二建法规及相关知识真题答案及解析.doc

2014年全国二级建造师执业资格考试 建设工程法规及相关知识试卷 参考答案及解析 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1。关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是( ）. A。项目经理部具备法人资格 B。项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C。项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D.项目经理部是施工企业内部常设机构 【答案】：B P3 【优路解析】：项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子，是一次性的具有弹性的现场生产组织机构.项目经理部不具备法人资格,而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。 2。单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替,向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ）. A.乙的行为属于法定代表 B。甲有权拒绝接受这批普通水泥 C。如果拒绝，应由乙承担付款义务 D.甲应承担付款义务 【答案】：D P14 表见代理 3。根据物权法，土地承包经营权属于（ )。 A。所有权 B。用益物权 C。担保物权 D。准物权 【答案】：B P16 4。关于不动产物权设立的说法，正确的是( ）。 A.经依法登记，发生设立效力 B。合同签字盖章,发生设立效力 C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D.未经登记，不动产交易合同无效 【答案】:A P18 5.工程建设中使用的计算机软件是（ ）保护的客体，受知识产权保护。 A。专利权 B.商标权 C.著作权 D。发明权 【答案】：C P29 6.根据担保法，下列财产不能作为担保物的是（ ）. A。厂房 B.可转让的专利权 C。生产原材料 D。公立幼儿园的教育设施 【答案】：D P32 7。根据物权法，下列财产不可以抵押的是（ ）. A。生产设备 B.建设用地使用权 C.正在建设的建筑物 D。集体所有的宅基地 【答案】：D P32 8.某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料.给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担(） A。行政处分 B。违约责任 C。行政处罚 D。交纳罚金 【答案】：B 9。以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（） A。政府对市场主体的守法诚信评价 B。社会中介信用机构的综合信用评价 C。市场主体的自我综合信用评价 D.行业协会协助政府部门的综合信用评价 【答案】：B 【优路解析】：社会中介信用机构的综合信用评价是市场主导,以守法、守信（主要指经济信用,包 括市场交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、伦理信用）、综合实力（主要包括 经营、资本、管理、技术等）为基础进行综合评价。 10。承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位应承担(） A.按份责任 B。补充责任 C。连带责任 D公平责任 【答案】：C 11。建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书，上述程序正确的排列顺序是（) A.12345678 B.32471586 C23147568 D。43271586 【答案】：D P75 12.按照建设施工界环境噪声排放标准,建筑施工场界环境噪声排放限值为（） A。昼间60dB(A）,夜间50dB（A) B。昼间65dB(A)，夜间50dB(A) C.昼间70dB（A),夜间55dB D。昼间75dB（A），夜间60dB (A） 【答案】：C P165 13。 根据最高人民法院关于适用中华人名共和国仲裁法若干问题的解释当事人申请执行仲裁裁决的案件，由( ）管辖。 A.仲裁机构所在地中级人民法院 B.仲裁机构所在地高级人民法院 C。被执行人住所地或者被执行财产所在地中级人民法院 D。被执行人住所地或者被执行财产所在地高级人民法院 【答案】：C P326 14.在招标投标过程中,投标人发生合并、分立、破产等重大变化的应该（） A。撤回投标 B提高投标保证金额 C.撤销投标 D。及时书面告知招标人 【答案】：D P81 【优路解析】:投标人发生合并、分立、破产等重大变化的,应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。 15。关于建筑工程施工分包行为的说法,正确的是（ ) A。承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包 B。个人可以承接分包工程业务 C.建设单位有权直接指定分包工程的承包人 D。建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝 【答案】：A 【优路解析】：分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立项目管理机构和派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进行组织管理的,视同转包行为。P98 16。关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（ ） A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年 B。良好行为记录信息公布时限一般为6个月 C.招标投标违法行为记录公告期限为1年 D。依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月 【答案】:A 【优路解析】：建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内,公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。P103 17。发包人发生以下情形,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同,人民法院应予支持的是( ）. A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工 B.拖欠垫资利息 C。施工现场安装摄像设备全程监控 D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付 【答案】：A 【优路解析】：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持:(1)未按约定支付工程价款的；(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3)不履行合同约定的协助义务的。 18。关于我国节约能源法律、法规及相关规定，说法错误的是（ ）。 A。任何单位不得对能源消费实行包费制 B。施工图纸经审查符合民用建筑节能强制性标准的，才能颁发施工许可证 C。建筑工程保温材料的安装采取监理工程师事后签字确认制 D。建筑工程不符合民用建筑节能强制性标准,不得出具竣工验收合格报告 【答案】：C 【优路解析】：墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 19。根据合同法，应当采用书面形式的合同是（ ）。 