消防工程安装合同.doc

消防安装工程合同一、工程名称： 二、发 包 人: 三、承 包 方： 四、合同签订时间: 年 月 日 消防工程施工合同发包方: （以下简称甲方）承包方: （以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，结合本工程实际情况，经甲乙双方协商一致，将订立本意向合同，以资共同信守执行。一、 工程概况1、工程名称： 2、工程地点：3、工程建筑面积： 二、 工程承包范围1、消防报警联动系统； 2、消火栓给水联动系统; 3、水喷淋给水联动系统；4、消防应急照明疏散系统。注： 三、合同工期本工程施工总承包单位的施工总工期为 历天，消防工程应满足施工总承包单位的进度计划安排,具体开工日期以建设单位发布的开工令为准.遇下列情况,工期相应顺延：1、甲方未能按约定提供图纸及开工条件；2、不可抗力（不包括雨天及高温天气）.四、质量标准工程质量标准：达到国家消防工程施工规范要求，保证工程质量验收合格.五、承包单价及付款方式 1、消防安装工程合同总造价：暂定 （￥ 元）。工程结算方式：变更、签证部份按预算清单造价计入结算中。乙方按总结算费用提供11%的增值税专用发票。材料报验、资料费用由乙方承担。2、本工程合同签订后，乙方施工进场预埋，预埋期间每月支付5万元，安装施工时甲方按每月6号支付上个月月报已完工程的约70%进度款.工程施工完毕内部验收合格甲方支付工程款至90%,工程竣工经消防部门验收合格，乙方报送消防工程结算书，甲方收到后30天内审计完成，甲方支付工程款至95,剩余工程款5%作为工程质量保证金,质保期为一年,质保期满后一星期内付清余额。六、双方一般权利和义务一、甲方工作：1、协调土建施工单位提供消防施工用水、用电.2、开工前10天内甲方向乙方提供贰套审图中心审定的施工图纸，并组织图纸会审和设计交底；3、甲方对工程的成品及半成品的工作负责安排保护,安排安装后的补漏洞（消防栓洞口、风机口)修补及塞缝；4、有责任及时配合乙方做好每笔工程进度款的支付、工程量的签证及工程结算；5、消防报建、验收中发生与消防现场施工无关的费用由建设方负责；5、工程进入验收阶段负责组织各施工单位配合消防验收工作。二、乙方工作1、遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续,并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用；2、按政府及有关部门规定做好施工场地内的清洁卫生工作,必须密切配合土建、水电等工种的施工，以确保工程质量和工程进度,由于乙方原因造成其他工种的窝工、返工的现象，由乙方承担全部的责任，并承担工程延期的赔偿.3、在施工中乙方应积极主动与水电、土建等施工单位核对清楚工程图纸相关联的尺寸、标高等数据是否统一，在交叉施工过程中，配合水电、土建等施工单位采取措施保护工程成品.4、工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作,保护期间是乙方原因发生损坏,乙方自费予以修复;5、负责消防报建手续、消防验收合格，整理两套入档竣工资料.七、质量与检验1、乙方应认真按照国家建设部、公安部颁发的现行规范要求施工，工程竣工后，必须依据国家消防安全有关文件要求，经消防监测和监督部门验收合格，并与土建、电梯等施工单位密切配合搞好本工程，随时接受监理工程师的检查检验，确保工程质量达到合格标准。2、工程在预埋施工前，乙方应进行自检，并通知监理工程师验收。验收合格后监理工程师必须在验收记录上签字，乙方方可预埋和继续施工。八、工程变更及取费 8.1工程变更1、施工中甲方需对原工程进行设计变更，应提前7天以书面形式发出变更通知，乙方按照监理工程师发出的变更通知及相关要求，进行工程变更，因变更导致合同价款的增减，在工程结算时一次性办理。2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的一切损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延.3、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经监理工程师及甲方同意，不得擅自更改。4、所发生的变更、签证建设方、监理方签字方可进行施工。8.2合同履行过程中发生工程变更，其工程变更按如下办法调整：1、合同范围的工程量清单有漏项或工程量增减有误,由甲方或乙方提出，根据工程量计算规则经双方确认后调整予以签证；2、由于工程变更引起的清单工程量增减及新增清单项目，由甲方或乙方提出，合同中已有适用于变更工程的价格，经甲方确认，按已有价格变更合同价款，合同中有类似价格的，经甲方确认，可以参照类似价格变更合同价款；3、合同中没有适用于或类似于变更工程的价格，其价格由双方按如下办法确定：3。1合同价款采取按实结算，工程取费按2014湖南省建设工程消耗量标准定额及配套的湘建价2014113号取费文件。3。2、人工工资单价执行湘建价2017165号文件,安装人工工资按最低工资单价100元/工日计取。3。3、机械台班及材料单价按2018年第2期株洲建设工程造价信息计取.九、其它事项1、消防报建手续中因甲方提供的资料不齐全违规施工,所产生的费用由甲方负责支付。2、项目部制度的施工质量、安全文明施工、材料使用管理、进度管理制度实施细则和所有项目部下发的文函，作为本合同附件，具有同等的法律效力。3、本合同执行时如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，任意一方可诉讼至甲方所在地人民法院解决。4、以上条款自双方签字之日生效，本合同一式肆份，甲方贰份,乙方贰份、各份具同等法律效力.甲方：（公章) 乙方：（公章）法定代表人： 法定代表人:委托代理人: 委托代理人：签订日期 年 月 日 签订日期： 年 月 日4