楼梯间出入口等轻钢雨棚工程招标文件模板.doc

山庄车库出入口、屋面采光井、采光井、
疏散楼梯间出入口等轻钢雨棚工程

招 标 文 件

招标人: 山东xxx置业

日 期： 9月28日

招标文件目录

第一章、投标须知
第二章、技术规范要求
第三章、工程款支付和结算
第四章、协议格式和关键条款
第五章、投标文件附表
第六章、设计图纸及招标清单

第一章 投标须知
本工程根据《中国招标投标法》等相关要求，现经过招标择优选定供货单位。
序号
内 容
说明和要求
1
招标人名称
山东xxx置业
2
工程名称
山庄车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚工程
3
建设地点
项目所在地隶属历城区港沟街道办事处，东临凤凰山，西临凤鸣路，南临田园山庄，北临山东体育学院。
4
工程概况
山庄项目总建筑面积约333443.63平方米。计划建设20栋高层建筑、1栋小区会所及2栋沿街商业楼、一所幼稚园。
5
承包方法
包工包料。
6
招标范围
图纸范围内车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚深化设计及施工。
7
工期
依据工程进度按招标人要求进场
8
质量标准
合格
9
资金起源
自筹
10
投标人
资质要求
投标人须同时含有建设行政主管部门核发钢结构工程专业承包叁级及以上 资质
11
投标文件
份数
商务标格式、技术标格式装订成册（正本一份，副本三份）；电子文档（内容包含商务标书、报价清单、技术标书、合格投标人条件（资格后审）全部内容），并标注投标单位名称；唱标单单独密封二份。
电子文档应和书面文件内容及次序一致。
12
投标使用期
开标日以后 90 日历天内
13
投标文件
领取
请投标人于 9月28日下午17点前到济南市经十路9999号黄金时代广场G座1416室购置招标文件，购置招标文件时请携带企业开具授权委托书,每套招标文件费用为叁佰元（￥：300元），此费用不再退还；逾期未领招标文件，视为自动放弃投标资格。
14
投标确保金
投标确保金形式：投标人应确保投标确保金以转账方法抵达本附表指定账户，并换取收款人开具收据。投标人必需以标书中投标人名称一致，而且必需以投标人名称打款（投标确保金必需从投标人基础户转出，不然视为无效）投标确保金金额：人民币30000元整
投标确保金交纳时间：10月12日下午16:00之前
收 款 人：山东xxx置业
账号：
开户银行：
15
答 疑
投标单位应在收到招标文件后 年10月8日10时前，将要求澄清和解答问题以Word版本向下面信箱发电子邮件。问题回复以书面形式（或信箱）于 年10月10日 16:00 前发给全部取得招标文件投标人，回复将作为招标文件组成部分。
联络人： 车先生、高女士 联络电话：
邮箱：
16
报价方法
工程量清单报价，固定单价协议
17
开标时间
及地点
开标时间： 10月13日9：00前，逾期送达投标文件将不被接收。
开标地点：
18
评标措施
合理低价中标
19
踏勘现场
招标人不再组织统一现场踏勘，投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，方便获取须自己负责相关编制投标文件和签署协议所需全部资料。现场踏勘前应事先通知招标人，方便做好工作安排，踏勘现场所发生费用由投标人自己负担；招标人不对投标人现场踏勘结果负担任何责任。招标人向投标人提供相关现场资料和数据，是招标人现有能使投标人利用资料。招标人对投标人由此而做出推论、了解和结论概不负责；投标人取得招标人许可后，可为踏勘目标进入招标人工程现场，但投标人不得所以使招标人负担相关责任和蒙受损失。投标人应负担踏勘现场责任和风险。
20
履约担保：
承包人在签署协议后5天内，须向招标人提交履约确保金为人民币三万元，中标单位投标确保金自动转为履约确保金（更换费用收据）。
21
设计费用
中标单位负担图纸设计费用8.00万元，中标后支付给图纸设计单位。