A。设备租赁合同 B.建设工程合同 C.承揽合同 D。货物买卖合同 【答案】:B P106 【优路解析】：合同法明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。 20。某项目由具备相应建筑业企业资质的建设单位自行施工,关于确定监理单位的说法，正确的是( ）. A。应当自行委托监理单位 B.应当招标选择监理单位 C.可不委托监理单位 D。应当由建设主管部门指定监理单位 【答案】：C 21。根据民用建筑节能条例,注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业（ ),情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,5年内不得注册. A。3个月以上6个月以下 B.3个月以上1年以下 C。6个月以上2年以下 D.1年以上3年以下 【答案】：B 【优路解析】：注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门 责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的,由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,5年内不予注册。 22。下列建设工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（ ）。 A。超越本单位资质等级承揽工程的 B。以他人名义承揽工程的 C.施工中偷工减料的 D。将工程转包的 【答案】：A P101 23。施工人员在施工中发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定移交拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可处以（ )罚款。 A。1千元以上1万元以下 B.5千元以上5万元以下 C。1万元以上10万元以下 D.5万元以上50万元以下 【答案】：B 【优路解析】：有下列行为之一，尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关 追缴文物;情节严重的,处5000元以上5万元以下的罚款：(1）发现文物隐匿不报或者拒不上交的；(2)未按照规定移交拣选文物的。 24。甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，有丙和丁汽车运输公司通过铁路、公路联运方式将货物送至乙的工地。因在公路运输途中发生重大交通事故,致使货物受损，无法按期交费。关于责任承担的说法，正确的是（ ）。 A。丙应向甲承担违约责任 B。甲只能向丁主张损害赔偿 C。丙应向乙承担违约责任 D。乙应自行承担货物损失 【答案】：C 25.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括( )。 A。撤职 B。降职 C。刑罚 D。行政拘留 【答案】：D 【优路解析】：行政拘留属于官罚民。 26。下列法律文书中，属于可以强制执行的是（ ). A。双方签收的人民法院调解书 B。双方签收的人民调解委员会制作的调解书 C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书 D。一方拒绝签收的仲裁调解书 【答案】：A 【优路解析】：调解包括民间调解、行政调解、法院调解和仲裁调解四种形式，其中法院调解和仲裁调解具有强制执行力,调解书经当事人签收后即发生法律效力。B属于人民调解，未经法院司法确认的，不可申请强制执行.C项属于行政调解，D项一方并未签收,调解书不生效. 27.工程项目质量安全第一责任人是（ )。 A。总经理 B。部门经理 C.安全经理 D。项目经理 【答案】：D 【优路解析】：建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。 28.根据建筑法，开工报告制度是指（ ）。 A。建设单位对施工企业开工条件的确认 B。政府主管部门的一种行政审批制度 C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认 D。政府主管部门对施工企业开工条件的确认 【答案】：B P45 29、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在（）提出。 A中标候选人公式期间 B。中标通知书发出之后 C.合同谈判期间 D.评标报告提交之前 【答案】：A 【优路解析】：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在 中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前， 应当暂停招标投标活动。 30、下列有关仲裁的事项中，不属于仲裁法规定仲裁协议应当具有的内容是（）. A仲裁事项 B.选定的仲裁委员会 C.请求仲裁的意思表示 D。仲裁裁决的效力 【答案】：D 【优路解析】:合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）请求仲裁的意思表示；(2）仲裁事项；（3)选定的仲裁委员会。P322 31某矿山企业的如下安排中，不违反劳动法中关于劳动保护规定的是（)。 A安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表 B未对未成年工进行定期健康检查 C安排女职工王某从事井下作业 D安排未成年工进行井下作业 【答案】:A 【优路解析】:劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。对于怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人.不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。P139 32监理单位重新检查已隐蔽部位,检查结果合格，说法正确的是（）。 A费用由施工企业承担 B。工期不予顺延 C。视为建设单位违约 D。施工企业可主张合理利润 【答案】:D 【优路解析】：承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆 盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检査后重新覆盖恢复原 状.经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或）延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担. 33。下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是（）。 A采购数量变更 B.公司名称变更 C合同签约人员变更 D。公司法定代表人变更 【答案】：A 【优路解析】：合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变 动而不履行合同义务。P118 34根据劳动合同法,劳动者在试用期内的工资最低为劳动合同工资的（）。并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 A。60% B.75 C。80% D。90% 【答案】：C 【优路解析】：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的 80，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。P127 35。注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现(）。 A立即吊销其注册建造师证书 B。立即注销其建造师资格证书 C.