建设工程施工合同(00011)样本.doc

协 议 书发包人（全称）： XXXXXXXXX 承包人（全称）： XXXXXXXXXXX有限责任企业 依据中国协议法、中华人民南共和国建筑法、中华人民南共和国招投标法及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双发就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程立项同意：XXXX 【】XXXX号 资金起源： 二、工程承包范围（详见工程量清单） 三、协议工期开工日期： 完工日期： 总工期： 四、协议价款及其调整本协议采取 方法确定（一）、工程量单价明细协议总造价 元（详见工程量清单）（二）、协议价款及费用计算依据（1）费用计算依据： （2）其它约定 1）施工组织设计和施工方案包含到费用内容必需是现场实际采取并办理相关签证后方能进入工程结算。 2）危险作业人身意外伤害保险费，按国家及自治区相关要求计取，承包人必需为从事危险作业建筑安装施工人员支付该费用，在结算时承包人必需出具保单，不然，发包人不计改费用。 3）施工用水、用电：按 相关文件实施。水费、电费按上述单价及用量经双方核实后，由发包人在工程款中扣除。五、工程施工说明：（1）施工方法由承包方制订发包方给和指导，完成一个发包方验收一个，确保管道通畅，清理到位。（2）费用结算按双方需按本工程价款及增加工作量办理现场经济签证累计为准。（3）施工发包方需向承包方提供消防用水等水源。六、质量标准：（一）工程质量标准：施工完工验收后，一次验收合格七、发包方责任和义务（1）开工前三天，向承包方提供经确定施工图纸或做法说明3份，并向承包方进行现场交底。全部清除影响施工障碍物。（2）向承包方提供施工所需水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所包含多种申请、批件等手续。（3）指派专员负责双方工作协调。（4）负责垃圾及污水排放场地（场地不能超出10公里）八、承包方责任和义务（1）参与发包方组织施工图纸或做法说明现场交底，确定施工方案和进度计划交发包方审定。（2）严格实施施工规范、安全操作规程、防火安全要求、环境保护要求。严格根据图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检验统计。（3）发包方要求比协议约定工期提前完工时，应取得承包方同意，并支付承包方因赶工采取方法费用。（4）非发包方原因造成工期延误按，承包方需负担1000元天天违约金。（5）因发包方原因（停电停水停气工程款不到位或大风暴雨等不可抗力原因影响，造成停工8小时以上（一周内累计计算），则工期对应顺延。九、工程款支付：工程完工验收合格后，一次性支付。十、环境保护、安全文明施工 1）承包方应遵守工程建设安全生产相关管理要求，制订安全生产施工方法，严格按安全标准组织施工。并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验，采取必需安全防护方法，消除事故隐患。 2）承包方放负责施工现场安全生产防范监督等工作。 3）承包方在施工过程中所造成人身损害等事故或其它经济损失，概由承接方负责，发包方不负担任何责任。十一、完工验收： 1）标准、规范：现行建筑安装工程施工及验收规范（最新版）、质量检验评定标准（最新版）；施工图要求标准及规范等；国家及行业内最新保准；相关行业国家标准规范。 2）工程含有完工验收条件后，承包人应提前7天向发包人提交完整符合现行验收要求验收汇报和完工资料一式三份。 3）完工前7天，由承包方组织预验收，语言符合要求后，由发包方组织各相关部门进行完工验收。 4）验收存在工程质量问题施工单位应该按要求立即整改，以最终符合验收要求日期为完工教工日期。十二、违约、争议： 双方约定，在推行协议过程中产生争议时：双方 协商 处理。若协商不成，向 工程所在地 人民法院提起诉讼。十三、其它 1）本协议双方应该严格遵守，如一方违约应向守约方支付工程总价10%违约金（本条另有约定除外）。 2）承包方施工质量达不到设计和规范要求，承包方应无条件返工，由此造价工料损失由承包方负担。 3）监理单位委派工程师 姓名： 职务： 发包人委托职权： 需要取得发包人同意才能行使职权： 4）发包人派驻施工场地工程师姓名： 职务： 职权： 5）本工程无质量保修金，但在质量保修期内布面除其质量保修责任，质量保修期至XXXX年X月XX日截止。十四、协议份数：双方约定协议份数： 十五、协议生效 协议签订时间： 协议签订地点： 本协议双发约定： 后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章） 法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮编： 邮编：