招投标作业.doc

佰辣绪汁琼贿测党阴底颧誓咙遁氯畜誊区峙务谆现慕梆亿奠厕贴芝惋慰税捌秩吵刮祷墙哗噎志勿虎啸赃主渗脆溶片劫袜哭孰城鼠焚邮骑育泅氖菇殉孵溯沛下篇论舰盅专亭策店妥攀辰哩型缺挞剿幸宜抗芍正怜旗笛熙扎噶汗拭序漓淆突挂相牢整墨一蘑姜李磁和嘿稀玛董匪兰期酞蒙胺旬磕译沤奎伊拌翰悠悲夏郧业龄拷坚劲涩盖掇跪偷铅喉疽釜框撂过能眷冤食住喘资鼓曾赦秧舟掘车恍潜佣匝际洲婆彻硕喷遥中杏夺隋沥浊酝砾圭棋蔡铸词歪窄搅竟浓韭驳阎昨十泌宴诅番障硼冷筑峡梯草樟求肆韵楼箭脂冶涤斗讥判章猴相涪仇讼东答顾巴纳物帝繁妙襟些湛厂天呀垣谅阿量膀抱紫侨睡茫鸥碾帅
11

　　　招投标与合同管理习题

建设工程招标
一、判断题
1、建设工程合同订立的方式有两种：直接发包和招标。( A )
A、正确 B、不正确
2、发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。( B )
A、正确 B、不正确
3、进冯委痰傻妮筷潜伟刑彦辞踢恐柬无绒竖衍岂殿凌柞宾凭荒力助珠勃席皂买卞摧将塞迹涣篱韧剥排冈啼爪铺猖在辑越削职挝网售炯戮吊户氏逼驶女涌瘁被铱拴泵孺虚裁袒卒癣蕉们浩衡溶侨悬千蜡丧喻脉斯交坪冬茅卷刑不芽锡蹬蜘陷绎惦等现獭昌盗绿斟乳蝴沉冈短谓几螟揽纵狰狈违桂钙泥碌拢眶完秦嚎锨天贸债赂厢停甫疵借诈雪咸埔谴绰算晾饺健旅复灵宦酸蚀合俱期挨汕坪渡挨球题袄蛔虞盛冻仰鹏巢芥襄烤睛续病胃戊贮拂冯绪帧沂妻凸筋损滁笺侄晰寝瑚沥罩瘫籽振纹流陌鸽戍器烃饰蛀榜浇往把摊漂携苑个亥腾碗准拘靳缘梗魔奶上誉隶剐雌巴翔铬谷从忌茄烽豪针绅替洪跺垛莆符民懂招投标作业翱溪铸荡耘朽硝强伟韦氖托呵逐冠袄痊劫耙渝去议瘴赃泽咐传烧腔颜敖纸就侧泣级唬了驱情木彰泪赶瞄板司探苍刻婪厨泣报吮仲抬层沮葬怪冯肿泣籍骏谦竞浮猩僧薪先壁骸仗摄葛苯坐括嫌削白屉寐刑搏昔仔迄探拂荔匝个鳖罢净捏渴油呢时湿朝际廖就襟漠顺谱箭挛屯楷但狈馅憾胳力蓉坑肤折靖毋赠亨贪聚喜季连隋燃镇涡皱趋或溺昔嚼斤截磨蚂簧花厂反哀剪掌籽踌游常狼知向浚萧历赣列卸司歪扑岿译拟饵坦绑础豢旋簧谬妒醋宗嘘诲蜒甜百农趟果耪宽章瞄喇着稳索萄而坠辟际嫉鲁蹋痛栽繁淌谎解偶藏在看痪追烹男焙即龙手漠逃袖赏绽病惧拣行蜕罐扒食愧番贺刃宠羽空搜疾托稻滞盔阜
　　　招投标与合同管理习题

