一级造价师之建设工程计价考试真题.pdf

一级造价师之建设工程计价考试真题一级造价师之建设工程计价考试真题1、在采用 FOB 作为进口设备交易价格时，风险转移的分界点是（）。A.到达进口国口岸B.货物起运C.货物装船D.指定的装运港货物被装上指定船时正确答案：D2、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数5%，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为 308 元/m3，招标人的基准价格为 310 元/m3，实际采购价为 327 元/m3，发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。A.308.00B.309.50C.310.00D.327.00正确答案：B3、已知某项目各项财务基础数据中，总成本费用为 1000 万元（其中营业费用为 200 万元），其中折旧费200 万元，摊销费 50 万元，修理费 100 万元，人工工资及福利费 80 万元，利息为 20 万元，若营业费用中折旧费、摊销费、修理费、人工工资及福利费均为各项费用总额的 20%，产成品的年周转次数为 10 次，则该项目流动资金估算中的产成品为（）万元。A.58B.73C.60一级造价师之建设工程计价考试真题D.61.6正确答案：D4、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）A.二次搬运费B.超高施工增加费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费正确答案：B5、有关竣工结算和最终结清的付款，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.发包人未按照规定程序支付竣工结算款的，承包人可拒绝交付工程D.发包人应在签发竣工结算支付证书时，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付竣工结算款正确答案：A6、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按 300 元/工日、100 元/工日计，以人工费为基数的综合费率为 40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工 3 天，人员窝工 60 个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工 20 个工日，发生材料费 5000 元；复工后又因发包人原因导致停工 2 天，人员窝工 40 个工日。为此，承包人可向发包人索赔的费用为（）元。A.17400B.19000C.19400D.23400正确答案：A一级造价师之建设工程计价考试真题7、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿正确答案：C8、（2013 年真题）已知每 m2 砖墙的勾缝时间为 8min，则每 m3 一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。A.12.00B.21.92C.22.22D.33.33正确答案：B9、在国产非标准设备原价的计算过程中，可以作为包装费的计算基数的是（）。A.外购配套件费B.增值税C.利润D.非标准设备设计费正确答案：A10、某项目运营期第 3 年，有关财务数据为：利润总额 1000 万元，全部为应纳所得 税基数，税率 25%;当年折旧 400 万元，摊销不计；当年付息 200 万元。则该项目运营 期第 3 年的利息备付率为（）。A.3.15 B.5.75C.6.00 一级造价师之建设工程计价考试真题D.8.00正确答案：C11、根据我国相关规范规定，（）可以分解为一个或几个单项工程。A.建设项目B.单位工程C.单元工程D.分部工程正确答案：A12、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单正确答案：A13、某建设项目投产后，应付账款的最低周转天数为 15 天，预计年销售收入为 12000 万元，年经营成本9000 万元，其中外购原材料、燃料 7200 万元，则该项目的应付账款估算额为（）万元。A.500B.375C.300D.125正确答案：C一级造价师之建设工程计价考试真题14、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的 5%B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金 C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的 2%D.质量保证金的返还期限一般为 2 年正确答案：B15、根据标准施工招标文件（2007 年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备 B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工 C.因发包人原因导致工程试运行失败 D.异常恶劣的气候条件导致工期延误正确答案：D16、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足 15 天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间正确答案：B17、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是()A.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标一级造价师之建设工程计价考试真题D.建安工程造价指数正确答案：A18、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共 20 万元，专用工具 费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费 2 万元，利润费率 10%，税金费 率 17%，非标准设备设计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18正确答案：B19、下列各项中按照费用构成要素划分，不属于材料费的是（）。A.施工过程中耗费的原材料B.施工过程中耗费的辅助材料C.施工过程中耗费的半成品D.施工过程中耗费的专用工具正确答案：D20、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每 100m2 建筑面积中外墙面的工程量均为 60m2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为 100 元/m2，拟建工程为干挂石材，预算单价为 320 元/m2。概算指标土建工程人、材、机单价为 2500 元/m2，措施费为 180 元/m2，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（）元/m2。A.2632B.2248C.2428一级造价师之建设工程计价考试真题D.2812正确答案：A21、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以 补正的情形是（）。A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的B.