建设工程施工合同协议书样本样本.doc

建设工程施工协议协议书

发包人(全称)： **市**镇人民政府
承包人(全称)： 南通市交通建设工程
依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。
一、工程概况
工程名称： 常新公路**镇区段(新生街)道路建设工程
工程地点： **市**镇
工程内容： 道路总长约1000m，宽14米，路基、砼路面、排水工程（详见工程量清单）
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）
工程立项同意文号：
资金起源：财政拨款
二、工程承包范围
承包范围：道路总长约1000m，路基、砼路面、排水工程（详见工程量清单）。
三、协议工期
开工日期： 月 日(具体以业主审批开工汇报为准)
完工日期： 月 日
协议工期总日历天数： 100日历天。
四、质量标准
工程质量标准： 优良工程
五、协议价款
金额（大写）： 壹佰拾柒万伍仟捌佰元整
￥： 1175800 元（人民币）。
六、组成协议文件
组成本协议文体包含：
1、本协议协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本协议专用条款
5、本协议通用条款
6、标准、规范及相关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方相关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本协议组成部分。
七、本协议书中相关词语含义和本协议第二部分《通用条款》中分别给予它们定义相同。
八、承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。
十、协议生效
协议签订时间： 年 月 日。
协议签订地点： **市**镇人民政府
本协议双方约定 经双方签字并盖公章 后生效。
发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编号： 邮政编码：

