劳务合同样板.doc

建设工程施工劳务合同 工程名称： 用工单位 劳务单位： 2016 年11月12日建设工程施工劳务合同书使用劳务单位： （以下简称甲方）输出劳务单位： （以下简称乙方）为适用市场经济的要求，严格执行建筑法，使工程保质保量、按期顺利完成，甲乙双方本着互惠互利的原则，经过协商，对 达成以下条款，订立合同。一、工程概况：工程名称： 工程地点： 承包范围： ；二、工程承包方式：包工包料合同工期：2016年11月2日2016年12月6日三、质量标准：一次性验收合格（按国家有关验收标准执行），观感优良。四、合同价款：金额：暂定 （￥ 元 ）五、工程款的支取、支付及费用：1、本工程总造价以与业主工程最终结算为准。乙方以结算总值向甲方优惠 2%，并依据税法规定承担应缴税款及开具增值税专用发票，劳保费用归总包方所有。2、收到业主资金后，甲方扣除优惠让利及双方约定的应扣除的费用后 三 日内拨付给乙方或乙方指定的其它单位。以上付款条件均在甲方收到建设单位付款后同比例支付，若建设单位付款延误或付款比例变动，则以上付款方法亦随之变动，甲方不承担该变动的违约责任。如因建设单位结算不及时造成本工程结算不及时，乙方不得追究甲方责任。3、乙方收到甲方付给的工程款后优先支付建筑工人工资，因乙方拖欠工人工资而造成的一切后果由乙方自行负担。乙方收到甲方支付的工程款后若不积极支付民工工资，甲方保留直接支付民工工资的权力。4、本工程发生的一切费用均由乙方承担，如有甲方垫付的费用从拨付工程款中扣除。（包括招投标费用、经营费、质量、安全、卫生及各种检查费用）5、乙方必须按建管局及甲方有关规定，每月5日前向甲方上报工程各类报表。逾期不报，甲方将不予办理该工程付款手续。六、工程安全、文明施工目标：乙方施工过程中应确保无安全事故。乙方应配备专职安全员，严格按照青岛市建委有关文明工地要求组织施工，并符合青岛建安集团CIS标准规定。七、工程验收标准：工程建设强制性标准八、双方责任、义务：1、甲方：（1）指派 为甲方代表，负责解决工程施工有关问题。（2）负责向业主签订工程承包合同，监督乙方合同履行。（3）参与工程的质量、安全生产、工期、竣工验收等管理工作。（4）乙方应对业主及甲方负责，因乙方原因导致工程质量、工期达不到合同目标及业主的要求，由此所造成的各种经济损失甲方不负任何责任，并有权更换施工单位。2乙方：（1）指派 为乙方代表，负责解决工程施工有关问题。乙方必须服从甲方统一安排管理，严格执行公司的内部管理规定，按时做到如下工作：每月按时向建安公司报产值计划。每月按时协同甲方项目部向业主报当月产值。每月参加建安公司组织的当月考评，执行建安公司内部奖罚标准。根据甲方项目部安排，准时参加项目部组织的各种例会。（2）乙方承诺并严格履行甲方与业主签订的合同条款，乙方必须服从甲方及甲方指派人员、业主的管理及安排的相关工作。（3）为保证工程顺利进行，乙方应与其他专业公司主动配合，作好工序穿插和协调工作。（4）对工程负责全部履行的责任，承担本工程施工期间因施工原因造成的各种经济损失和罚款。 （5）遵守业主及行业施工管理规定，并按规定作好各工序的安全生产技术交底和对施工人员的安全教育，作好施工中安全防护工作。乙方必须严格遵照合同规定的工作承包范围进行施工，若在本工程分承包范围内发生伤亡事故，应由乙方负责并承担全部费用，甲方有权给予乙方合同造价10%罚款；若在本工程分承包范围外发生伤亡事故，则由乙方自行承担相关责任及费用，与甲方无任何牵连。（6）乙方严格按照建筑市场管理条例执行，督促与协助业主交纳相关各项费用，办理好规划许可证、施工许可证等相关开工手续，并交甲方一份备案。否则，一经查处，甲方有权对乙方处以2-20万元罚款，造成损失和责任由乙方承担。（7）乙方负责本合同履行，独立核算、自负盈亏、自行承担民事责任，双方均应维护对方的声誉和经济利益。未经甲方书面同意，乙方不得以甲方的名义对外发生债务,乙方不得以甲方名义对外进行经营业务，乙方不得以甲方名义对外签订合同，乙方不得以甲方名义雇佣劳务工人，否则甲方有权视情况对乙方处以1-10万元罚款。（8）乙方施工队伍进场后，必须和每个工人签订劳动合同。乙方保证及时、足额向劳务工人及分包单位发放工资及工程款，保证不发生工人上访、讨薪事件。若发生上述事件，由此引起的一切责任和损失均由乙方负责。出现上访事件，甲方按每人次3000-10000元对乙方给予处罚，乙方保证在5日内解决完毕；若出现二次上访，甲方有权直接支付上访工人工资款，所发生款项从乙方工程款中直接扣除，不足部分按日千分之五向乙方收取利息。（9）未经甲方许可，乙方不得私刻、伪造甲方印章、证件等，否则，一切责任由乙方承担，乙方除赔偿给甲方造成的损失外，甲方还有权视情况对乙方处以5000100000元罚款，并依法追究乙方刑事责任。（10）履行合同保修期内工程维修，发生任何费用，均由乙方承担。（11）乙方工程施工中应及时进行工程资料收集并整理上报甲方，全部竣工资料经监理及有关质检部门确认后送交甲方，由甲方存档。