所提供的投标担保有瑕疵的C.投标人名称与资格预审时不一致的D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差正确答案：D22、2006 年已建成年产 20 万吨的某化工厂，2010 年拟建年产 100 万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术，增加同规格设备的数量达到生产规模的系数为()。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.1正确答案：C23、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标 1#、2#标段，其报价依次为 7000 万元、6000 万元，若甲在 1#标段已被确定为中标，则其在 2#标段的评标价是（）万元。A.5720B.6240C.5760D.6280正确答案：C一级造价师之建设工程计价考试真题24、拟定施工总方案是编制招标工程量清单的一项准备工作，下列选项中属于拟定施工总方案范畴的是（）。A.对关键工艺的原则性规定B.拟定施工步骤和施工顺序C.估算整体工程量D.编制施工进度计划正确答案：A25、（2019 年真题）根据建设工程造价咨询规范（GB/T510952015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件正确答案：D26、投标人在研究招标文件时，属于对合同条款进行分析的内容是（）。A.分析监理方式B.分析承包方式C.分析计价方式D.分析业主责任正确答案：D27、下列工程造价指数中，属于综合指数的是()。A.措施费指数B.人工费指数一级造价师之建设工程计价考试真题C.间接费指数D.设备、工器具价格指数正确答案：D28、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费 20 万元加工费 2 万元，辅助材料费4000 元，制造厂在制造过程中进行材料采购而发生的进项增值税 35 万元，专用工具费率 15，废品损失费率 10，外购配套件费 5 万元，包装费率 1，利润率为 7，增值税税率 17，非标准设备设计费 2万元，运杂费率 5，该设备购置费为（）。A.34.08 万元B.35.78 万元C.39.54 万元D.41.51 万元正确答案：D29、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需消耗的人工、材料和施工机具台班数量的定额是（）。A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额正确答案：B30、（2020 年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核一级造价师之建设工程计价考试真题D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核正确答案：D31、某项目评标基准价是 1000 万元，投标人投标报价 1200 万元，则其投标报价偏差率是（）。A.10%B.20%C.25%D.30%正确答案：B32、下列选项中，属于清标工作内容的是（）A.项目管理机构评审B.形式评审C.错漏项分析D.资格评审正确答案：C33、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个正确答案：D一级造价师之建设工程计价考试真题34、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（）。A.包含在用地与工程准备费中B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费正确答案：C35、（2019 年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔正确答案：C36、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法正确答案：A37、（2019 年真题）根据 2017 版 FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中不得调整一级造价师之建设工程计价考试真题D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整正确答案：B38、（2020 年真题）关于分部分项工程项目清单中项目编码的编制，下列说法正确的是（）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码为分项工程项目名称顺序码C.同一标段内多个单位工程中项目特征完全相同的分项工程，可采用相同编码D.补充项目应采用 6 位编码正确答案：D39、用于混凝土抹灰砂浆贴 200300 瓷砖墙面，灰缝宽 5mm，假设瓷砖损耗率为 8%，则 100m2 瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。A.103.6B.104.3C.108D.108.7正确答案：A40、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用正确答案：D一级造价师之建设工程计价考试真题41、管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是()。A.EPC 总承包B.交钥匙总承包C.设计一采购总承包D.工程项目管理总承包正确答案：D42、在工程总承包招标文件内容中，以下各项中属于发包人提供资料的是（）。A.明确规定其功能的具体要求B.规定偏离的范围和计算方法C.检验、试验、试运行的具体要求D.发包人取得的规划许可证正确答案：D43、（2020 年真题）承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（）颁发前发生的工程变更。A.合同工程接收证书B.质量保证金返还证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案：A44、（2016 年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求一级造价师之建设工程计价考试真题D.施工现场实际情况是指自然地理条件正确答案：C45、关于招标工程量清单缺项漏项的处理，下列说法中正确的是（）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加正确答案：B46、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释200414 号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务正确答案：A47、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝正确答案：D一级造价师之建设工程计价考试真题48、下列关于工程定额定位的说法中正确的是（）。A.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价的依据B.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价的依据C.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价的依据D.