二、投标须知
1、招标文件组成：
（1）投标须知；
（2）投标文件；
（3）技术规范要求；
（4）工程款支付和结算；
（5）投标文件附表；
（6）山庄车库车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚项目设计图纸及招标清单。
2、投标单位应该认真审阅并全方面了解招标文件中须知、条件、格式、条款和图纸,假如投标单位投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝、视为废标,责任由投标单位负担。
3、招标文件答疑及方法；
（1）招标文件发出于10月8日前投标单位以书面(电子版)形式提出，招标单位在投标截止日期前2日内以书面形式进行回复；
（2）投标答疑以后形成答疑文件或补充招标文件是招标文件组成部分，和招标文件含有相同效力；
（3）招标文件（含补充招标文件、答疑文件）是签署施工协议关键依据，施工协议条款中包含本招标文件条款应和招标文件（含补充招标文件、答疑文件）相一致。
4、招标范围
4.1此次招标为图纸范围内车库出入口、采光井、疏散楼梯间出入口、屋面采光井等轻钢结构及点式玻璃雨篷制作安装工程深化设计及施工。和包含材料采购、保管、运输、检验试验、施工及技术方法、成品保护并经过相关验收、保修及后期服务等工作。
5、招标标准
遵照“公开、公正、平等竞争”标准，采取邀请招标方法。
6、工程质量、工期、项目标基础要求
（1）质量等级要求：合格、确保一次验收经过。
（2）工期要求：双方在协议中约定；
（3）有类似工程施工经历和经验；
（4）有良好信誉、雄厚实力、优良管理。
7、投标费用
投标人应负担其参与投标所包含一切费用，不管投标结果怎样，招标人对上述费用不负任何责任。
三、投标文件
8、投标文件组成
8.1投标文件应包含下列内容：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证实或附有法定代表人身份证实授权委托书；
（3）投标确保金；
（4）商务报价（含已标价工程量清单）；
（5）业绩及现在正在实施协议情况原件；
（6）深化设计方案、施工组织（方案）设计：施工时针对本工程施工方案、施工工艺等作具体说明。
（7）项目管理机构配置情况
（9）投标人须知前附表要求其它材料。
投标人资格、资信证实文件
1、企业法人营业执照（副本复印件）；安全生产许可证
2、资质证书（复印件）；
3、投标单位介绍（包含组织机构、生产能力、设备、人员、注册资金等）；
4、拟派特种作业人员上岗证，项目经理证书及荣誉证书，关键人员职称证书
5、项目经理、技术责任人、设计代表相关工作履历。
6、项目管理机构其它组员，包含但不限于施工员、预算员、材料员、质检员、安全员工作履历及相关岗位证书。
7、法定代表人证书或授权委托书及被授权人身份证。
（以上文件开标时查验原件）
8.2投标报价
8.2.1工程量清单报价表中所填入固定综合单价和合价均包含完成每计量单位工程项目所人工费、材料费（包含主材料及全部辅材料费用）、机械使用费、深化设计费（含出图费）、管理费、损耗、施工用水电费、完成本工程施工全部方法费（包含临时设施费用）、室内外相关收边收口费用、规范要求全部试验及检测费用（包含四性试验费等、材料现场抽样检验费）、成品保护费、安全文明施工费、完工验收前表面清洗费、规费、利润（含风险费用）、税金、保险及政策性文件要求费用并考虑协议明示和暗示全部责任、义务和除不可抗力以外一切风险原因等发生全部费用；成活单价已考虑到工期、质量等要求。投标人须根据招标人指定玻璃颜色及技术要求供货施工，成活单价不因颜色改变而调整，按协议价款实施。投标人所报成活单价在协议使用期内，不随市场及工程量改变、政策性调整而调整，并作为结算依据，投标人报价时已综合考虑对应风险。
8.2.2结算时工程量依据最终工程完工图进行结算。
8.2.3综合单价包含投标人由投标、工程实施及完工验收各项费用，并考虑到市场风险原因;综合单价编制时应注意：各投标单位在投标报价时均综合考虑，所报成活单价应一致；不一致时一律按最低综合单价结算（清标）；
8.2.4如招标人引发材料价格发生改变，经招标人确定，按投标人所报成活单价中材料含量据实找补差价，其找补差价部分只计取规费和税金，其它费用一概不计。
8.2.5投标人报价或编制工程结算时，不包含“企业劳动保险费”，此费用招标人在办理施工许可证时统一向建设行政主管部门缴纳。
8.2.6专业工程总包管理服务、配合费不计入总价，由招标人负担；总承包人必需为招标人专业分包项目标分包人提供现场配合服务并负担总承包人责任和义务，包含但不限于提供施工现场现有垂直运输机械、临时设施、施工用水用电（用水用电由总包负责提供接入、挂表计量，费用由总包同分包方单独结算，收费标准按总包标准）。
8.2.7本工程量清单报价表中每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价项目费用，视为已包含在工程量清单其它单价或合价之中。
