述价格均为人民币含税价，包括产品与实施服务费。
2) 实施与维护费由乙方负担。
3) 软件产品维护期自软件实施完成双方签字确认后开始。

8.2.支付方式
1) 甲方将以支票或者电汇的方式向乙方支付。
2) 甲方向乙方支付的合同款人民币为：元整。
3) 付款方式：合同签定后一周内付合同总额50%即人民币： 元整。实施完验收合格后一周内付50%即人民币： 元整（确认款到帐后同时提供等额发票）。
第九条产品交付
9.1运输方式：乙方直接送货至甲方。
9.2运输费用：由乙方承担。
9.3安装调试：乙方将产品送交给甲方后，以技术支持上门的方式对本产品进行安装调试，并且负责对甲方两到三人的及操作人员免费培训工作。

第十条产品质量要求及技术标准
10.1产品达到规定的行业标准。
10.2整体系统的设计、安装、调试及服务达到规定的行业标准和“索享 服务器用户手册”的功能要求。

第十一条产品售后服务
11.1产品硬件保修：乙方提供的产品中硬件 板卡的保修期为五年。
11.2产品软件保修：乙方提供的产品中软件保修期为一年。
11.3保修期内服务
11.3.1保修期内现场服务：
假如甲方所遇到的问题对该软件的特性和功能的使用产生不利的影响，而且通过 远程维护不能解决，乙方将应甲方的要求派专门的技术人员到现场解决问题。
11.3.2保修期内 支持：
支持是来回答有关技术及系统运行方面的问题。乙方的技术人员将会就甲方有关系统运行和技术的问题进行答复。
11.3.3保修期内远程维护：
为了提供对该软件的快速维护，乙方将安排工程技术人员提供远程维护。

保修期内软件更新：
在产品保修期间乙方对协议所涉及的软件进行了修改、增强或升级等更新，乙方将通知甲方，并根据甲方的要求免费为甲方提供所有的更新。

11.4服务沟通方式： ， 等
：/61637291/616372（转技术服务部）
：
：(24小时服务 )

第十二条保密原则
项目中所涉及的双方的内部资料、数据、价格及其他商业信息，未经对方许可，任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的，不得以任何形式向其他方泄露。任何一方泄露，相关方有权追究泄露方的经济和法律责任。

第十三条违约责任
13.1若乙方延迟交货，违约金应按迟交货物总值的0.1% X延迟天数计算，但最高赔偿额不应超过本合同总金额的5%。
13.2若甲方延迟付款，违约金应按拖欠价金的0.1%X拖欠天数计算。但最高赔偿额不应超过本合同总金额的5%。由此引起的合同延期责任及后果，由甲方承担。
不可抗力除外

第十四条争议与仲裁
甲乙双方如对合同条款规定的理解有歧义，或者对与合同有关的事项发生争议，双方应本着友好合作的精神进行协商。协商不能解决时，依照《中华人民共和国合同法》，可向国家规定的仲裁机构申请调解或仲裁，任何一方可直接向人民法院起诉。

第十五条不可抗力
15.1.不可抗力的内容按我国有关规定条款执行。
15.2.不可抗力对合同双方均适用。在合同生效后，如果发生不可抗力而不能履行合同时，则由事故发生一方，取得公证机关的不能履行或不能完全履行或延期履行本合同的证明。甲乙双方可凭此证明解除全部或部分相关责任。

第十六条合同变更、补充及终止
16.1.本合同自双方签定之日起生效，如果双方均未发出书面终止通知，则合同自动延续。
16.2.本合同为最终合同，未经双方书面同意，不得对此作任何修改。如有未尽事宜，经双方书面同意后，可签订书面补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。

第十七条 合同效力
本合同自双方签字、盖章之日起生效。有效期至双方的权利义务履行完止。
本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

委托代理人： 委托代理人：
（签字）（签字）：

------------ ------------

联系人：联系人：
联系 ：联系 ：
： ：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
日期：2021年9月16日日期：2021年9月16日