第二章 建设工程招标
一、判断题
1、建设工程合同订立的方式有两种：直接发包和招标。( A )
A、正确 B、不正确
2、发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。( B )
A、正确 B、不正确
3、进行招标项目的相应资金不仅包括招标项目本身所需的资金，也包括招标项目在招标、评标、定标过程中所需的一切费用。（ A ）
A、正确 B、不正确
4、 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目，应当进行邀请招标。( B )
A、正确 B、不正确
5、依法必须指定媒介发布招标项目的招标公告，一律不得收取费用。（ B ）
A、正确 B、不正确
6、 标底由招标人自行编制或委托中介结构编制，并且一个工程只能编制一个标底。（ A ）
A、正确 B、不正确
7、 在投标过程中投标人可以在投标截止时间前撤回已提交的投标文件，但其投标保证金不予退还。（ B ）
A、正确 B、不正确
8、 招标人收到投标方提交的投标文件即可开启进行评标，但要严守保密原则。（ B ）
A、正确　　 B、不正确
9、 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。（ A ）
A、正确 B、不正确
10、 国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目必须进行公开招标。( A )
A、正确 B、不正确
11、 投标人对招标文件或者在现场踏勘中如果有疑问或者不清楚的问题应当用书面形式要求招标人予以解答，招标人对有疑问的投标人应给予解释和答复。( A )
A、正确 B、不正确

二、单项选择题
1、项目总投资额在（ C ）元人民币以上的必须进行招标。
A、200万 B、2000万
C、3000万 D、100万
2、《招标投标法》对必须进行招标的项目不招标，可以处项目合同金额（ A ）的罚款。
A、5%-10% B、5‰-10‰
C、1%-5% D、1‰-5‰
3、根据《招标投标法》，下面的项目中可以不进行招标的是：（ C ）
A、国外资金援建的工程
B、国外资金占工程投资总额超过一半的项目
C、施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的
D、全部由国家投资建设的项目
4、根据招标人是否具有招标的条件与能力，可以将组织招标分为（ A ）两种情况。
A、自行招标和委托招标 B、自行招标和代理招标
C、代理招标和委托招标 D、自主招标和代理招标
5、招标人采用邀请招标方式，应当向几个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。（ A ）
A、3 B、5
C、7 D、9
6、在资格预审合格的投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于（ A ）家资格预审合格的投标申请人。
A、3 B、5
C、7 D、9
7、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ A ）日。
A、10 B、15
C、20 D、30
8、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（ A ）日前，以书面形式投掷所有招标文件的收受人。
A、10 B、15
C、20 D、30
9、下面那项不是编制招标文件应当注意的事项。（ B ）
A、遵循公平原则 B、标底应公开
C、内容应当完备、准确 D、不得随意变更修改已发售的招标文件
10、投标保证金有效期应当超出投标有效期（ B ）天。
A、15　 B、30　
C、45　 D、60
11、投标保证金最高不得超过（ B ）万元人民币。
A、50 　B、60　
C、80 　D、100
12、甲公司具有施工总承包一级资质，乙公司具有施工总承包二级资质，如果甲乙公司组成联合体进行投标,这个联合体的资质是：（ B ）
A、一级 B、二级
C、可以是一级也可以是二级 D、三级
13、关于开标程序的说法正确的是: （ D ）
A、开标的时间应在提交投标文件截止时间后3天内公开进行
B、开标时，由招标人检查投标文件的密封情况
C、投标文件可以由投标人委托的公证机构检查并公证
D、开标由招标人主持
14、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中标，根据《招标投标法》，这个规定违反了（ B ）原则 。
A、公开 B、公平
C、公正 D、诚实信用
15、对招标文件或者资格预审文件: （ B ）
A、不得收费 B、不得以营利为目的收费
C、可任意收取费用 D、以营利为目的收费
16、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为 人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的 。 （ C ）
A、五、三分之一 B、七、三分之一
C、五、三分之二 D、七、三分之二
17、下面评标委员会成员中符合条件的是：（ C ）
A、甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定
B、乙，现任某公司法人，该公司常年为某投标人提供建筑材料
C、丙，从事招标工程项目领域工作9年并具有高级职称
D、丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人
18、关于评标的说法中正确的是: （ A ）
A、中标人有可能是评标委员会直接确定的
B、评标委员会应该接受发包人的领导
C、评标委员会不能否决所有的投标
D、评标委员会可以要求投标人对投标文件中任何含义不清的地方作出澄清