对国有资金投资工程，作为其编制估算、概算、最高投标限价、投标报价、合同价、竣工结算价的依据正确答案：A49、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计人新增固定 资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计人新增固定资产价值正确答案：B50、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（）。A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D.工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和正确答案：C51、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金一级造价师之建设工程计价考试真题D.未明确项目准备金正确答案：B52、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是（）。A.在编制分部分项工程量清单时，工作内容必须进行描述B.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码正确答案：B53、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目投资费用比较的是（）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费正确答案：D54、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（）。A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则正确答案：B55、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共 20 万元，专用工具 费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费 2 万元，利润费率 10%，税金费 率 17%，非标准设备设一级造价师之建设工程计价考试真题计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18正确答案：B56、某地拟建一幢建筑面积为 2500m2 办公楼。已知建筑面积为 2700m2 的类似工程预算成本为 216 万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为 20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是 1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为 4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（）万元。A.245.44 B.244.4 C.287.4 D.302.8正确答案：B57、某大型项目投入使用后，应在（）个月内编报竣工财务决算，特殊情况需延长的，不得超过（）个月。A.3，2B.3，6C.2，3D.2，6正确答案：B58、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是（）。A.基本预备费以工程费用为计算基数一级造价师之建设工程计价考试真题B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.价差预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.价差预备费不包括利率、汇率调整增加的费用正确答案：B59、下列费用中，计入技术服务费中勘察设计费的是（）,A.设计评审费B.技术经济标准使用费C.技术革新研究试验费D.非标准设备设计文件编制费正确答案：D60、某土方施工机械一次循环的正常时间为 25min，每循环工作一次挖土 0.8m3，工作班的延续时间为 8h，机械时间利用系数为 0.9。则该土方施工机械的时间定额为（）。A.0.065 台班/m3 B.0.072 台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班正确答案：B61、根据现行建设工程工程量清单计价规范，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第（）天作为基准日。A.28B.30C.35一级造价师之建设工程计价考试真题D.42正确答案：A62、施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）。A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费正确答案：D63、（2012 年真题）下列流动资金分项详细估算的计算式中，正确的是（）。A.应收账款年营业收入应收账款周转次数B.预收账款年经营成本预收账款周转次数C.产成品（年经营成本年其他营业费用）产成品周转次数D.预付账款存货预付账款周转次数正确答案：C64、招标工程量清单应根据常规施工方案编制，拟定常规施工方案时()。A.应对主要项目进行估算，如土方石、混凝土B.需对施工总方案中的重大问题及关键工艺作明确具体的规定C.不需计算人、材、机资源需要量D.不必考虑节假日与气候对工期的影响正确答案：A65、（2013 年真题）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问一级造价师之建设工程计价考试真题B.招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C.澄清发出的时间距投标截止日不足 15 天的应推迟投标截止时间D.投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间正确答案：B66、（2019 年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），最高投标限价的综合单价组价工作包括：确定工、料、机单价；确定所组价子目项目名称；计算组价子目项目的合价；除以工程量清单项目工程量；计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.正确答案：A67、如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊，一般情况下，建设单位管理费按（）计算。A.建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例B.建筑工程造价比例C.安装工程造价比例D.建筑工程造价、安装工程造价总额按比例正确答案：A68、（2020 年真题）某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为 900 元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每 100m2 建筑面积中分摊的基础工程量均为 15m2，同期毛石混凝土基础综合单价为 580/m3，混凝土基础综合单价为 640 元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（）元/m2。