建设工程施工协议专用条款

一、词语定义及协议文件
2、协议文件及解释次序
协议文件组成及解释次序： 本工程已委托 进行监理，发包人和监理企业签署委托监理协议，也作为组成协议文件内容，解释次序按通用条款排列为第（10）。
3、语言文字和适使用方法律、标准及规范
3．1本协议除使用汉语外，还使用 无其它 语言文字。
3．2适使用方法律和法规
需要明示法律、行政法规： 1、**市建设工程施工招标评标措施（暂行）2、相关**市现行安全文明施工方法要求3、**市工程结算暂行措施，启建委基（1999）1号。
3．3适用标准、规范
适用标准、规范名称： 1、中国交通部颁发《公路工程中国招标文件范本》2、《**市农村公路建设水泥砼施工技术规程》3、《公路水泥砼路面施工技术规程》（JTF30-）。
发包人提供标准、规范时间： 发包人不提供，承包人自备。
中国没有对应标准、规范时约定： 无。
4、图纸
4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 工程开工日期前不少于14天，提供图纸三套。
发包人对图纸保密要求： 无特殊保密要求，没有发包人事先同意，承包人不得将本工程施工图提供给第三人使用。
使用国外图纸要求及费用负担： 无。
二、双方通常权利和义务
5、工程师
5．2监理单位委派工程师
姓名： 职务：
发包人委托职权： 详见组成本协议文件《委托监理协议》内发包方委托职权部分。
需要取得发包人同意才能行使职权： 1、工程设计变更所引发工程造价增加及工期延长签认权2、公布开工令、停工令、复工令3、完工日期提前签认权4、工程款支付审核和签认权，和工程结算复核确定权是否决权5、工程质量最终确定权6、增加工程造价现场签认权。
5．3发包人派驻工程师
姓名： 职务：
职权： 1、专业分包人认定权2、有对工程规模、设计标准、计划设计、生产工艺设计和设计使用功效要求认定权，和对工程设计变更审批权3、监理人调换总监理工程师须事先经工程师同意4、有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内专题汇报5、当发觉监理人员不按监理协议推行监理职责，或和承包人串通给委托人或工程造成损失，有权要求监理人更换监理人员，直到终止协议并要求监理人负担对应赔偿责任或连带赔偿责任。
5．6不实施监理，工程师职权： 无。
7、项目经理
姓名： 胥小华 职务： 项目经理
8、发包人工作
8．1发包人应按约定时间和要求完成以下工作；
（1）施工场地含有施工条件要求及完成时间：已含有施工条件。
（2）将施工所需水、电、电讯线路接总施工场地时间、地点和供给要求： 施工所需水、电，发包人已接至施工现场范围内，电讯线路发包人不提供。水、电、电讯费用由承包人自行负担。
（3）施工场地和公共道路通道开通时间和要求： 本工程在市区，施工现场周围道路通畅。但承包人应遵守当地交通管理部分限制通行相关要求。
（4）工程地质和地下管线资料提供时间： 在开工前交给承包人。
（5）由发包人办理施工所需证件、批件名称和完成时间： 1、施工许可证，为开工日期前3天。
（6）水准点和座标控制点交验要求： 开工前由设计单位现场交给承包人，经双方确定无误后，交给监理工程师确定。
（7）图纸会审和设计交底时间： 为开工日期前不少于7天。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作： 无。
（9）双方约定发包人应做其它工作： 在施工过程中，如碰到和本工程无关人员干扰，发包人应采取主动态度做好协调工作，使得工程顺利实施。
8．2发包人委托承包人办理工作：无。
9、承包人工作
9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间：
无。
（2）应提供计划、报表名称及完成时间：
工程总进度计划按本协议专用条款第10条要求实施。月进度汇报，应一式二份提交给监理工程师。第一次汇报所包含期间，应自开工期起至当月月底止。以后每个月汇报一次，在每次汇报期最终一天后7日内报出。
（3）负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求：
1．现场有显著安全施工、防火宣传标牌、口号2．现场有专门保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视。
（4）向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：
向发包人提供办公用房壹间，办公桌椅壹张，并安装生活用水、电设施。
（5）需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
1、需要办理交通特殊通行证时，由承包人负责办证2、施工现场需要排放有害污水时，由承包人办理相关手续3、施工噪音超出当地主管部门要求时，由承包人提出方法，以上费用由承包人负担。
（6）已完工程成品保护特珠要求及费用负担：
道路两侧沿街建筑物做好保护工作，费用由承包人负担。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护要求及费用负担：
无。
（8）施工场地清洁卫生要求：
1、施工现场办公室、宿舍、食堂等天天进行清扫2、施工现场污水、泥浆等进行处理后，才能直接排入排水设施或河流中3、施工现场材料、成品、半成品要分类、分期有序堆放4、建筑垃圾立即清运出场外并运至相关部门要求地点。
（9）双方约定承包人应做其它工作：
无。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10．1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间；
承包人随开工汇报送交时一并提供本工程施工组织设计和工程总进度计划。
工程师确定时间： 承包人提交后7日内。
10．2群体工程中相关进度计划要求：
无。
13、工期延误
13．1双方约定工期顺延其它情况：
受非本工程第三方人员干扰，使承包人工期受影响，其工期对应顺延，但费用不予增加。
四、质量和验收
17、隐蔽工程和中间验收
17．1双方约定中间验收部位： 施工工序全过程，全部部位均由监理验收，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位自检合格后应该通知业主。施工单位必需建立，健全施工质量检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程质量检验和统计 。
19、工程试车
19．5试车费用负担： 无。
五、安全施工
承包人应该遵守工程建设安全生产相关管理要求，严格按安全标准组织施工，并随时接收行业安全检验人员依法实施监督检验，添置必需安全防护设施材料，采取必需安全防护方法，消除事故隐患。因为承包人安全方法不力造成事故责任和所以发生费用，由承包人负担。
六、协议价款和支付
23、协议价款及调整
23．2本协议价款采取 （1） 方法确定。
（1）采取固定价格协议，协议价款中包含风险范围：
①包干费②环境保护费③特殊条件下施工增加费④赶工方法费⑤政策性调整费⑥材料复试费。
风险费用计算方法： 全部不予考虑。
风险范围以外协议价款调整方法： 按实际情况，由承包人提出具体调整预算，经发包人委托有资质审计机构核实后支付。
（2）采取可调价格协议，协议价款调整方法： 无。
（3）采取成本加酬金协议，相关成本和酬金约定： 无 。
23．3双方约定协议价款其它调整原因：
（1）施工路面面积改变；（2）经业主确定现场签证所包含工程量改变。
24、工程预付款：
发包人向承包人预付工程款方法、时间和金额或占协议价款总额百分比： 无。
扣回工程款时间、百分比： 无。
25、工程量确定
25．1承包人向工程师提交已完工程量汇报时间： 无。
26、工程款（进度款）支付
双方约定工程款（进度款）支付方法、金额和时间：依据工程形象进度，完成工程量100%时，付协议价50%，经验收达成要求质量标准后再付协议价35%，余款（扣除回访费）在二年内付清全部工程款（利息不计）。
七、材料设备供给
27、发包人供给材料设备
27．4、发包人供给材料设备和一览表不符时，双方约定发包人负担责任以下：
（1）材料设备单价和一览表不符：
无。
（2）材料设备品种、规格、型号、质量等级和一览表不符：
无。
（3）承包人可代为调剂串换材料：
无。
（4）到货地点和一览表不符：
无。
（5）供给数量和一览表不符：
无。
（6）到货数量和一览表不符：
无。
27．6发包人供给材料设备结算方法：
无。
28、承包人采购材料设备
28．1承包人采购材料设备约定：
由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管材料，使用前，要有质保书，并进行相关必需检验或试验，检验合格后方可使用，检验或试验费用由承包人负担。监理工程师假如要求对材料质量进行抽样检验，承包人不得拒绝。
八、工程变更
1、发包人变更设计按通用条款对应条款实施2、承包人提出设计变更，必需取得发包人同意，变更设计费用由发包人负担。
九、完工验收和结算
完工验收前10日，承包方提供完整完工资料及完工验收汇报，发包人在收到完工资料及完工验收汇报后28日内组织验收，完工验收后28日内应提供完整完工结算资料和完工结算汇报，发包人在接收到对应资料后应立即送达相关单位立即核定并给予确定。
32、完工验收
32．1承包人提供完工图约定：
1、施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供施工图纸上加盖完工图章，提交发包人2、施工中只有零星少许设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意变更签证，于完工后由承包人加盖完工图章交给发包人3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为完工图，应发包人组织重新绘制完工图，费用由承包人负担4、完工图中必需标明地下管线走向及标高。
32．6中间交工工程范围和完工时间：