8.2.8设备、材料供给及对应约定：
材料由投标人竞报, 均应标明对应产地、品牌、规格、型号、质量等级等，未填报质量等级，现场以国家标准优等品验收。
注：投标人应自行调查、了解工程所需材料供给情况和价格情况， 凡需要投标人供给材料其单价在结算时一律实施投标书中单价，不再调整。
8.2.9技术规范要求费用，现场情况应出现费用应包含在投标报价中。投标报价应考虑到工期、质量等要求，并考虑协议明示和暗示全部责任、义务及不可抗力以外一切风险原因等所发生全部费用。
8.2.10投标人人工、材料、施工机械台班单价取定表价格应和成活单价分析表、方法项目分析表、零星工作项目计价表中单价相一致，如不一致，结算时以二者中较低者为中标单价。中标成活单价除双方同意外，结算时不得调整。
9、投标文件填写说明
9.1投标文件格式
投标人应根据招标文件中所提供投标文件格式填写并装订成册。
9.2投标人应按格式填写投标书，统一规范不得自行增减内容。
9.3投标人在投标文件中提供一切证件原件、复印件或影印件必需确保其真实性。不然，经相关部门查实，将按要求处理。
10、投标使用期
10.1投标文件在投标截止日期以后90个日历天内有效。
10.2在原定投标使用期满之前，假如出现特殊情况，招标人能够以书面形式向投标人提出延长投标使用期要求，投标人对此须以书面形式给予回复。
11、投标文件份数和签署
11.1投标人需递交投标文件“正本” 壹份、 “副本”贰份，并明确注明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。在提交投标文件时，必需同时提供投标文件电子版本。
11.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去墨水打印或书写，由投标人法定代表人（或授权代表）亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人（或授权代表）印鉴。
11.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是依据招标文件修改发生，或是投标人造成必需修改错误。修改处应由投标文件签署人签字证实并加盖印鉴。因为字迹模糊或表示不清引发后果由投标人负责。
四、投标文件递交
12、投标文件密封和标志
12.1.投标单位应将投标文件商务标、技术标两个组成部分包含电子版全部提交文件应密封包装，包装应加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章和法定代表人章。
12.2.未按本章第12.1项要求密封和加写标识提交文件，建设单位不予受理。
14、 投标文件修改和撤回
14.1投标人能够在递交投标文件以后，在要求投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。
14.2.投标截止以后，在投标使用期内，投标人不得撤回投标文件，不然其投标确保金将被没收。
15投标确保金：
15.1承包人在签署协议前，须向招标人提交履约确保金为人民币3万元，中标单位投标确保金自动转为履约确保金（更换费用收据）。
15.4.有下列情形之一，投标确保金将不予退还：
（1） 投标人递交投标确保金后又放弃投标；
（2） 投标人在要求投标使用期内撤销或修改其投标文件；
（3） 投标人在投标过程中出现以行贿谋取中标、串通投标、以她人名义投标或以其它方法弄虚作假骗取中标；
（4） 中标人无正当理由不和招标人签订协议，在签署协议时向招标人提出附加条件，或不根据招标文件要求提交履约确保金。
16、开标
（1）开标时间：由招标单位自定。
（2）有下列情况之一，投标文件视为无效：
A、投标书未按要求密封，未盖单位公章和法定代表人印鉴；
B、投标书内容不全，字迹模糊，难以识别，或未根据要求填写；
C、投标书逾期送达。
17、评标标准
（1）工程质量；
（2）各投标单位价格、付款方法、工期；
（3）投标单位资信情况和履约能力；
（4）投标单位经营业绩；
（5）其它优惠条件。
18、中标通知
中标通知以招标单位发出为准，招标单位不接收非中标单位查询，也不对未中标原因作出任何解释。
19、签署协议
（1）投标单位接到中标通知后15天内和招标单位签署施工承包协议。逾期不签署协议，招标单位有权认为该中标单位已自动放弃中标，并废除己发出中标通知，招标单位有权从其它中标侯选人中按得分次序选择最终中标单位。
（2）中标单位必需负担完成招标范围内全部内容。中标单位不得向她人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向她人转让。
20、招标说明
（1）此次招标附表中工程量均为暂定，结算时依据现场实际情况调整。
（2）本招标文件及评标措施由山东xxx置业负责解释。

