换热站施工合同.doc

换 热 站 施 工 合 同

甲方：新疆天宁房地产有限公司五家渠分公司
乙方：乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司
根据《合同法》、《建筑法》，为维护双方权利及义务，经双方协商一致，签定以下施工协议：
一、工程概况：
1.1、工程名称：五家渠梧桐镇“玫瑰苑“小区（一期）换热站施工
1.2、工程地点：五家渠市102团“玫瑰苑”小区
1.3、工程内容：五家渠梧桐镇“玫瑰苑”小区（一期）换热站施工
二、质量要求：乙方按甲方要求和现行施工规范施工，达到合格标准。
三、承包方式：包工包料
四、开工日期：2013年9 月15日 竣工日期：2013年11月15日
五、工程造价及付款方式：
5.1、工程总价（暂估价）：281837.76元（大写：贰拾捌万壹仟捌佰叁拾柒元柒角陆分）
5.2、结算方式：以实际完成工程量进行结算，采用同期定额计价
5.3、付款方式：工程完工竣工验收合格后付至工程总价的95%，预留5%保修金。工程保修期为一年，保修期满经检查无质量问题后一次性无息付清保修金。
5.4、特殊条款：
1、施工过程中因乙方原因不能满足工期的，甲方有权利对乙方施工项目进行调整，另行安排其它施工单位进行施工。
2、现场按照甲方要求文明施工内容执行，按照《文明施工具体内容》执行。
3、乙方应组建管理整体项目的组织机构统一协调管理。
六、工程施工：
6.1、施工中严格按照设计要求和施工规范施工。
6.2在施工过程中，由于乙方本身原因造成的停工、返工等发生的费用由乙方承担；由甲方原因造成停工，工期顺延；人力不可抗原因，工期顺延。
6.3、工程质量如出现缺陷或不合格，乙方承担所有责任，并施工达到规范要求。
七、双方责任：
7.1、甲方责任：
7.1.1、甲方负责现场施工用水、用电（费用乙方承担），指定材料放置场地。
7.1.2、甲方指派代表，协调现场有关甲方需要解决的工作。
7.1.3、甲方负责提供资料图纸。
7.2、乙方责任：
7.2.1、乙方在施工中所需变更部分必须预先得到甲方的认可，否则由此引起的质量问题或进度拖延均由乙方负责。
7.2.2、乙方在施工中应严格遵守协议签定的工期要求，如因非甲方原因造成的工期顺延，乙方承担由此造成的经济损失，并且按照合同工期每拖延一天扣除工程包干总价价格的0.1%进行经济处罚，累计处罚不超过合同造价的3%。
7.2.3、乙方负责已完工程的保护工作及费用。
7.2.4、乙方必须文明施工、安全施工。
7.2.5、乙方施工期间（开工日期至保修期满）发生的安全事故由乙方承担全部损失和责任，甲方不承担连带责任。
八、本协议未尽事宜双方协商解决，本协议一式六份，双方各执三份，双方代表签字盖章后生效，任何一方不得随意涂改或终止合同，否则要承担由此而引起的责任。
九、如有纠纷协商解决，协商不成依法向合同签订地人民法院提起诉讼，由此产生的诉讼费及律师费由败诉方承担。
十、安全要求：乙方严格遵守各项安全规定，违章责任自负。
十一、签定地点：五家渠梧桐镇

甲方：新疆天宁房地产有限公司 乙方：乌鲁木齐市建工（集团）
五家渠分公司 有限责任公司

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日