立即取消其继续教育记录，计入不良信用记录,对社会公布 D。处以1万元罚款 【答案】:C P71 【优路解析】:对于采取弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的,一经发现，立即取消 其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布。 36。诉讼时效期间应当从（ ）起计算。 A。侵害行为停止时 B。当事人知道或应当知道权利被侵害时 C.当事人权利被侵害并产生损害后果时 D。当事人提起赔偿主张之日 【答案】：B 【优路解析】：诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。P308 37。下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()。 A.涉及国家安全、国家秘密的项目 B.使用各级财政预算资金的项目 C。使用企业事业单位自有资金的项目 D。使用上市公司资金的项目 【答案】：B 【优路解析】:招标投标法规定，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、 设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:（1） 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2）全部或者部分使用 国有资金投资或者国家融资的项目;（3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。P73 38。各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（)。 A.必须向同级人民法院提出检察建议 B.有权向同级人民法院提出检察建议 C.必须向上一级人民法院提出检察建议 D。有权向上一级人民法院提出检察建议 【答案】：B 【优路解析】：各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，有权向 同级人民法院提出检察建议。P317 39.下列行为中不符合承揽合同特征的是(). A。承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作 B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的 C。承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理 D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成 【答案】:D 【优路解析】：承揽合同的特征：（一)承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的；（二）承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作;（三）承揽人工作具有独立性。P146 40。施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由（)强制执行。 A。建设单位 B。人民法院 C。建设行政主管部门 D。公安部门 【答案】：D 41。根据建筑工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可证且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对(）处以罚款。 勘察单位 B.建设单位和施工企业 C。设计单位 D。建设单位和监理单位 【答案】：B 42。根据建筑起重机机械安全监督管理规定,应当报废的起重机械是（）。 A。须大修才能达到安全技术标准的 B.超过制造厂家规定的使用年限的 C。无安全技术档案的 D.无齐全有效的安全保护装置的 【答案】：B 【优路解析】：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用： (1）属国家明令淘汰或者禁止使用的； (2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的； (3）经检验达不到安全技术标准规定的; （4）没有完整安全技术档案的； （5）没有齐全有效的安全保护装置的. 建筑起重机械有以上第(1)、（2）、（3)项情形之一的,出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。 43。建筑施工企业出借资质证书允许他人以本企业的名义承揽工程，情节严重的,其可能受到的最严重的行政处罚是（)。 A。吊销资质证书 B.责令改正，没收违法所得 C.降低资质等级 D。处以罚款 【答案】：A 44检测结果利害关系人对检测结果发生争议，由( )。 A双方共同认可的检测机构 B原检测机构 C上级检测机构 D建设行政主管部门 【答案】：A 【优路解析】：检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。 45关于建设工程施工合同（示范文本）(GF-2013-0201）的是（ )。 A当事人必须采用示范文本 B采用示范文本（选项不全） C供当事人订立合同时参考 D不采用示范文本 【答案】:C P124 46关于施工合同特征的说法,错误的是（ )。 A施工合同是双务合同 B施工合同是要式合同 C施工合同客体是工程 D施工合同是有偿合同 【答案】：C 【优路解析】：合同的客体是合同主体享有权利和承担义务所指向的事物.施工合同的客体可以是施工项目，也可以是具体的某种劳务服务，要看签订的合同内容。 47某有独立请求权的第三人,因不能归责于本人的事由未参加诉讼，生效判决的部分内容错误,损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（ )月. A6 B12 C18 D24 【答案】:A 【优路解析】：有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误,损害其民事权益的，可以自知道或者 应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内,向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。 48某工地施工扬尘严重，市环保局接到群从举报并进行查实后,依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（ )申请行政复议。 A市环保局 B省建设厅 C市人民政府 D省人民政府 【答案】:C 【优路解析】：行政复议机关为本级政府或上级行政机关。 49根据劳动合同法用人单位自用工之日是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资。 A1。5 B2 C3 D4 【答案】：B 【优路解析】:用人单位自用工之日是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍的工资。P144 50因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（ ）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 A签约时的签约地 B履约时的签约地 C履约时的项目所在地 D签约时的项目所在地 【答案】:D 【优路解析】:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。 51。某建设工程项目公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建设单位造成了损失.关于该合同关系的说法，正确的是（ )。 A。