第二章 工程建设标准及技术要求
一、工程建设标准
1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目标材料、设备、施工必需达成现行中国及省、市、行业一切相关法规、规范要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。
2、实施国家、省、市现行建设工程施工及工程质量验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑工程安全生产管理条理”、“建筑施工安全检验标准”和相关建筑质量、安全施工、建筑材料及半成品立案证制度等相关文件、要求、施工图纸、技术交底、地质勘察等相关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”、“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。
二、技术要求
一、 汽车坡道出入口处玻璃采光顶
1、点式支撑玻璃采光顶；采光顶样式结合现场实际情况调整，见施工方案图。
2、龙骨采取H型钢，外表面见图纸或清单。
3、玻璃：玻璃采取夹胶钢化玻璃，8+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃；
4、驳接头采取220型316不锈钢（镜光面）。
5、驳接爪采取220型304不锈钢（镜光面）。
二、人行出入口
1、四边简支或四点驳接样式（两种方案，各家依据两种节点图分别报价）。
2、龙骨采取钢管，外表面见图纸或清单。
3、玻璃：玻璃采取6mm+1.14PVB+6mm双钢化夹层玻璃，分格在满足规范要求、结合现场实际情况下，合适调整。
4、出入口门采取无框玻璃地弹门。
5、驳接头、驳接爪要求同上
三、车库采光顶
1、依据施工方案图，结合现场实际情况施工。
2、采光性能不低于国际GB11976-89及最新标准中II级标准要求，透光折减系数Tr≥0.60
3、玻璃采取安全夹胶玻璃6+1.14PVB+6mm钢化夹胶玻璃，结构形式：四边简支。
4、龙骨采取钢管，外表面见图纸或清单。
5、立面为铝合金通风防雨百叶，百叶内侧设置金属防虫网，详见施工方案图。
四、建筑主体顶部采光顶
1、具体做法详见施工方案图CGJD-04、CGJD-05、CGJD-06；具体尺寸详见建筑图纸；
6#、7#、13#、15#、9#、12#、16#、17#、18#、19#、20#楼梯顶部；
2、 龙骨采取矩形方管，外表面见图纸或清单。
3、 玻璃：顶面采取夹胶钢化玻璃，8+1.14PVB+8mm。
4、 立面为通风防雨百叶，内侧设计金属防护网。
5、 依据现场情况处理好顶部排水系统；
五、要求及规范标准
1、各分项设计、制作、安装应实施《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-及相关规范标准；
2、此工程必需达成中国及济南市现行一切相关现行规范要求，如上述规范要求有不一致地方，以较严格条款为准。若中国现有规范有未尽事项可参见国际上优异国家相关行业标准，但投标人必需在投标文件及以后实施过程中加以说明。
3、相关规范:
《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-）
《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-）
严格实施国家、省、市现行建设工程施工及验收规范、建筑内部装修设计防火规范、装饰工程施工及验收规范、施工技术标准、程序、建设工程施工操作规程、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检验标准》和相关建筑质量、消防防火、抗震、抗腐蚀、抗锈蚀、防雷、防水、安全施工、建筑材料准用制度等相关文件、要求、规范、施工图纸、技术交底等相关技术要求和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-)、《建筑外装饰标准》(JG3035-1996)、《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ102-)、《玻璃幕墙工程质量检验标准》(JGJ/T139-)等。
施工单位必需根据国家及地方现行规范、标准组织施工，发觉和相关标准不相符时，应给予提出，经建设、设计、施工单位共同研究决定、出具技术文件后实施，不然后果由施工单位负责。