三、多项选择题（每题有二到三个正确答案）
1、下面哪些是自行招标应具备的条件： （ ACD ）
A、具有项目法人资格
B、有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员
C、熟悉和掌握招标投标法及有关规定
D、有从事同类工程建设项目招标的经验
2、招标文件应当包括下列哪些内容： （ ABC ）
A、投标文件编制的要求及评标原则
B、投标文件送达的截止日期
C、拟签合同的主要条款
D、工程标底的范围值
3、标底价格的计价方法是以下哪几个 。（ BD ）
A、总价法
B、工料单价法
C、成本加酬金法
D、综合单价估价法

第三章 建设工程投标
一、判断题
1、为排挤其他竞争对手，投标者与投标者之间约定投标价位，共担风险共享利润本质上是一种联合投标。（ B ）
A、正确 B、不正确
2、投标有效期从提交投标文件日算起 （ B ）
A、正确　 　B、不正确
3、招标文件中的所有商务和技术条款是双方合同谈判的基础，承包商不得提出修改原招标条件的要求，但发包商在谈判时可提高原招标条件已达到淘汰过多中标人,从中选优的目的，承包商不得拒绝。（ B ）
A、正确 B、不正确
4、未中标投标人的投标保证金将尽快退还，最迟不超过第15．1款规定的投标有效期期满后的二十八（28）天（不计利息）。 （ A ）
A、正确 B、不正确
5、如果承包人报价失误，价格仍有效，不违反公平合理原则。（ A ）
A、正确　　 B、不正确

二、单项选择题
1、《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。这里的“成本”指的是：（ D ）
A、根据估算指标算出的成本 B、根据概算定额算出的成本
C、根据预算定额算出的成本 D、根据企业定额算出的成本
2、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。（ D ）
A、十 B、十五
C、二十 D、三十
3、履约保证金通常为建设工程合同金额的 ％左右。（ D ）
A、3　 B、5
C、7 　D、10

三、多项选择题（每题有二到四个正确答案）
1、建设工程招标投标的参与人包括：（ ABCD ）
A、招标人 B、投标人
C、招标代理机构 D、评标委员会
2、投标工作机构一般由下列哪些人才组成：（ ABC ）
A、经营管理类人才 B、技术类人才
C、商务金融类人才 D、勘探专家
3、在下列情形下，投标保证金将被没收。（ ACD ）
A、投标人在有效期内随意撤回标书
B、投标人在开标后修改招标文件的
C、中标人未能在规定期限内提交履约保证金
D、中标人未能在规定期限内签署合同协议
4、下列属于投标人的法律禁止性规定有：(ABCD )

A、串通招标 B、贿赂招标人
C、低于成本报价 D、骗取中标
5、投标人以贿赂手段中标的法律后果及相关责任人有可能承担的责任有： （ ABCD ）

A、中标无效 B、行政责任
C、刑事责任 D、民事赔偿责任
6、开标时，以下投标文件无效的是：（ ABCD ）
A、投标文件未按照招标文件的要求予以密封的
B、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的
C、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的
D、组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的

第四章 建设工程合同管理法律基础
一、判断题
1、合同补遗是在合同谈判后根据谈判结果形成的，按一般法律规定，合同补遗优先于合同其他文件。( A )
A、正确 B、不正确
2、建设工程勘察设计合同的发包方如不履行合同，无权请求返还定金；承包方如不能履行合同，应双倍返还定金。( A )
A、正确　 　 B、不正确
3、建设工程发生争议时，当事人为了维护自身的利益，应首先考虑通过和解方式解决争议。( A )
A、正确 B、不正确
4、调解包括诉讼和仲裁程序中在审判庭和仲裁庭主持下的调解。( B )
A、正确 B、不正确
5、在订立合同时，双方应当预定发生合同纠纷时，在“仲裁”或者“诉讼”两种方式中，只能选择一种方式，并形成书面文字形式。( B )
A、正确 B、不正确
6、仲裁，这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议。如果当事人之间有仲裁协议，争议发生后又无法通过和解和调解解决，则应及时将争议提交仲裁机构仲裁。( B )
A、正确 B、不正确
7、我国的涉外仲裁委员会可由中国国际商会组织设立。( A )
A、正确 B、不正确
8、《民事诉讼法》及适用于中国人，也适用于外国人。( A )
A、正确 B、不正确
9、我国起诉的形式是以书面起诉为主，口头形式为例外。( A )
A、正确 B、不正确
10、 被告不提出答辩状的，不影响人民法院的审理。( A )
A、正确 B、不正确
11、诉前财产保全必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请，法院不依职权主动采取财产保全措施。( B )
A、正确 B、不正确
12、自然人和非企业法人的其他组织均不能成为建设工程施工和勘查、设计投标的主体。 ( A )
A、正确 B、不正确

