钢结构库房合同.doc

钢结构库房制作安装工程
施 工 合 同
发包方: （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
甲方将位于其所属 的钢结构库房工程发包给乙方。甲乙双方根据《中华人民共和国协议法》及相关法律、法规、规章的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，为明确双方在施工中的权利、义务和责任，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。
第一条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工 程 量： ㎡
第二条 工程承包范围
承包方式：
承包内容：仓库主体、房顶的制作安装（不含基础）
第三条 协议价款
工程主体、工程总造价及付款方式
1、 钢结构库房一栋：为钢骨架结构，主体立柱管为219Φ厚度为6个厚，屋顶为5×5角铁，长 米，宽 米,檐高 米，房顶0.5mm 蓝 色彩钢板，三面墙板、外墙为0.4白色彩钢板。工程单价￥ 元/㎡（大写： 元/㎡）。总价款 ￥ 元（大写： 元）人民币。
2、付款方式：
（1）、签订协议后，甲方向乙方预付工程￥ 元（大写： 元）。
（2）、剩余工程款计￥ 元（ 大写 元），自施工之日起三个月内付清，即 2023 年 月 日前一次性付清。
（3）、甲方每次支付乙方工程款时，应通过转账（或乙方指定人员）的方式，不得擅自将工程款交付给非乙方委托人员，否则甲方承担因此导致的一切经济损失。
第四条 协议工期
工程的总工期为 天，自 2023 年 月 日起至2023年 月 日止，甲方未支付工程款和场地不具有施工条件时，工期顺延，导致的损失由甲方承担。
如遇下列情况，经甲方现场代表确认后，工期相应顺延。
1、甲方在开工时，不能提供施工场地、水源、电源，道路未能通畅，障碍物未能清除，工程款未能准时支付，影响进场施工等情况或场地内不具有施工条件。
2、 降雨、大风等灾害性天气。
3、 施工半途停水停电等影响正常施工的。
4、 不可预见的其他因素导致无法正常施工的。（关于不可预见的约定为：6级以上的地震、7级以上的大风、35度以上高温或零下35度的恶劣天气等）
5、 工程变更。
6、 工程量增长。
第五条 工程质量与检测
1、 本工程质量经双方规定达成国家同行业质量评估标准。
2、 乙方必须严格按照施工图纸及甲方说明文献规定进行施工。
第六条 施工与设计变更
1、 工程开始后，甲乙双方不得擅自单方面更改设计，如需变动需经双方确认方可实行。变更设计需经双方负责人签字确认后生效。如甲方提出的变更规定，发生合理的增长费用（涉及返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料购配件积压损失等）由甲方负责。
2、 甲方如需变更施工方案（如整体结构、建设位置等）必须由甲方作出正式修改告知书及图纸，乙方批准后才予以实行。重大修改后增长造价时，需另行协商，在取得投资贯彻证明，乙方才予以实行。
第七条 双方的其他权利义务
甲方：
1、甲方应在开工前为乙方做好进入现场的准备工作，并无偿为乙方提供施工用电、生活用水、住宿等。
2、施工中如甲方需变更图纸，应提前5天告知乙方。
3、甲方有权监督乙方的施工质量及施工进度，并及时提出整改意见和建议。如发现质量问题，有权规定乙方改善或返工，由此产生的费用由乙方负责。
4、整个工程施工期间，所有吊装使用的吊车由甲方负责费用甲方承担。
5、甲方指派一名代表具体负责履行协议及双方沟通。
6、甲方向乙方承诺按照协议约定的期限和方式支付协议价款，履行本协议约定的所有义务。
乙方：
1、 乙方在施工中应严格遵守行业操作规程，保证施工安全。
2、 乙方要严格按照规定施工，不得随意增减施工内容，严格按本协议约定的工期实行、完毕并保修工程。
3、严格遵守政府有关部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护、文明施工、安全生产等的规定。
4、遵守有关部门环境卫生的有关规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担自身责任导致的损失和罚款。
5、由乙方因素导致的误工，工期不予顺延；
第八条 协议解除
1、甲乙双方协商一致，可以解除协议。受损方可以规定另一方按实际损失承担补偿责任。
2、因不可抗力使协议无法正常履行，甲乙双方可以解除协议。解除协议后的遗留问题，双方可以协商或通过申诉的方式解决。
第九条 违约责任
1、如甲方不按约定期限支付工程款，导致的停工损失，甲方应支付此款并补偿乙方的实际损失。
2、工程半途如由甲方停工、缓建、设计变更等因素导致的返工、停工等，甲方应补偿由此给乙方导致的实际损失；
3、任何一方如不能按照协议约定条款履行义务，致使协议无法正常履行的，违约方应按受损方实际损失的两倍予以补偿。其他规定双方协商解决，协商不成，交由守约方人民法院裁决。
第十条 协议效力
此协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效益，自签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）:

法人代表签字： 法人代表签字：

协议签订地点：
协议签订时间： 年 月 日