第三章 工程款支付和结算

工程款支付方法
1、进度款按月进度支付，按月向承包人支付经发包人、监理、现场审计单位确定已完工程量70%；单体项目（分别单体车库出入口、单体采光井、单体疏散楼梯出入口、单体屋面采光井）在图纸下全部工作内容完成，经发包人、监理单位验收合格向承包人累计支付至经发包人确定已完工程量（指全部工序全部完成成活工程量）价款80%；经质监部门分批分项验收合格后，工程完工结算分批经审计完成且发包人书面确定后，发包人付至审计结算值95%，此次付款提交全部结算价款发票。
留结算值5%作为质保金。经质监部门分项验收合格后，两年质保期满后，无质量问题一次性无息付清。
2、每次付款前，承包人须开具正规正当发票，协议价款中已包含税金。在承包人向发包人开具并提供对应发票及相关资料后，发包人方推行付款义务。不然，因为承包人未能立即开具并提供发票而造成发包人付款延误，发包人不负担责任。承包人开具并提供发票必需符合国家及当地财务及税务相关要求。
3、各节点付款时，承包人必需承诺按时足额发放民工工资，付款前必需填写《相关工程款支付承诺》。
4、发包人付款时，承包人必需同时满足施工工期和形象进度、施工质量、安全文明施工要求。

投标文件附表
注：本章未提供格式部分，请投标单位按招标文件相关要求自行编制。

授 权 书

致： （招标人名称）
本人 （姓名）系 （投标人名称）法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人依据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （招标项目名称）投标文件、签署协议和处理相关事宜，其法律后果由我方负担。
委托期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止。
代理人无转委托权。
附：授权代理人身份证实

投 标 人： （盖单位章）
法定代表人： （签字或盖章）
委托代理人： （签字）

年 月 日

投 标 书

致： （招标人名称）
1、依据已收到贵方 工程招标文件，遵照《中国招标投标法》及省、市、县建设工程招标投标相关要求，我单位经考察现场和研究上述招标文件投标须知、协议条款、技术规范及其它相关文件后，我方投标报价为：
人民币（大写） 元（人民币：¥ 元）
我方将按上述图纸、协议条款、技术规范等条件要求承包上述工程入户门供货安装业务，并负担任何质量缺点责任。
2、 我方已具体审核了全部招标文件、协议条款及相关附件，完全确定招标文件、协议条款及相关附件全部实质性要求，确保遵守招标文件中相关要求，愿意向贵方提供任何和投标相关数据、情况和技术资料。
3、 我们同意在投标文件使用期内严格遵守本投标书各项承诺。在此期限届满之前，本投标书一直对我方含有约束力，并随时接收中标。假如我们在本投标文件使用期内撤回投标文件；或在接到中标通知后未能在贵企业要求时间内签署正式协议或坚持提出附加条件。你单位有权另选其它中标单位。
4、 我们同意在从要求开标之日起90天投标使用期内严格遵守本投标书各项承诺。在此期限届满之前，本投标书一直对我方含有约束力，并随时接收中标。
5、 我们了解，你单位不一定接收最低标价投标或你单位接到其它任何投标。同时也了解，你单位不负担我们任何投标费用。
6、 假如我们在本投标文件使用期内撤回投标文件；或在接到中标通知7天内未能或拒绝签署协议协议书，你单位有权另选中标人。