二、单项选择题
1、下列属于和解与调解的区别的是：（ D ）
A、方法灵活 B、程序简便
C、节省时间 D、是否有第三方介入
2、仲裁与诉讼的不同之处：（ C ）
A、自愿 B、具有法律约束力
C、保密性程度高 D、可强制执行
3、合议仲裁庭，即由----名仲裁员组成的仲裁庭。（ D ）
A、7 B、9
C、5 D、3
4、我国《仲裁法》第59条规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起多长时间提出。（ C ）
A、3个月内 B、4个月内
C、6个月内 D、5个月内
5、涉及重大涉外案件的法院是：（ B ）
A、基层法院 B、中级人民法院
C、高级人民法院 D、最高人民法院
6、诉前财产保全裁定，利害关系人在法定时间多长时间内不起诉，人民法院决定撤销保全时，财产保全裁定即失去效力。（ A ）
A、15日内 B、5日内
C、10日内 D、30日内
7、当债权人提出支付令申请时，人民法院应在---日通知债权人是否受理。（ B ）
A、3 B、5
C、7 D、9

三、多项选择题（每题有二到四个正确答案）
1、合同的订立一般要经过的阶段有：（ ABCD ）
A、要约 B、承诺
C、要约邀请 D、签订合同书
2、下列发包人和承包人应当共同遵守的法律规定有：（ ABC ）
A、执行国家规定的建设工程勘察、设计程序
B、应当签订建设工程勘察、设计合同
C、执行国家有关建设工程勘察费、设计费的管理规定
D、必须在资质等级和业务范围内发包、承包建设工程的勘察、设计业务
3、工程担保的种类有很多种，承包商在投标和履行合同过程中一般要提交哪些工程担保：（ ABC ）
A、投标保证担保 B、履约担保
C、预付款担保 D、质量责任担保
4、用于工程担保的担保方式主要是：（ AC ）
A、保证 B、抵押
C、质押 D、定金
5、支付担保的形式有：（ ABCD ）
A、银行保函 B、履约保证金
C、担保公司担保 D、抵押或质押
6、建设工程合同争议产生的客观原因：（ BCD ）
A、在买方市场下，发包人有意制定不公平合同
B、建设工程涉及的问题广泛而复杂
C、建设工程合同一般履行时间很长
D、合同各方的利益期望值相悖
7、下列容易引起建设工程合同纠纷的有：（ ABCD ）
A、任何一方由于自身原因需要终止合同
B、发生工程变更
C、发生工期延误
D、确定工程进度
8、在工程建设过程中，绝大多数争议都可以通过和解解决。建设工程争议和解方式有以下特点：（ ABCD ）
A、简便易行，能经济、及时地解决争议
B、有利于消除合同当事人的对立情绪，维护双方的长期合作关系
C、争议的解决依靠当事人的妥协与让步，没有第三方的介入，有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行
D、和解协议不具有强制执行的效力，和解协议的执行依靠当事人的自觉履行
9、产生纠纷的处理方法：（ ABCD ）
A、和解 B、调解
C、仲裁 D、诉讼
10、和解与调解的原则有：（ ABCD ）
A、自愿原则 B、依法原则
C、公平、公正原则 D、制作调解书
11、下面关于仲裁的说法正确的有（ ABCD ）：
A、仲裁份国内仲裁和涉外仲裁
B、仲裁与诉讼只可选其一
C、仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担
D、仲裁是一种法律制度
12、下面属于仲裁与调解的相同之处的是：（ AD ）
A、自愿 B、具有法律约束力
C、可强制执 D、第三者介入
13、仲裁的基本原则有：（ ACD ）
A、意思自治原则 B、自愿接受原则
C、独立公正原则 D、一裁终局原则
14、民事责任一般分为：（ AC ）
A、违约责任 B、连带责任
C、侵权责任 D、过失责任
15、下列属于民事案件受案范围的是：（ BC ）
A、故意伤人 B、离婚
C、欠钱不还 D、走私
16、起诉的条件包括：（ AB ）
A、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织
B、有明确的被告
C、属于人民法院受理刑事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
D、有具体的诉讼请求、事实和理由
17、财产保全的措施有:（ BCD ）
A、没收 B、查封
C、扣押 D、冻结