房屋买卖合同范本
　　卖方:_______________（简称甲方)身份证号码:_____________________
　　地址:__________________________________________________________
　　买方：_______________（简称乙方)身份证号码：_____________________
　　地址：__________________________________________________________
　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房地产签订本合同，以资共同信守执行。
　　第一条 合同标的:乙方同意购买甲方拥有的座落在______省______市______区________________________拥有的房地产（住宅），该房地产建筑面积为______平方米。
　　第二条 上述标的房地产的交易价格为：单价：人民币________元/平方米，总价：人民币___________元整（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）
　　第三条 付款时间与办法：
　　(一）甲乙双方同意以一次性付款方式付款，本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整，作为购房定金。并约定在本合同签订之日起______日内支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。
　　(二）甲方应于拿到房产证之日起____天内和乙方办理房屋产权过户手续，并应在产权过户手续办完当日将_________等费用结清。
　　（三）税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费.经双方协商，一切交易税费由_______方承担.
　　第四条 交房：
　　第五条 违约责任：
　　甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约二手房居间合同范本,应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款（不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约二手房买卖协议范本，应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
　　第五条 本合同主体
　　1。甲方是____________共______人。
　　2.乙方是____________共______人。
　　第六条、本合同一式两份，甲乙双方各一份。
　　第七条 本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。
　　第八条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
　　第九条、本房屋产权过户只能是甲方和乙方之间过户，否则乙方将另加______万元的费用给甲方,即总房款为______万元。
　　第九条、双方约定的其他事项：___________________________________________________
　　_______________________________________________________________________________________________________________________
　　出卖方（甲方）_________________（手印）　　身份证号码：__________________
　　地 址:___________________　　邮 编：___________________
　　电 话:___________________ ；
　　购买方（乙方）__________________（手印）　　身份证号码:__________________
　　地 址:___________________　　邮 编：___________________
　　电 话：___________________
　　鉴证日期：_______年____月____日

建设工程施工合同

（GF-1999- 1）

建设单位：
施工单位：
项目名称：

国家工商行政管理局
制定
中华人民共和国建设部

第一部分 协议书

发包人（全称）：（简称甲方）
承包人（全称）：（简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程规模：㎡
工程立项批准文号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：具体以承包人报价或工程预算书的工程量范围为准。
承包方式：包工包料。
三、合同工期
1）、计划开竣工日期： 年 月 日至 年 月 日（实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令所明确日期为准）。
2）、合同实际施工工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准： 合格　。
五、合同价款
金额（大写）： 暂定 （人民币）。
￥：元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
（1）本合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）投标文件；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）工程报价单或预算书；
（8）工程量清单；
（9）图纸。
双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先解释。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
本合同约定由双方 盖章或授权代表签字 后生效。

发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人：（签字） 或委托代理人：（签字）
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行:
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
第二部分 通用条款