投标人地址： 投 标 人：（盖单位章）
邮 政 编码： 法定代表人：（签字或盖章）
电 话： 委托代理人：（签字或盖章）
传 真： 日 期： 年 月 日

唱 标 单
投标人名称：
工程名称：
工程总报价
方案一： 元
方案二： 元
承诺项目经理、项目技术责任人不兼职其它工程项目。并参摄影关专用条款实施。
质量要求及确保方法：
关键技术方法提醒：
本投标人完全认同招标文件各项条款要求。
投标人现场确定（签字）：
投标人（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 年 月 日

注：唱标单一式二份单独密封。

商务标投标文件目录

1、投标总价表；
2、总说明；
3、报价汇总表；
4、报价一览表
5、综合单价分析表；
6、材料报价汇总表（投标人自行编制，但应列明材料产地、品牌、规格、质量等级等）

技术标投标文件目录

一、施工组织设计或施工方案
二、项目管理机构配置情况
三、其它

一、施工组织设计或施工方案

（一）施工组织设计

1、投标人应编制递交完整施工组织设计，编制具体要求是：编制时应采取文字并结合图表叙述说明各分部分项工程施工方法；关键材料、施工机械设备、劳动力、采购、运输、使用、计划安排；结合招标工程特点提出切实可行工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织方法，同时应对关键工序、复杂步骤关键提出对应技术方法，如冬、雨季施工技术方法、降低扰民噪音、降低环境污染技术方法、地下管线及其它地上地下设施保护加固方法等。
2、施工组织设计除采取文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。
（1）表1.1拟投入关键施工机械设备表；
（2）表1.2劳动力计划表；
（3）表1.3计划开、完工日期和施工进度网络图；
（4）表1.4施工总平面部署图及临时用地表

(二)拟投入关键施工机械设备表
表1.1
序号
机械设备名称
型号
规格
数量
国别
产地
制造
年份
额定
功率
(KW)
生产
能力
备注

(三)劳动力计划表
表1.2 劳务力： 人
工种等级
按工程施工阶段投入劳动力情况

注：投标人应按所列格式提交包含分包人在内估量劳动力计划表。
本计划表是以每班八小时工作制为基础。

(四)计划开、完工日期和施工进度网络图
表1.3
投标人应提交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求工期进行施工各个关键日期。中标投标人还要按协议条件相关条款要求提交具体施工进度计划。
施工进度表可采取关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段完工日期和分包协议签署日期。
施工进度计划应和施工组织设计或施工方案相适应。

(五)施工总平面部署图及临时用地表
表1.4
1、施工总平面部署图
投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施部署图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施情况和部署。
2、临时用地表
用途
面积（平方米）
位置
需用时间

累计

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积及具体用途。
（2）若本表不够，可加附页。

三、项目管理机构配置情况

表1.5 项目管理班子配置情况表
表1.6 项目经理简历表，承建类似工程情况介绍
表1.7 项目技术责任人简历表，承建类似工程情况介绍
表1.8 项目管理机构配置情况辅助说明资料

(一)项目管理机构配置情况表
表1.5 投标工程名称：
职
务
姓
名
职
称
上岗资格证实
已负担在建
工程情况
证书
名称
级
别
证号
专
业
原服务
单位
项目数
项目
名称

本工程一旦我方中标，将实施项目经理负责制，并配置上述项目
管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按相关要求接收处理。
项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