（12）乙方必须按建筑行政管理部门要求及工程情况配备相应的管理人员及工人，乙方委派的所有人员必须持证上岗，资料齐全、完备，因乙方资料不全或证件不全造成建筑行政主管部门或业主处罚由乙方承担，甲方同时有权对乙方处以1000-50000元罚款。（13）乙方负责协调好业主关系，维护甲方社会声誉，配合甲方取回所押证件资料。（14）保修内容、范围：乙方施工范围内的保修。（15）本工程保修期：执行业主与甲方签订的施工合同（16）工程结束后，乙方负责在甲方要求的时间内取回所押建造师证，逾期未取回，甲方对乙方进行罚款。（17）乙方与其雇佣的劳务作业队伍以及工头、工人签订好合同，不得以公司名义或公司项目部名义与任何公司、个人签订合同，未经公司许可，不得以公司名义对外签字。（18）乙方不得发生诉讼、仲裁等法律纠纷，否则乙方负责解决并承担相应责任外，如给甲方造成损失，还应据实赔偿甲方损失（包含但不限于项目工期延误损失、延迟交付的损失、第三方索赔损失、律师费、差旅费、诉讼费、评估费、鉴定费、保全费等），并且甲方有权视情况对乙方处以5000-100000元罚款；若造成甲方账户被查封，甲方有权对乙方处以20000-100000元罚款，并且乙方应按照被冻结金额的日千分之五向甲方支付违约金。 （19）乙方不得将本工程再进行分包、转包，否则一经发现，甲方有权视情况对乙方处以2000-50000元罚款，直至解除合同。九、开工手续：1、由建设单位负责办理（消防、规划、城管等）开工审批手续，乙方予以协助。审批手续费及设备检测费、调试费等除由建设单位承担外，其余费用均由乙方承担。2、开工前，乙方应协助业主办理施工许可证、安全报监、质量监督等确保整体验收所需的相关开工手续。3、公开招投标工程，必须在青岛市建管局或其他行政主管部门审批的施工许可证办理完毕并经甲方许可后方可开工，在未办理施工许可证并经甲方许可前擅自开工，造成一切责任及经济处罚由乙方承担，并按合同额10%向甲方交纳违约金。十、工程管理：乙方在施工过程中应坚决服从甲方在技术、质量、安全、文明施工方面的管理，严格执行甲方、监理要求的工作程序，严格按照甲方制订或审批的施工进度计划、施工组织设计及国家规范、省市的有关规定、设计图纸及变更的要求组织施工，乙方的施工管理、现场设置应严格按照甲方ISO9001质量管理、ISO14001环保管理、OSHMS18001职业安全健康管理程序文件执行。十一、奖 罚：1、在工程施工过程中如发现乙方存在违反质量、安全规程操作（违章作业）、违反相关质量、环保管理标准、违反材料管理制度或出现质量隐患等情况，乙方应严格按甲方要求无条件停工、返修，直至达到标准。如拒不执行，甲方有权视情节轻重警告、罚款或暂扣此分项工程价款，甚至终止协议。2.该工程经验收达不到质量目标，系乙方原因扣罚乙方工程总造价 5 %，同时应无偿维修至合格。经青岛市建管局检查工程达不到安全、文明施工目标扣罚乙方工程总造价 3 %。出现重大安全事故，系乙方原因扣罚乙方工程总造价 5% 及承担所造成一切经济损失。3.工程竣工验收前三天，乙方应书面通知公司工程部届时派员参加工程竣工验收。否则，甲方将给予乙方以5000元的罚款。4.总工期执行业主要求及施工合同约定，每拖一天罚工程造价的千分之一。5.乙方必须确保本工程达到质量验收标准，如二次验收产生的损失及相关费用由乙方承担。6、如有建管部门对工地进行检查、发文等事宜，乙方必须在第一时间内告知甲方，按甲方意见进行处理。如隐瞒不报或给甲方造成损失、影响甲方名誉等，除承担建管部门的罚款外，甲方有权视情况对乙方进行处罚。十二、其他事宜：1、合同签订后，乙方付工程质量、工程资料保证金 / 元，工程竣工验收达到质量目标乙方将工程资料整理上交公司后 30 日内返还乙方。2、严格执行甲方与业主签订合同所有条款。3、因业主工程变更、工程追加、工程结算未按约定办理、业主拖期付款等原因，造成甲方付款、结算不及时，乙方不能追究甲方的责任，甲乙双方共同追究业主责任。4、未尽事宜双方协商解决，协商不成由甲方所在地法院管辖。本合同一式四份，双方各执两份，（其中正本两份，副本两份）。十三、附加条款：1、乙方承担施工范围内所发生的费用及罚款，本工程招标文件费、工程交易费、代理费、设计费、工程保险费、意外伤害费、甲方垫付保证金产生的利息以及招标和工程施工过程中所发生的公共费用，由各施工方按工程造价比例分摊。2、乙方进入施工现场后，必须按照甲方相关施工现场安全文明施工及企业形象要求，配备甲方指定标志牌，岗位责任制牌、劳保用品等。3、未尽事宜按青岛建安建设集团有限公司与业主签订合同内相关条款执行。4、乙方按青岛市建筑行政主管部门规定及甲方要求，办理好现场施工人员证件及用工手续。5、乙方在履行合同过程中，所发生的一切纠纷由乙方自行解决并承担所有费用，并给甲方赔偿由此造成的损失。6、 本工程交底会文件作为本合同附件，双方按照执行。 甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）地 址： 地 址：法人或委托人：（签字） 法人或委托人：（签字） 2016年11月12日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责9