十、违约、索赔和争议
35、违约
35．1本协议中相关发包人违约具体责任以下：
本协议通用条款第24条约定发包人违约应负担违约责任：
赔偿因违约给承包人造成经济损失（按实计算），顺延延误工期。
本协议通用条款第26.4款约定发包人违约应负担违约责任：
赔偿因违约给承包人造成经济损失（按实计算），顺延延误工期。
本协议通用条款第33.3款约定发包人违约应负担违约责任：
赔偿因违约给承包人造成经济损失（按实计算），顺延延误工期。
双方约定发包人其它违约责任：
无。
35．2本协议中相关承包人违约具体责任以下：
本协议通用条款第14.2款约定承包人违约应负担违约责任：
因承包人原因不能按协议约定准期完工，每推迟壹天罚1000元。
本协议通用条款第15.1款约定承包人违约应负担违约责任：
本工程质量要求为优良工程。达成优良标准不奖；达成合格达不到优良标准，罚没履约确保金5000元，经验收达不到合格标准，必需负责返工、修理，经返工、修理后仍不能消除工程质量缺点或隐患，不能确保工程正常使用各项功效要求，业主有权终止协议，未支付工程款将不予支付，并罚没履约确保金1万元。
双方约定承包人其它违约责任：
1、在本工程实施过程中，如因工程质量较差，或工期进度严重脱节时，招标人有权终止协议，给业主造成损失，还应赔偿业主方全部损失。
2、中标人必需指派投标函承诺项目经理到施工现场负责施工管理，私自变更，业主有权终止协议，除赔偿业主损失外，并处1万元罚金。若要变更项目经理，必需提前一个星期向业主提出。项目经理在本工程施工期内月出勤率必需达90%以上，不然按缺勤天天1000元处罚。
37、争议
37.1双方约定,在推行协议过程中产生争议时:
（1）请 自行协商处理或经相关主管部门 调解；
（2）采取第 一 种方法处理，并约定向 **市 人民法院提起诉讼。
十一、其它
38、工程分包
38．1本工程发包人同意承包人分包工程：
无
分包施工单位为： 无
39、不可抗力
39．1双方相关不可抗力约定： 按《通用条款》中本款约定实施。
40、保险
40．6本工程双方约定投保内容以下：
（1）发包人投保内容： 无。
发包人委托承包人办理保险事项： 无。
（2）承包人投保内容： 由承包人自行确定。
41、担保
41．3本工程双方约定担保事项以下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方法为： 无 担保协议作为本协议附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方法为： 银行保函 担保协议作为本协议附件。
（3）双方约定其它担保事项： 无。
46、协议份数
46．1双方约定协议副本份数：
拾份。
47、补充条款：
1、市相关部门或单位决定临时停水、电，给承包人造成损失，由承包人自行负担，且不能延长工期。
2、中标单位进入现场应从现场管理、现场安全消防保卫、现场材料机具管理等方面落实好现场安全文明施工方法，如发生安全事故，造成一切损失和后果，均由承包人自己负担。并罚没安全履约确保金5000元。
3、承包人在工程验收后28日内向监理机构提交符合要求完整完工结算资料，如承包人不能满足此要求，除没收完工结算资料确保金5000元，并按推迟天天1000元处罚。
4、如遇现实状况道路局部沉陷严重，确实需要采取加固方法，待施工现场确定，其加固费用待完工后按实调整，其调整额按投标时下浮率同百分比下浮[下浮率=（1-投标报价/标底价）*100%]。
5、工程验收后工程款结算以实际施工面积为依据，待完工后按实调整，其调整额按中标时单方造价83.98元/平方米进行结算。