(二)项目经理简历表
表1.6
姓名

性别

年纪

职务

职称

学历

参与工作时间

从事项目经理年限

项目经理资格证书编号
及等级

在建和已完工程项目情况
招标人
项目名称
建设规模
开、完工日期
在建或已完工程名称
工程质量

注：可另附承建类似工程情况介绍。

(三)项目技术责任人简历表
表1.7
姓名

性别

年纪

职务

职称

学历

参与工作时间

从事技术责任人年限

在建和已完工程项目情况
招标人
项目名称
建设规模
开、完工日期
在建或已完工程名称
工程质量

注：可另附承建类似工程情况介绍。

(四)项目管理机构配置情况辅助说明资料
表1.8

注：1、辅助说明资料关键包含管理班子机构设置、职责分工、相关复印
证实资料和投标人认为有必需提供资料。辅助说明资料格式
不做统一要求，由投标人自行设计。
2、项目管理班子配置情况辅助说明资料另附(和本投标文件一起装订)

三、其它
资格、资历证实文件
1、企业法人营业执照（副本复印件）；安全生产许可证
2、资质证书（复印件）；
3、投标单位介绍（包含组织机构、生产能力、设备、人员、注册资金等）；
4、拟派特种作业人员上岗证，项目经理证书及荣誉证书，关键人员职称证书
5、项目经理、技术责任人、设计代表相关工作履历。
6、项目管理机构其它组员，包含但不限于施工员、预算员、材料员、质检员、安全员工作履历及相关岗位证书。
7、投标人—财务情况。
8、企业自1月1日以后类似项目情况表（应附中标通知书或协议协议书复印件）。
9、 至今发生全部诉讼及仲裁情况（应说明相关情况并附法院或仲裁机构作出判决、仲裁等相关法律文书复印件）（如有）。
10、法定代表人证书或授权委托书及被授权人身份证、外地施工单位需提供进济立案证。

第四章 设计图纸及招标清单

第五章 协议格式和关键条款
一、协议协议书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵照平等、自愿、公平和老实信用标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：图纸范围内车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚深化设计及施工和包含材料采购、保管、运输、检验试验、施工及技术方法、成品保护并经过相关验收、保修及后期服务等工作。
二、工程承包范围
承包范围：图纸范围内车库出入口、采光井、疏散楼梯出入口、屋面采光井等轻钢雨棚深化设计及施工，和包含材料采购、保管、运输、检验试验、施工及技术方法、成品保护并经过相关验收、保修及后期服务等工作。具体包含以下内容（包含但不限于）：
1、依据招标文件提供技术要求和图纸等资料，自主完成本工程范围内施工图纸深化设计，并确保经过相关部门审查；
2、本工程所包含材料制作加工、采购、保管、运输、检验试验；
3、配合总包完成本工程范围内预留、预埋工作，完成全部施工工作；
4、缺点整改；
5、施工过程中和其它单位协调、配合；
6、成品保护；
7、完工验收；
8、保修服务等。
三、协议工期
计划开工时间： 月 日（以监理同意开工汇报时间为准）。
本工程完工时间： 月 日。
协议工期总日历天数： 日历天（本工程工期以满足山庄项目总体进度要求为前提）
四、质量标准
工程质量标准：合格
五、协议价款
本协议暂定协议总价为￥ 元（人民币大写： ）
六、组成协议文件及解释次序
l.本协议协议书；
2.成交通知书；
3.补充协议条款；
4.本协议专用条款；
5.本协议通用条款；
6.招标文件及其附件；
7.报价文件及其附件；
8.双方查对完成工程预决算书；
9.工程建设标准强制性条文；
10.双方查对完成材料汇总表；
11.施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部相关施工、设计方面规范、标准和其它相关技术资料、技术说明；
协议推行过程中双方签署补充协议等法律文件均作为本协议不可分割一部分，优先使用。
七、本协议书中相关词语含义和本协议第二部分《通用条款》中分别给予它们定义相同。
八、承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。
九、协议生效
协议签订时间： 月 日
协议签订地点：济南市历城区
本协议双方约定：自双方签字盖章之日起生效。
十、附件
1、房屋建筑工程质量保修书
2、安全生产协议
3、技术要求
4、工程量清单

发包人： 承包人：
（公章） （公章）
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：
（签章） （签章）
经办人：