甲、乙应承担连带赔偿责任 B.甲与乙属于联合体投标 C。实际施工并造成损失的是甲，与乙无关 D。投标人是乙,只能由乙承担赔偿责任 【答案】：A 52.职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ )承担举证责任。 A。职工 B。鉴定机构 C.劳动部门 D。用人单位 【答案】：D 53.某建设工程项目施工招标,甲公司和乙公司均参与投标,并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于( )。 A.联合投标 B.合法投标 C.串通投标 D。独立投标 【答案】:C 【优路解析】:有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;（2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;（3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5）不同投标人的投标文件相互混装；（6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 54.下列单位中，属于建设工程竣工验收主体的是（ ）。 A.质量检测站 B.项目咨询单位 C.监理单位 D。建设行政主管部门 【答案】：C 【优路解析】：建设工程质量管理条例规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 55.关于租赁合同特征的说法，正确的是( ）. A。租赁合同是单务合同 B。租赁合同成立以租赁物的交付为要件 C。出租方转移租赁物的所有权 D.承包人获得租赁物的使用收益权 【答案】:D 56.关于二级注册建造师执业的说法,正确的是（ ）。 A。不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人 B。可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理 C。可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业 D.不得在一级建筑业企业执业 【答案】:B 57.投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（ ）。 P84 A。由工商行政管理机关吊销营业执照 B。取消其1年至2年参加依法必须进行招标的项目的投标资格 C。构成犯罪的，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任 D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金 【答案】：D 【优路解析】：投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效,处中标项目金额5以上10以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5以上10以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得;情节严重的,取消其1年至2年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。P91 58。施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人、项目负责人。该期间的起算时间为( )。 A。犯罪行为发生之日 B。刑罚执行完毕之日 C.案件移送审查之日 D。刑事判决生效之日 【答案】：B 59.某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重.有权作出行政罚款的主管部门是( )。 A。该村的村民委员会 B.建设行政主管部门 C。环保行政主管部门 D。规划行政主管部门 【答案】:C 【优路解析】：水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准， 或者超过重点水污染物排放总量控制指标的,由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理,处应缴纳排污费数额2倍以上5倍以下的罚款.P178 60。涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的( )。 A.30 B.50 C.75 D.80 【答案】：A P263 二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0。5分） 61.根据建设工程质量管理条例,法定质量保修范围有（ ）。 A.土石方工程 B。地基基础工程 C。电气管线工程 D。景观绿化工程 E.屋面防水工程 【答案】：BCE 【优路解析】:建设工程质量管理条例规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为: （1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5年;（3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管线、给排水管道、设备 安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。P287 62。根据国家发展和改革委员会等9部门联合颁布的标准施工招标文件,投标文件应当包括( )。 A。招标管理机构 B.已标价工程量清单 C。拟转包项目情况表 D。资格审查资料 E。施工组织设计 【答案】:BCD 【优路解析】:国家发展和改革委员会、财政部、住房和城乡建设部等9部门联合颁布的标准施 工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定中进一步明确，投标文件应包括下列内容:（1)投标函及投标函附录；(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份 证明的授权委托书；(3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）已标价工程量清单；(6)施工组织设计；（7）项目管理机构；(8）拟分包项目情况表；（9）资格审査资料；(10） 投标人须知前附表规定的其他材料.但是，投标人须知前附表规定不接受联合体投标的， 或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书.P82 63。用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（ ）。 A。严重违反用人单位规章制度的 B。劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排工作的 C。严重失职，营私舞弊,对用人单位造成重大损害的 D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作 E。劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的 【答案】：BDE 【优路解析】:劳动合同法第40条规定,有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1）劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的；（3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的.P130 64.生产安全事故等级划分的主要因素有（ ）. A.政治 B.心理 C。人身 D.主观恶意 E。