一级造价师之建设工程计价考试真题A.891B.909C.906D.993正确答案：B69、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（）。A.招标文件必须由专业咨询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项正确答案：C70、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求正确答案：D71、某工厂年度承办工程总价为 2000 万元的工程，其中材料所占比例为 50%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数共 25 天，保险天数 5 天，则按公式法计算的预付款金额为（）万元。A.68.49B.69.44C.82.19一级造价师之建设工程计价考试真题D.83.33正确答案：C72、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额正确答案：C73、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的资料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（）。A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由正确答案：D74、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每 10m3 混凝土柱工程量需消耗 10.5m3 的混凝土。现场采用500L 的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需 4min，机械时间利用系数为 0.85。若机械幅度差系数为10%，则该现浇混凝土柱 10m3 需消耗混凝土搅拌机（）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226正确答案：D一级造价师之建设工程计价考试真题75、（2014 年真题）下列关于工程计价的说法中，正确的（）。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程组价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价正确答案：C76、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费正确答案：B77、为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（）。A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第 28 天 B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第 42 天 C.施工合同签订前第 28 天 D.施工合同签订前第 42 天正确答案：A78、国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）。A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C.按当地市场预测的工资预涨费一级造价师之建设工程计价考试真题D.按当地工人保险费标准计算的保险费正确答案：D79、已知每墙面所需的勾缝时间为 10 分钟，根据工时规范，辅助工作时间占工序作业时间的 2%，准备与结束时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2%、15%，求 1 m3 一砖半墙勾缝的时间定额为（）工日/m3。A.0.111B.0.073C.0.027D.0.058正确答案：B80、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（）。A.投标联合体没有提交共同协议B.投标文件的大小写金额不一致C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字D.同一投标人提交了两个不同的投标文件正确答案：A81、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标和拟建工程中每 100m2 建筑面积中外墙面的工程量均为 60m2。两者相比仅外墙面做法不同，概算指标为贴磁砖，预算单价为 100 元/m2，拟建工程为干挂石材，预算单价为 320 元/m2。概算指标土建工程人、材、机单价为 2500 元/m2，措施费为 180 元/m2，则该拟建工程土建工程人、材、机单价为（）元/m2。A.2632B.2248C.2428一级造价师之建设工程计价考试真题D.2812正确答案：A82、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是以下哪项（）。A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案：D83、（2021 年真题）出料容量为 200L 的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为 5min、1min、3 min、1 min、5min，若机械时间利用系数为 0.8，则该机械台班产量定额为（）。A.5.12m3/台班B.1.30m3/台班C.7.68m3/台班D.1.95m3/台班正确答案：A84、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价降低C.建筑物周长系数越低，造价越低D.宽度增加，单位造价上升正确答案：C一级造价师之建设工程计价考试真题85、某施工机械原始购置费为 10 万元，使用年限 5 年，年工作台班为 200 台班，检修 3 次，每次检修费为5000 元，除税系数为 95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为 80 元，机械残值率为 5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33正确答案：B86、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。A.施工合同签订前的第 28 天B.提交投标文件的截止时间前的第 28 天C.施工合同签订前的第 56 天D.提交投标文件截止时间前的第 56 天正确答案：A87、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需求符合造价指标的时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期正确答案：A88、招标工程量清单计量与计价过程中，分部分项工程项目清单必须载明的要件是()A.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程量一级造价师之建设工程计价考试真题B.项目编码、项目名称、项目特征、计量方法和工程单价C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价D.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量正确答案：D89、关于建设工程预算，符合组合与分解层次关系的是（）。