按建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同》（建建［1999］313号）通用条款执行。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件
3．语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。
3.2 适用法律和法规：
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等现行相关法律法规。
3.3 适用标准、规范
适用标准、规范的名称： 现行国家相关标准和规范 。
发包人提供标准、规范的时间： 开工前 。
国内没有相应标准、规范时的约定： / 。
4． 图纸
发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前的3日内提供完整施工图纸叁套 。
发包人对图纸的保密要求： / 。
使用国外图纸的要求及费用承担： / 。
5. 通讯联络
5.1 发包人的地址： ：
5.2 承包人的地址： ：
5.3 如一方拒绝签收另一方资料，另一方以邮寄方式将文件资料送至上述指定的地址，视为送达。
二、双方一般权利和义务
5．工程师
5.2 监理单位委派的工程师
姓名： 职务：
发包人委托的职权：对本工程进度、质量控制等工作进行协调和管理，审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验及材料报验等相关文件，及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。
发包人应在开工前向承包人提供一份监理合同及监理工程师授权文件，并明确相应的权力，如发包人没有提供的，监理工程师的所有签认行为视为得到发包人的授权。
5.3 发包人派驻的工程师
姓名： 职务： 项目负责人
电子邮件： ：
职权：代表发包人负责合同权利和义务的履行，负责施工现场的全面管理、协调、签证等工作。
5.6 不实行监理的，工程师职权： 代表甲方承担和行使与工程有关的全部责权。
7．项目经理
姓名： 职务： 项目经理、执行项目经理
电子邮件： ：
职权：代表承包人负责合同权利和义务的履行；接收工程款、确认最终结算价及签署补充协议或出具承诺文件，须加盖承包人公章后有效或承包人另行书面授权。
8．发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
1）、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工日期的七日以前，清理完毕施工区域内的所有与工程无关的设施和障碍物，交付施工作业面。
2）、将施工所需的水、电、电讯接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工日之前负责接至施工区域内，并保证施工期间的负载需要。
3）、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工日之前施工区域与公共主要道路接通，能够满足施工期间运料的需要。
4）、工程地质和地下管线资料的提供时间：开工日之前。
5）、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工日之前办理完施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等的申请批准手续。
6）、水准点与坐标控制点交验要求： 进场后以书面形式办理，并进行现场交验。
7）、图纸会审和设计交底时间： 开工日期以前另行安排。
8）、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款的约定执行 。
9）、双方约定发包人应做的其他工作： 协助承包人及其他施工各方协调工作及交叉配合，定期召开各方参加的工程例会，及时办理工程报验等。
8.3 按通用条款8.2执行。
9．承包人工作
9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
1）、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：如需承包人完成的，则按照通用条款约定的原则另行协商。
2）、应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日提供施工进度或形象进度工作量报表，并一式二份报发包人、监理。
3）、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按通用条款执行。
4）、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无 。
5）、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续及费用： 按通用条款约定执行。
6）、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款执行，发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，由双方另行协商确定。
7）、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 具体事宜由双方协商解决，发包人承担费用。
8）、施工场地清洁卫生的要求： 承包人必须做到工完场清，并符合有关行政法规规定的要求。
三、施工组织设计和工期
10．进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工日期以前7日内提供。
工程师确定的时间：收到后三天内 。
10.2 群体工程中有关进度计划的要求： 按通用条款的约定执行
13. 工期顺延 　
13.1双方约定工期顺延的其他情况：
1）、发包人未按照约定提供需发包人协助完成的工作。
2）、工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工的。
3）、其他施工单位未在规定时间内完成有关衔接配合工序，导致承包方无法进行下道施工工序以及发包方原因等造成的延误、障碍、阻止。
4）、发包方自身供应或发包人指定供应商的材料供应延迟。
5）、监理或发包人未及时答复、批复、确认有关签证单、工作联系单等，逾期批复的时间作为顺延的时间。
6）、发包方和监理同意予以顺延的其他情况。
承包方在发生合同约定可顺延的情况后，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包方或监理提出报告。发包方或监理在收到报告后四十八小时内予以确认答复，逾期不予答复，视为承包方的延期要求已被确认。
四、质量与验收
17．隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位： 按通用条款约定执行。
19．工程试车
19.5 试车费用的承担： 无 。
六、合同价款与支付
23．合同价款及调整
23.1 本合同采用固定总价价格合同，双方确认的工程量清单包干。
23.2 因相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：
1）、发包人提出或确认的设计变更和材料变更、因施工质量安全要求提高由现场监理工程师或发包人现场项目负责人确认的单价、工程量签证单、技术核定单、因变更造成承包人废弃已施工部分工作量或待进场及已进场的原材料等均作为合同价款调整的依据；
2）、因发包人原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人经济损失；监理、发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起的措施费的变更；
3）、主要材料价格涨跌超过有经验的的承包商可以遇见的范围时，材料单价可以调整。调整方法为：在按合同约定支付工程款时，若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨或下跌超过开标时材料指导价的5%，5%以内部分由承包人承担或受益，5%以外部分由发包人承担或受益；
4）、行政法规和国家有关政策变化、造价管理部门有关规定影响合同价款。
23.3承包人在上述情况发生后将调整原因、工程量、材料价格或点工工日以书面形式通知监理或发包人，监理或发包人在三日内给予书面答复，逾期不回复或无正当理由拒绝，视为对承包人的要求已认可，直接计入决算。
