房屋销售合同补充协议的格式.docx

碰到协议纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问 房屋销售协议补充协议的格式出卖方(甲方)：_购买方(乙方)：_甲方及乙方根据中华人民共和国协议法及其他有关规定，为明确买、卖双方的权利义务关系，经协商一致，于_年_月_日签订商品房销售协议(以下称“该协议”)，并批准根据该协议之有关规定签订本协议，以补充该协议未尽善之部分，共同遵守。1.甲方依据商品房销售许可证第_号将在_市区_路_号的_单元_层_号的商品房(以下称“该商品房”)出售给乙方。2.土地使用期限自_起_止。3.该_之建筑材料及设备以附录_为标准。4.甲、乙双方批准按附录所列之该商品房售价及付款办法付款。对交款日期及付款方式，乙方必须严格遵守。5.如乙方未能根据附录_之规定期限依时交付楼价款者，由滞付之日起计算直至付款之日止，乙方每日须按该协议第_条向甲方支付该协议所列出之滞纳金。同时甲方还可以书面方式催乙方付款。如乙方逾期七日仍未依时支付楼价欠款及/或滞纳金，甲方有权视乙方违约而作半途退房解决并有权终止该协议及本协议。甲方可以书面告知乙方解除该协议及本协议，并报知_市房地产管理机关备案后另行出售。乙方已付之楼价款由甲方按该协议第八条之规定扣除违约金及/或滞纳金，并于甲方将该商品房另行售予别人时，补偿甲方因转售引致的损失后，退回乙方。转售如有盈余，则归甲方所有。乙方已付楼价款局限性以支付违约金及损失补偿时，甲方保存追究乙方法律责任之权利。6.乙方应于甲方发出该商品房交付使用告知书之日起十四天内，按甲方指定的地点及方式付清楼价余款(若有)、滞纳金(若有)及其他乙方在该协议及本协议下应缴的款项，并接受甲方移交锁匙;否则甲方将有权根据本协议第5条收取滞纳金及/或违约金并安排解决该商品房，乙方不得对此提出任何异议。乙方并须向甲方负责因乙方逾期收搂而引致的任何损失及费用。收楼前如该商品房有未妥善之处，乙方不得藉此拒绝收楼。7.乙方缴清本协议第6条的款项后，应即办理领取该商品房锁匙的手续，甲方向乙方移交锁匙当天即视为乙方实际对该商品房收楼之日。如乙方于缴清该款项后十天内仍未办理该手续，视为乙方已实际收楼。8.在乙方实际对该商品房收楼后如该商品房被别人占用或遭受损毁或物业内部的设备、设施被破坏，概由乙方自行负责。9.如遇下列特殊因素，甲方可无须根据该协议所订定之日期将该商品房交付乙方，并可延期交付该商品房予乙方使用，而不用承担任何违约金及/或滞纳金。(1)人力不可抗拒的自然灾害或其他事故;(2)施工过程中碰到不能及时解决的异常困难及重大技术问题;(3)其他非甲方所能控制的因素;(4)承建商之延误;(5)市政府配套设施及安装之延误;(6)政府部门延迟文献之批准;(7)图纸之更改;(8)无法预见的意外事件;(9)为执行当时政府的法规而引致的延误;(10)供水、供电部门未能准时接通室内外的水电设施。甲方应将延期因素以书面告知乙方，乙方不得提出异议。如有特殊需要或在不能预见的情况下，甲方须再度延期支付该商品房予乙方使用，甲方则须出示承建商有关文献及得到有关政府部门的批准，方可再度延期。10.除甲方根据该协议或本协议之规定有权逾期交房外，如甲方逾期交付该商品房予乙方使用，由该协议或本协议规定的期限或经延期届满之日起至交付使用日止，甲方须按该协议第_条之规定向乙方支付该协议所列出的滞纳金。但假如由该协议期限或依本协议第9条款经延期后之日起一百八十天后，甲方仍未能将该商品房交付乙方使用的，即视为甲方违约。届时乙方有权在三十天内单方面以书面提出解除该协议及本协议，并报_市房产管理机关备案。甲方应将乙方已付之一切款项、上述滞纳金及该协议第_条规定的违约金在接获乙方书面告知后三十天内退付乙方(但乙方已付之律师费、公证费、交易费及乙方已向政府缴纳的税费概不获退还)，但乙方将不得规定其他补偿。如乙方在三十天内未以书面解除该协议及本协议，则甲方每月应照以上方法，支付滞纳金予乙方。11.甲方有权更改该商品房之图纸，如更改后该商品房面积不多于或不少于原出售面积之10%，乙方不得提出异议，但该商品房售价则因面积多少而增减。如少于或多于原出售面积之10%，乙方可选择接受新面积，而售价亦因面积多少而增减或在收到该商品房交付使用告知书后七天内以书面提出取消该协议及本协议，甲方将在收到告知书后十四天内将乙方所交楼价款无息追还(但乙方已付之律师费、公证费、交易费及乙方已向政府缴纳的税费概不获退还)，甲方亦可以将该商品房另卖予别人。