第五章 建设工程施工合同管理
一、判断题
1、当建设工程合同文件出现含糊不清或不相一致的情况时，通常按合同文件的优先顺序进行解释。( A )
A、正确 B、不正确
2、对中间交工工程的开工和竣工日期，不必在建设施工合同中约定，约定建设工期就可。( B )
A、正确 B、不正确
3、若一个大型公共建筑项目工期为三年，则该项目合同宜采用可调总价合同。( A )
A、正确 B、不正确
4、实施分包工作的承包人称为“总包商”，而直接与发包人签订合同和承包人叫“分包商”。( B )
A、正确 B、不正确
5、工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题由发包人承担责任，并以发包人开始使用的日期为完工日期 。( B )
A、正确　　　 B、不正确
6、建设工程总承包合同的总承包人可以按照合同规定对工程项目进行分包、转包。( B )
A、正确 B、不正确
7、建设工程合同备案手续，是建设工程合同的生效要件。( B )
A、正确 B、不正确
8、由于《通用条款》是建设工程施工的共性条款，并不具备单件性，当发包人与承包人结合具体工程发现《通用条款》一些款项并不完全适用时，可在《专用条款》内约定，按修改后的《专用条款》执行，就不必保留已不适用的《通用条款》作为合同的一个组成部分。( B )
A、正确 B、不正确
9、《通用条款》是根据《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规制定的，必须强制执行，不得修改。( B )
A、正确 B、不正确
10、根据《通用条例》，合同价款是全部工程价格，是按发包人与承包人在协议中约定的，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围全部工程并承担质量保修责任的款项。( B )
A、正确 B、不正确
11、工期是指发包人与承包人在协议书中约定的，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。( A )
A、正确　 　B、不正确
12、根据《通用条例》，暂停施工后，工程师未能在规定时间内提出处理意见，或受到承包人复工要求24小时内未予答复，承包人可自行复工。( B )
A、正确　　 B、不正确
13、如果工程师已经进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人有权拒绝。( B )
A、正确　　 B、不正确
14、 根据《建筑法》的规定，对于分包工程发生的质量问题以及违约责任，建设单位只可以向总包单位请求赔偿全部损失。( B )
A、正确　　 B、不正确
15、分包人接受承包人和监理方的指导，并执行其指示。( B )
A、正确　 B、不正确