附件1：
承包人承揽工程项目一览表
单位工程
名 称
建设
规模
建设面积
（平方米）
结构
层数
跨度
（米）
设备安装
内 容
工程
造价
（万元）
开工
日期
完工
日期
常新公路**镇区段（新生街）建设工程
道路长约1000米

117.28

附件2：
发包人供给材料设备一览表
序号
材料设备
品 种
规格
型号
单
位
数
量
单
价
质量
等级
供给
时间
送达
地点
备注

附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）： **市**镇人民政府
承包人（全称）： 南通市交通建设工程
为确保常新公路**镇区段（新生街）建设工程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签署工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据相关管理要求及双方约定负担工程质量保修责任。
工程质量保修范围和内容
质量保修范围包含房屋建筑地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏，和电气管线、给排水管道、设备安装工程，供热、供冷系统工程等项目。其它质量保修内容双方约定以下：
道路工程
质量保修期
质量保修期从工程实际完工之日算起。分单项完工验收工程，按单项工程分别计算质量保修期。
承包人必需根据《建设工程质量管理条例》要求对质量保修范围工程内容实施保修。
其它质量保修内容保修期限可自行约定：
道路工程为二年
质量保修责任
1、 属于保修范围和内容项目，承包人应在接到修理通知之以后7天内派人修理。承包人不在约定时限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、 发生须紧急抢修事故（如上下水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即抵达事故现场抢修。非承包人施工质量引发事故，抢修费用由发包人负担。
3、 在国家要求工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应负担损害赔偿责任。
4、 除地基基础工程、主体结构工程外，承包人对质量保修范围项目和内容应该推行保修义务外，还应支付保修金。工程质量保修金通常不超出支付保修金项目工程价款3%。
5、 本工程约定保修金百分比为 5%，金额为 伍万捌仟柒佰元整（大写），利率为 不计 。
6、 本工程质量保修金若是按保修工程项目单项确定，当事人双方请自行约定对应保修金百分比、金额、利率：
无