有关该商品房建筑面积、建筑设计、装修规格以及设备均以房产执照载明为准。该商品房之图纸及规划如有更改，以有关部门批准之图纸及规划为标准，不再告知。乙方不可提出异议。12.房产执照详列之面积与出售面积有差距的，差距在正负2%内时，互不补/退差价，超过正负2%之部分，甲、乙双方应当互相返补。13.甲方须根据该协议第五条款负责保修该商品房，但对因任何不可抗力或由乙方过失或其别人为因素导致的损坏或改动或在保修期满后出现的问题概由乙方负责，甲方不负保修之义务。如该商品房经乙方装修改变原状，甲方亦无须负保修之义务。14.乙方除准时缴付该协议及本协议规定之楼价款外，并批准在签订本协议及在接受该商品房之前，按政府部门和甲方及大厦管理公司之规定缴清契税、交易费及管理费、保证金等应付之费用。15.乙方在接受该商品房后，须承担该商品房的一切风险及负责支付该商品房的一切税费及/或其他费用。16.乙方使用该商品房时必须遵守中华人民共和国国家法律、法令和社会道德，乙方所购商品房只可作附录所列用途使用，并确认和遵守该大厦管理公约。乙方在使用期间未得该大厦的管理人及责制市有关的建设和房地产管理部门批准，不得擅自：(1)改变该商品房的外观及结构;(2)改变使用功能;(3)设立工场;(4)储存任何违禁品;(5)在该商品房内加建任何部分和上盖。如确需改变，乙方应取得设计之有关部门和房产管理之有关部门的批准，并办理相应的手续，且该商品房如有损坏应自费修缮。乙方因装修而影响该大厦的整体观瞻，甲方有权建议改变或终止乙方装修。因乙方擅自改变该商品房的外观及/或结构而损害了别人利益或者导致严重后果，所引起的法律及经济责任概由乙方完全承担。17.自本协议签订日起，乙方或其承让人应按政府有关规定缴纳该商品房土地使用费及其他一切应缴之费用及税项。18.该商品房建成后乙方享有该商品房之房产权及相称于该商品房建筑面积占大厦总面积比例的土地使用权，该大厦除甲方已售出的房屋外全属甲方所有。甲方有权保存以下绝对权利而不需得到乙方批准：(1)按政府的规定制定大厦管理公约，决定大厦管理人、管理费用的分摊及管理人的酬金;(2)将该大厦任何部分(除该商品房及其他已卖出的单位外)改变为该大厦之公共部分，及随时收回该部分归甲方所有;(3)将该大厦任何部分(除该商品房及其他已卖出的单位外)卖出或交还政府;(4)有权更改该大厦或其中任何部分之名称及编号，无须向业主负责任何因此而引起的损失、费用或开支。19.乙方在转让该商品房时，应于有关转让文献签署之日起立即就使用变化情况以书面告知管理人(管理人未收到告知前乙方要负责该商品房应支付的管理费用)。20.该商品房于交付后，由甲方委托之公司负责及实行统一管理。乙方理解并批准由甲方拟订的该大厦之管理公约为该协议及本协议不可分割之组成部分。乙方必须在签署该协议及本协议之同时，与甲方签署该大厦之管理公约的承诺书。乙方的承让人必须签署该大厦管理公约之承诺书，批准无条件严格遵守所有该大厦管理公约之条款、规定及分担与管理该大厦有关的一切费用和税项而不得提出异议。21.乙方出租、转让、继承或抵押该商品房时，必须向房管部门办妥合法手续。出租、转让、继承及/或抵押合约中必须载明受让人、租用人、继承人、抵押权人应当无条件接受大厦管理公约。受让人、租用人、继承人必须在和该大厦管理人签订该大厦之管理公约的承诺书后，方可占用该商品房。受让人、租用人、继承人向管理人签订承诺书之前的一切管理费用由乙方承担。22.乙方及其承让人必须根据中华人民共和国和本地有关的法律及政令准时缴交应缴付的地税及其他市政通讯、水、电费用。同时乙方及其承让人于入住时必须偿还甲方代垫付之水、电力、煤气、电话等之开户费、按金、表费等支出。23.如乙方更改通讯地址，必须以书面告知甲方。24.甲方根据该协议及/或本协议发出告知书予乙方(涉及交付使用告知书)，如甲方根据其记录之乙方最后通讯地址，经邮局将告知书寄往乙方，在寄出48小时后，甲方可当作乙方已收到告知书解决。25.本协议为该协议的组成部分，有同等法律效力。26.本协议的订立、变更、解除、终止及诉讼均依照中华人民共和国法律、法令和地方政府有关规定，并受其制约。27.本协议的附录均为本协议的组成部分，本协议书写及印刷之文字均具同等效力。28.