酒店厨房油烟机清洗服务合同.doc

商厨油烟机清洗服务协议甲方： 乙方： 经双方和谐协商，甲方委托乙方承揽 油烟管道系统清洗工作；为保障双方的合法权利和义务，按照中华人民共和国协议法，结合本项目具体情况，双方达成如下协议。大众创业，万众创新。思想的创新，制度的创新，模式的创新，第1条 项目概况1.1 项目名称： 1.2 项目地点： 1.3 工作内容：油烟管道系统清洗（详见报价单）第2条 工期：总工期 天2.1 开工日期：定于 年 月 日开工。2.2 竣工日期：定于 年 月 日竣工。第3 条 协议价款依据报价文献，拟定本项目协议价款为人民币 元整（￥元）。工作量增长部分按照报价单中该项单价计算。非乙方因素出现的窝工费用按照进入现场的操作人员数量按下式计算：费用=停工前一天的出勤人数100元停工天数。第4条 清洗质量4.1 乙方应当按照协议约定及现行的国家技术标准、规范开展工作。4.2 乙方所承包的工作内容，应当所有达成相关约定清洗效果。4.3 因乙方因素导致清洗质量不合格，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至达成验收标准。返工后仍未达成，由乙方承担违约责任。由于甲方的因素而达不到质量标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。第5条 双方现场代表5.1 甲方代表姓名： 5.2 乙方代表姓名： 乙方代表需易人时，需经甲方批准。后任继续承担前任应负的责任（协议文献约定的义务和其职权内的承诺）。第6条 甲方工作6.1 按本协议约定办理验罢手续。6.2 按本协议约定，甲方指派监管人员在现场指导和协调，并对乙方所需的用水用电及异型工具和材料等给予积极配合。6.3 乙方工作过程中，如发现甲方设备老化、已腐蚀透、机器内壁划伤发生渗透等现象，乙方提供证明属原设备问题的，由甲方负责维修或支付维修费用。6.4 提供设备上应予更换的部件。6.5 确认临时增长的工作量和工期顺延情况。6.6 免费提供乙方服务期间的用水用电和材料设备仓库。第7条 乙方工作7.1 严格按照双方的约定开展工作并保证质量并准时完毕。7.2 设备拆装时，及时向甲方书面提出需更换的部件并负责安装。7.3 承担因操作不妥导致的各种损失。7.4 乙方对现场工作人员的安全负所有责任。7.5 乙方技术负责人全程现场指导清洗工作。7.6 坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。7.7 对已竣工的工段，在验交前应负责保管，保证其完好状态。7.8 由于乙方因素需代用材料，要报甲方批准，发生费用由乙方承担。第8条 保险为防止工作过程发生的各种不可预见的损失，乙方应当为施工人员及所清洗设备投保。第9条 工期延误因素发生以下情况，工期顺延：9.1 不可抗力9.2 甲供材料、设备推迟到货耽误工期9.3 停水停电超过两小时致使当天工作无法安排9.4 因甲方因素，导致原计划施工段和施工顺序打乱而不能安排连续作业，根据双方协商认可延误的时间9.5 甲方未按协议规定支付进度款第10条 质量检查10.1 乙方在现场必须建立完善的质量保证体系，并设专人负责清洗质量的管理和检查。10.2 乙方应随时接受甲方的监察、检查，不合格的项目按甲方规定返工或修改，承担返工或修改的费用。10.3 甲方因素导致的返工或修改，引起的经济支出，由甲方承担。10.4 所有项目清洗竣工后，乙方应按国家等有关标准组织验收。第11条 款项支付11.1 协议签订后三日内，甲方支付协议总价的50%预付款；11.3 清洗工作所有完毕并验收合格后，3日内办理结算，甲方支付所有尾款。第12条 环境保护在完毕本项目过程中，乙方应在工作中采用有效的防范措施，保护工作环境。避免和减少对环境的二次污染。一旦发生，其后果由乙方负责，并承担相应费用。第13条 违约责任13.1 甲方的违约责任13.1.1 甲方未按协议约定履行义务，给乙方导致的经济损失应予以补偿；13.1.2 因甲方责任而导致工程延期的，除按本协议第3条补偿窝工费用外，每延期一天按照协议总价的百分之一支付违约金给乙方，协议工期顺延；13.1.3 甲方单方面终止协议，应按协议总价10支付违约金给乙方。13.2乙方的违约责任13.2.1 乙方不能按协议规定的工期竣工或验收合格，应当承担逾期竣工责任，每逾期一天按协议总价的百分之一作为违约金，由甲方在后续款项中扣除。13.2.2 清洗质量达不到设计和规范规定的，甲方有权规定乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任并按协议总价的百分之一违约金，在结算款中扣除。13.2.3 因乙方责任而导致工作不能继续的，甲方有权提出解除协议。13.2.4乙方单方面终止协议，应按协议总价10违约金支付给甲方。第14条 争议解决协议在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商解决，协商不成的，可以向本地仲裁委员会申请仲裁；仲裁未果时，再向本协议签订地有关人民法院提起诉讼。第15条 协议生效与终止本协议自甲、乙双方签章之日起生效，乙方提交检测评价合格报告，协议款项付清后即告终止。第16条 补充协议本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。第17条 协议份数本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。 甲方：法定代表人：联系人：地址： 乙方：法定代表人：联系人：开户银行：帐号：地址：