经济 【答案】：CE 【优路解析】：事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素，可以单独适用。P232 65.下列责任中，属于违约责任的承担方式的有（ ）。 A。定金 B。罚金 C。违约金 D。罚款 E.消除危险 【答案】：AC 66.合同未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的,违约方应当承担的违约责任有（ ）. A。赔礼道歉 B.继续履行 C。赔偿损失 D。采取补救措施 E。支付违约金 【答案】：BCD 【优路解析】:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、 停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。由于题干中的“合同中未约定违约责任”，因此支付违约金或定金的方式不能适用.P123 67.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括( ）。 A。防洪、灌溉、排涝、引(供）水、滩涂治理等水利项目 B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目 C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目 D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 E。生态环境保护项目 【答案】：ABCE P72 【优路解析】：经国务院批准的工程建设项目招标范围和规模标准规定进一步规定,关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括：（1）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；（2）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目;（3）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目；（4）防洪、灌溉、排涝、引（供)水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;（5）道路、桥梁、地铁和轻轨交 通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目；（6）生态环境保护项目；（7)其他基础设施项目。 68关于合同成立时间的说法，正确的有（ )。 A。合同书自双方签字时成立 B。双方意思表示一致合同即成立 C。承诺生效时合同成立 D。口同合同自交付标的物时成立 E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立 【答案】：ACE 【优路解析】:合同法第二十五条规定承诺生效时合同成立。第三十二条规定当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条规定当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立。 69.下列建设工程合同中，属于无效合同的有（ ）。 A.承包人未取得相应建筑业企业资质订立的合同 B。没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同 C。建设单位因对工程内容有重大误解而订立的合同 D。分包单位胁迫施工企业订立的合同 E.建设单位为逃税而订立的施工合同 【答案】：ABE 【优路解析】:P116 70.根据招投标法实施条例,按照国家有关规定需要履行项目审批的依法进行招标的项目，其（ )应当报项目审批核准。 A。招标范围 B.招标文件 C.招标方式 D。招标组织形式 E招标代理机构 【答案】：ACD 【优路解析】:招标投标法实施条例进一步规定，按照国家有关规定需要履行项目审批，核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围、招标方式、招标组织形式应当报项目审批，核准部门审批，核准。项目审批,核准部门应当及时将审批，核准确定的招标范围，招标方式，招标组织形式通报有关行政监督部门。 71。依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应( ). A。认定招标、投标、中标无效 B.依法重新招标 C。依法重新评标 D。由行政监督部门接管剩余招标投标工作 E。依法禁止就该项目再次招标 【答案】：ABC 【优路解析】：招标投标法实施条例规定,依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和本条例的规定,对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标，投标，中标无效,应当依法重新招标或者评标. 72. 工程监理单位的主要安全责任有（）. A采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线 B.审查专项施工方案 C。对施工安全事故隐患要求整改 D.组织抢救生产安全事故 E。及时报告生产安全事故 【答案】：BC P247 73.下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（ )。 A.使用伪造、变造的许可证件 B.提供虚假的财务状况或者业绩 C。提供虚假的信用状况 D。提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明 E。不同投标人的投标文件相互混装 【答案】:ABCD 【优路解析】：投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造,变造的许可证件；（2）提供虚假的财务状况或者业绩；（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历,劳动关系证明；（4）提供虚假的信用状况；(5)其他弄虚作假的行为。 74。根据劳动合同法，用人单位与劳动者签订合同时采取的正当行为有（ ）。 A.约定专业技术培训服务违约金 B。扣押居民身份证 C。签订竞业限制协议书 D.扣押职业资格证 E.要求提供担保 【答案】:AC 【优路解析】：劳动合同法规定，订立劳动合同，应当遵循合法，公平,平等自愿，协商一致,诚实信用的原则。用人单位招用劳动者，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物;不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。P126 75。根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有( ）. A.第三人 B。刑事附带民事案件自诉人 C。辩护人 D.原告与被告 E.共同诉讼人 【答案】：ADE 【优路解析】：广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。 76、根据招标投标法和招标投标法实施条例，关于招标项目的说法，正确的有（）。 A招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人 B招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判 C评标委员会成员对其评审意见承担个人责任 D履约保证金不得超过中标合同金额的10 E国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人 【答案】:CDE 【优路解析】:招标投标法实施条例规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10.中标人应当按照合同