甲、乙双方如在履行协议中产生争议，应及时协商解决，协商不成时，双方可直接来源：（房屋销售协议补充协议的格式）协议纠纷.相关法律知识 租赁期间房屋被卖出后承租人可以继续租赁吗 公司未按劳动协议约定提供劳动条件员工可解除协议主张经济补偿 劳动者拒绝签订劳动协议用人单位仍要支付双倍工资 法定无效协议条款有哪些 协议法是怎么规定(2023)超越代理权限的 用人单位拒签无固定期限劳动协议会有何种法律后果 房屋买卖协议解除_违约方承担中介费 购销协议变更协议如何写 承诺生效的地点在哪里 金厂没有为员工买工伤保险被判为受伤员工支付18万多元 公司未与员工签订劳动协议被追讨二倍工资 劳动协议有什么效力 协议法司法解释对于实际履行原则规定(2023) 无劳动协议是否可随意解雇员工 没签劳动协议公司付双倍工资 劳动协议实际薪资和职位变更和协议不符合要如何 分期付款协议违约什么时候起诉,如何计算诉讼时效 未签劳动协议的证明责任在谁法律如何规定 主体资质不符 设计协议无效 认购商品房后未签订正式购销协议定金如何解决 奥迪为广告道歉购买二手车哪些法律问题需注意 房改办诉李某赠与协议无效案件 不签书面劳动协议公司要付双倍工资 显失公平协议的变更期是如何的 未签订劳动协议最长能主张11个月的二倍工资 保姆精神病发作半夜抢孩子家政公司是否有责任 什么是不合法竞争行为 （劳动协议法）的合用范围有哪些 未释明工作制度扣员工工资公司处罚手段不被法院支持 未签劳动协议是否规定双倍工资 未签劳动协议用工一年内应发双倍工资 商家拟定的最终解释权有效力吗 手镯事件成功和解疑似被友人坑说其跑路 如何明确何谓居间协议及居间协议当事人的关系 李某诉段某民间借贷纠纷案案件折射出哪些法律概念 委托代理人有什么权限 提前扣除利息如何计算本息 因欺诈在4S店购买了旧车可否请求三倍价款补偿 签订协议时的法律风险 望江给16名老赖定制失信彩铃起诉债务人需要哪些证据 工作4年一直没签劳动协议能不能规定单位付双倍工资 委托代理权终止的因素分析 骑车忘锁欠两千万协议无效的认定 分期付款的股权转让协议_转让人慎用解除权 “补签”劳动协议不能再主张二倍工资 在什么情况下当事人可以解除协议 一般保管协议与储保管协议有什么区别 车辆寄存人过错的认定以及责任承担问题 未签劳动协议是否一定可以获得双倍工资 租赁违章建筑的房屋不付租赁费行吗 支付违约金后协议就解除了吗 以商品房买卖担保借贷协议的行为_应认定无效 怀孕女职工被公司解除劳动关系公司是否违法 熟人借贷无借条_结合间接证据拟定借贷行为 应签未签劳动协议公司应赔双倍工资 代理行为是否有效的认定 追讨未签协议双倍工资仲裁时效如何算 协议履行的专属原则 书面协议应守时迟延过长赔双薪 挂靠施工协议纠纷案诉讼主体是谁 保密协议中的保密期限的规定(2023) 有线电视收视手续后电视台插播广告打断剧情是否违约 自然人借贷双方未对利息作明确约定怎么解决 租赁协议纠纷答辩状 转包工程材料款未结算能否行使代位权 协议履行中与协议转让中的债权转让的区别是什么 协议一方未核查代理人身份_支付行为不发生效力 网购手机成被告卖家不准时发货能解除协议吗 承揽协议与建设工程协议的区别 发生租房纠纷应如何解决 书面租赁协议未续签_承租人有权解除协议 赵某诉某公司销售假冒吉普车规定按消法加倍补偿损失 劳动协议虽未加盖公章有法定代表人签字同样生效 不同因素引起的协议纠纷诉讼管辖地也不同 借条”换“欠条”应认定为广义的“借新还旧” 三期员工解除协议如何补偿 工作时间未中断工作年限应连续计算吗 协议重大误解有时效性吗 女子买房签协议才发现一房三主_买卖协议无效 设备租赁协议如何写 伪造印章被判刑所签担保协议是否有效 异地户口迁移手续 农村私有房屋买卖买卖协议效力的认定 丧失民事权利能力签订的协议有效吗 旅游协议纠纷_违约方承担补偿责任 周某诉重庆某房地产开发有限公司房屋买卖协议纠纷案 公司承包经营协议纠纷应当提供的证据是什么 买酒中奖商家拒绝兑奖 夫妻一方擅自卖房有效吗法院又会做何种判决 男童玩手游半天花五万无民事行为人订立协议效力如何 催款函 中国禁贾斯汀表演外国歌手来中国表演需要什么手续 转让债权是否要征求债务人批准 顾客就餐被烫伤损失谁该补偿 劳动协议一年一签可以吗 在校生在外兼职是否属于劳动关系 签约后房价涨了不想卖_房屋买卖协议并非无效 刘家花诉山东费县益客盛源食品有限公司养殖协议纠纷案 善意取得协议是否有效 赠与房屋没有过户,赠与协议有效吗