24．工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 本合同签订后七日内支付合同价的 % 。
25．工程量的确认
25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提供当月已完工工程量的统计报表及增减内容一式三份，发包人及监理在收到后5日内核准已完成的工程量，逾期未批复的，视为承包人在统计报表中所开列的工程量已被确认，并作为工程款支付的依据。承包人需后场加工完成的成品材料记入当月工程量并作为付款依据（如木饰面、大理石加工、成品家具、玻璃加工等）
26．工程款（进度款）支付
1）、进度款按月支付，发包人于收到月完工量报告后的次月10日前向承包人支付工程进度款，每月支付完成工程价款的%。
2）、工程完工前支付至工程总价的％。
3）、工程竣工验收合格或交付后7日内付至工程总价的％。
4）、发包人与承包人确认结算价款后7日内付至结算价的95%，留结算价的5%作为保修金。
5）、因设计变更及工程量增加产生的追加工程价款同期同比例付款。
七、材料设备供应
27．发包人供应材料设备：
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人按通用条款27.4条(1)-(6)项承担责任。
27.6发包人供应及发包人指定供应商材料设备的结算方法： 按实际发生数和实际价格结算，发包人按材料设备价款的15%向承包人支付配合费 。
由于甲供材质量原因造成承包人返工时，承包方不承担责任，承包方得以请求工期顺延和费用的索赔。
28．承包人采购材料设备
28.1承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料。对于承包人提请确认的材料品牌、规格、型号、价格等，发包人应在收到相关书面申请后3日内予以批复，逾期不予确认或提出意见视为认可。材料设备进场24小时前通知发包人、监理单位给予验收。监理或发包人不到场验收的，视为已验收确认合格。发包人或监理对到场材料完成验收确认后视为该部分材料符合合同要求，材料价款按合同价格结算。
28.2若发包人、监理单位要求降低材料等级或要求以其他材料代用或因指定供应商供应的材料或发包人及监理工程师（包括其指定人员）的不正确指令等非承包人原因,而造成材料达不到合同标准或引起工程质量达不到合同标准，则因此造成工期延误、工程的损失及一切责任承包人不承担。对于暂定材料或其他双方就价格无法达成一致意见改为甲供的，甲方应向乙方支付该部分材料价15%的配合费。
28.3承包方购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包方及监理要求承包方二次检测的，检测试验合格由发包方承担费用，测试不合格的检测费用由承包方承担。如需做室内整体空气质量检测的，费用由发包方承担。
八、工程变更 按通用条款29、30、31执行
九、竣工验收与竣工结算
32．竣工验收　按通用条款约定执行 。
32.1承包人提供竣工图的约定： 叁套　。
33．结算
33.1结算方式: 综合单价及材料价格按承包人报价书中的单价为准，报价书中没有包含的材料或未定部分，按市场价格或双方签价执行。有变更或签证材料，按双方签证确认价格结算。费率和人工单价按照预算书所报为准计算，如无相应参照双方另行协商确认的费率及人工单价计算，其他价款调整按合同约定执行。
33.3发包人批准结算报告的时间：发包人可自行或委托社会第三方进行审价，从签收竣工结算报告及结算资料之日起日内完成结算审价工作并出具审价报告；若在前述期限内未答复的，双方同意按建设部、财政部颁布的《建设工程价款结算暂行办法》的有关规定执行；发包人和承包人对工程结算价完成确认，则除工程款支付和质量保修事项外，双方对施工合同履行再无任何争议。
十、违约、索赔和争议
35．违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
1）本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按应付款额的万分之五/日支付违约金；每逾期一天，整体工期相应顺延一天；逾期超过15日，承包人可暂停施工，发包人向承包人支付窝工等损失。
2）本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按本条第一款约定执行。
3）未按合同约定支付结算价款时发包人应承担的违约责任： 参照本条第一款约定执行 。
双方约定的发包人其他违约责任：未按合同约定履行其他义务，支付因违约导致承包人增加的经济支出，相应顺延工期，支付违约金等。
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 返工维修，并承担维修费用 。
36.索赔　按通用条款执行
37.争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请上级主管部门进行调解,或向原告所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
38．工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：。
分包施工单位为：。
39．不可抗力
39.1 双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人原因造成的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害及异常恶劣天气；政府指令停工；政府指令导致道路不通无法施工；突发传染性流行疾病及公共卫生事件等。
40．保险
40.1 本工程双方约定投保内容如下：按通用条款执行。
41．担保
41.1 本工程双方约定担保事项如下：
1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无 。
2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 无 。
3) 双方约定的其他担保事项： 无 。
46．合同份数
46.1 双方约定合同副本份数： 本合同正本贰份，双方各执壹份；副本陆份，双方各执叁份，合同备案部分根据需要自行解决。
47. 其它条款 ：
47.1所有工程款由发包人支付至承包人账户，如需支付给第三方或个人，须由承包人另行书面授权。
47.2本工程施工过程中，承包人将使用部分自有高新技术和专利技术，其知识产权归承包人所有，请相关各方予以保护。
47.3 其他未尽事宜，由双方另行协商。
附件清单：
附件1：《工程质量保修书》
附件2：《工程预算书》
（以下无正文）
附件1
工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称)：
承包人(全称):
为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
具体质量保修内容双方约定如下：合同条款中承包人所进行的工程项目、内容，由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏，工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的（如灯泡、灯管、玻璃等）损坏，不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外，若发包人委托承包人修理，其修理费用由发包人承担。
二、质量保修期
本工程的质量保修期为年，质量保修期从工程实际竣工之日算起（工程未验收的，以工程交付使用之日起计算）。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5% 。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 / （大写）。质量保修金银行利率为 / 。
五、质量保修金的返还
双方约定按以下第种方式返还质保金：
（1）、发包人在第一年质量保修期满后14天内，返还质量保修金的60%;第二年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。
（2）、在双方确认工程结算价后，由承包人提供结算价5%的质量保修保函，发包人在收到后14天内，将全部质保金支付承包人。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项： /
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

年月日 年月日