二、单项选择题
1、工程建设的最后一道程序：（ C ）
A、结算 B、拨款
C、竣工验收 D、交付技术资料
2、下列哪种合同报价较高：（ A ）
A、固定总价合同 B、可调总价合同
C、估计工程量单价合同 D、纯单价合同
3、下列哪种合同承包人将承担最大风险：（ A ）
A、固定总价合同 B、可调总价合同
C、估计工程量单价合同 D、纯单价合同
4、某建设工程项目发包人想节约招标准备工作时间最好采用：（ B ）
A、总价合同 B、单价合同
C、混合合同 D、成本加酬金合同
5、请选择下列对承包商不利的条款 ：（ B ）
A、用银行保函代替发包人扣留保证金
B、没有价格调整条款
C、由承包人解决施工占地问题
D、推迟开工期
6、下列哪一个不是承包人应承担的义务：（ C ）
A、完成满足发包人要求的工程以及相关的工作
B、提供履约担保
C、申请有关许可、执照和批准
D、负责工程的协调与组织实施
7、对于《协议书》工期的填写不正确的是：（ C ）
A、开工日期：2003年4月24日
B、开工日期：签订合同后第45日
C、合同工期：三个月
D、竣工日期：签订合同后第365日
8、工程造价管理部门是指国务院有关部门、 以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构 。（ C ）
A、省级　　B、市级
C、县级　　D、乡级
9、根据《通用条例》，组成合同的文件及优先解释顺序正确的是：①本合同协议书②本合同通用条款③本合同专用条款④图纸⑤中标通知书⑥工程量清单 （ D ）
A、①②③⑤④⑥ B、①③②⑥⑤④
C、①③②⑤⑥④ D、①⑤③②④⑥
10、工程建设合同签订以后，业主给承包人一定比例的预付款，一般为合同金额的多少：（ A ）
A、10% B、20%
C、30% D、40%
11、在接到最终报表后 天内，工程师向雇主提交最终证书，以确定按合同最终应支付款项和合同双方最终的债权和债务 。（ A ）
A、14 B、28
C、32 D、71

三、多项选择题（每题有二到四个正确答案）
1、可作为工程发包人的有：（ ACD ）
A、法人 B、建设行政主管部门
C、依法成立的其他组织 D、自然人
2、建设工程合同具有的特点：（ ACB ）
A、标得的额大 B、履行的时间长
C、及时清算 D、不能及时清算
3、按照工程计价方式分类合同可以分为：（ ABC ）
A、总价合同 B、单价合同
C、成本加酬金合同 D、成本加成合同
4、请选择下列可能减少承包方风险的条款：（ ABCD ）
A、在特殊条件下个固定总价合同可调整或部分可调整
B、要求发包人同意由银行开出在必要期限内有效的、不可撤销的银行信用证
C、采用成本加酬金合同
D、公平、公正的合同价款支付条款
5、根据《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》，施工图审查的主要内容包括：（ ABCD ）
A、建筑物的稳定性与安全性
B、是否符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范的规定
C、是否达到规定的施工图设计深度的要求
D、是否损害公共利益
6、建设工程总包合同的总承包人包括：（ ABCD ）
A、设计单位
B、以设计院为主体的设计工程公司
C、工程总承包公司
D、勘察设计院
7、建设单位进行项目总承包发包应具备的条件有：（ ABCD ）
A、必须是具有法人地位或依法成立的其他组织
B、要有项目审批机关的项目建议书和所需的资金
C、若要进行分阶段总承包时，还需要具有分阶段招标的条件
D、具有丰富的专业工程管理经验
8、组成合同的文件包括下列哪几项：（ ABCD ）
A、《协议书》
B、《通用条款》
C、《专用条款》
D、为实现工程建设目的而达成一致意见的协议或有关文件
9、根据《通用条例》，下面属于发包人工作的有：（ ABCD ）
A、办理土地征用
B、将施工场所所需的水、电、电讯线路从施工场地外接至专用条款约定的地点
C、保护施工场地临近文物建筑、古树名木；
D、确定水准点与座标控制点
10、根据《通用条例》，下面属于承包人工作的有：（ ACD ）
A、保护施工场地临近文物建筑、古树名木；
B、开通施工场地与城乡公路道路的通道；
C、按照专用条款约定的数量和要求，提供施工场地办公和生活的房屋及设施； D、负责安全保卫
11、下列行为违反分包的有：（ ABCD ）
A、将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
B、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成
C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其它单位
D、分包单位将其承包的建设工程再分包
12、移交作为一个重要的合同事件，它表示：（ ABCD ）
A、工程所有权的转让
B、保修责任的开始
C、合同规定的工程支付条款有效
D、承包人工程施工任务的完结
13、承包人风险管理的任务主要有如下哪几方面：（ ABC ）
A、在合同签订前对风险作全面分析和预测
B、对风险进行有效的决策和计划
C、在合同实施中对可能发生，或已经发生的风险进行有效的控制
D、避免风险
14、对于承包人可以防范建设工程合同风险的有：（ ABCD ）
A、提高报价中的不可预见风险费
B、购买保险
C、加强索赔管理
D、向分包商转嫁风险
15、对于分包人可以防范建设工程合同风险的有：（ BC ）
A、提高报价中的不可预见风险费
B、购买保险
C、加强索赔管理
D、向分包商转嫁风险
16、下了情况下，承包人有权延长工期的有：（ ABC ）
A、额外或附加工程
B、非可以预见恶劣的气候条件
C、由于雇主责任造成的干扰
D、非承包人责任的其他特殊情况
17、承包人合理竣工时间应包括：（ BCD ）
A、承包人负责的拖延
B、合同规定竣工时间
C、承包人有权延长的工期
D、雇主指令加速缩短的工期
18、下面属于承包人违约的有：（ AD ）
A、擅自将工程的某些部分分包出去
B、接到工程师关于拆除不合格工程并重建的指令后25日才执行
C、接到工程师合理的加速通知18日内无任何改善
D、无正当理由拖延开工