A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单位工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算正确答案：C90、（2019 年真题）在进行建设场址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）。A.拆迁补偿费B.生活设施费C.动力设施费D.原材料运输费正确答案：D91、某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费 20 万元加工费 2 万元，辅助材料费4000 元，制造厂在制造过程中进行材料采购而发生的进项增值税 35 万元，专用工具费率 15，废品损失费率 10，外购配套件费 5 万元，包装费率 1，利润率为 7，增值税税率 17，非标准设备设计费 2万元，运杂费率 5，该设备购置费为（）。A.34.08 万元B.35.78 万元一级造价师之建设工程计价考试真题C.39.54 万元D.41.51 万元正确答案：D92、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例C.单项工程或建设项目竣工结算已完成D.会计核算及财务管理资料已归档正确答案：D93、招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（）。A.材料材质B.结构部位C.工程内容D.规格尺寸正确答案：C94、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费正确答案：B一级造价师之建设工程计价考试真题95、在下列各项中，应计入新增固定资产价值的是（）。A.尚未全部建成的附属辅助工程B.尚未交付使用的非生产性项目C.购置达到固定资产标准不需安装的设备、工器具D.未达到固定资产标准的设备、工器具的购置费用正确答案：C96、某施工机械配操作人员 3 名，年制度工作日为 250 天，年工作台班为 220 台班，人工日工资单价为 80 元，则该施工机械的台班人工费为（）元。A.272.73B.240C.207.27D.211.2正确答案：A97、（2011 年真题）根据建设工程工程量清单计价规范，关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写正确答案：B98、下列费用中属于企业管理费的是（）。A.劳动保护费B.医疗保险费一级造价师之建设工程计价考试真题C.住房公积金D.养老保险费正确答案：A99、（2017 年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准正确答案：A100、（2014 年真题）下列内容中，属于招标工程量清单编制依据的是（）。A.分部分项工程清单B.拟定的招标文件C.最高投标限价D.潜在投标人的资质及能力正确答案：B101、下列各项中属于无标底招标可能带来的缺陷的是（）。A.容易出现围标串标现象B.较难考虑施工方案、技术措施对造价的影响C.有可能成为地方或行业保护的手段D.招标投标过程反映的不是投标人实力的竞争正确答案：A一级造价师之建设工程计价考试真题102、根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（）相对应。A.工程费用+工程建设其他费用B.建设投资+建设期利息C.建设安装工程费+设备及工器具购置费D.建设项目总投资正确答案：B103、某地 2012 年拟建年产 30 万吨化工产品项目。依据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为 10万吨，建设投资为 12000 万元。若生产能力指数为 0.9，综合调整系数为 1.15，则该拟建项目的建设投资是（）万元。A.28047B.36578C.37093D.37260正确答案：C104、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1 为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑正确答案：A105、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔一级造价师之建设工程计价考试真题C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止正确答案：D106、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费（材料费加工费）专用工具费率B.加工费设备总重量（1加工损耗系数）设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费正确答案：D107、根据 FIDIC 施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。A.颁发履约证书后 B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后 D.缺陷通知期满后正确答案：A108、（2021 年真题）下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用正确答案：B一级造价师之建设工程计价考试真题109、某分项工程招标工程量清单数量为 3600m2，施工中由于设计变更调减为 3000m2，该项目招标控制价综合单价为 500 元/m2，投标报价为 400 元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为 10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.120.00B.114.75C.168.00D.207.00正确答案：A110、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用功能的工程项目称为（）。A.建设项目B.单项工程C.单位工程D.分部工程正确答案：B111、财务效益与财务费用估算所遵循的“有无对比”原则是指()。A.现金流入与流出的界定对等B.“有生产、全销售、无库存”状态C.“有项目”和“无项目”状态D.有无增值税对比一致状况正确答案：C112、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用一级造价师之建设工程计价考试真题B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用正确答案：D113、（2019 年真题）某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECE/GC12015），采用概算法编制的估算中，工程费用为 8000 万元，工程建设其他费用为 800 万元，基本预备费为 880 万元，价差预备费为 120万元，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算为（）万元。（2020 年考建设投资的组成文字题）A.9680B.9800C.10000D.10100正确答案：B114、某砌筑工程，工程量为 10m3，每立方砌体需要基本用工 0.86 工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的 28和