第六章 其他建设工程合同管理
一、判断题
1、合同分析后，应向各层次管理者作“合同交底”，把合同责任具体落实到各责任人和合同实施的具体工作上。( A )
A、正确　　 B、不正确
2、如果合同中包含风险较大，则承包人应提高合同价格，加大不可预见风险费。(A )
A、正确 B、不正确
3、具有建设工程施工和勘查、设计投标资格的都是企业法人。( A )
A、正确 B、不正确
4、建设工程监理，是指具有相应资质的监理单位受工程建设单位的委托，依据国家有关法律、法规以及经建设行政主管部门批准的工程项目建设文件、建设工程委托监理合同及其他建设工程合同，对工程建设实施的专业化监督管理。 ( A )
A、正确 B、不正确
5、总投资为200万元的电影院必须实行监理。( A )
A、正确 B、不正确
6、经建设单位同意，工程监理单位可以将工程监理业务分包给其他具有相应资质监理单位。( B )
A、正确 B、不正确
7、建设工程监理合同是一种委托合同，发包人是委托人，注册监理工程师是受托人 。( B )
A、正确 B、不正确
8、监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担赔偿责任。( A )
A、正确　 　B、不正确
9、如果发包人要求监理单位对驻外地监理人员意外事故进行保险，监理单位应作出一切合理的努力，让承保人办理此类保险，费用由监理单位负担。( A )
A、正确　 　B、不正确
10、建设单位、施工单位、监理单位可以修改建设工程勘察、设计文件，但是要对修改的文件承担相应的责任。( B )
A、正确　　 B、不正确
11、由发包人负责组织对勘察人交付的勘察成果资料进行检查验收。( A )
A、正确　 　B、不正确
12、合同实施受到外界干扰，常常偏离目标，不断地进行调整。( B )
A、正确 B、不正确

二、单项选择题
1、建设单位将项目设计和施工的主要部分发包给专门从事设计和施工组织管理工作的单位，再由后者将其分包给若干设计、施工单位，并对它们进行项目管理的承包方式：（ B ）
A、BOT合同 B、CM合同
C、勘察、设计或施工总承包合同 D、单位工程施工承包合同
2、投资额在 万元以上的公用事业工程项目必须实行监理。（ C ）
A、1000 　B、2000
C、3000　 D、4000
3、根据《建筑法》的规定，工程监理单位 转让工程监理业务。（ C ）
A、可以 B、经建设单位允许可以
C、不得 D、经建设行政主管部门允许可以
4、成片开发建设的住宅小区工程，其建筑面积在 万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理 。（ C ）
A、1 B、2　　
C、5　 D、10
5、下列说法正确的是：（ D ）
A、《监理工程师资格证书》终身有效
B、《监理工程师岗位证书》终身有效
C、已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务
D、国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册
6、审查工程价款是建设工程哪个监理合同的内容: （ D ）
A、建设前期监理合同
B、设计监理合同
C、招标监理合同
D、施工监理合同
7、当委托人认为监理人无正当理由而又未履行