神木新村支护合同(建工总公司).doc

建设工程（基坑支护）施工合同编号：2012（ 号）工程名称：神木新村产业发展服务中心项目工程地点：神木新村发包单位：陕西省建工集团总公司 神木新村产业发展服务中心项目部承包单位：陕西省建筑基础工程公司第六分公司合同签订日期： 年 月 日建设工程（基坑支护）施工合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，结合本工程具体情况，经双方友好洽商，在平等自愿、诚信合作的原则下，共同签订神木新村产业发展服务中心项目基坑边坡支护工程施工承包合同，条款如下：第1条 工程概况1.1工程名称：神木新村产业发展服务中心项目1.2工程地点：神木新村1.3承包工程内容：完成神木新村产业发展服务中心项目基坑边坡支护工程施工方案（图纸）的设计，依据支护设计图纸的技术要求完成本项目基坑支护加固工程的全部施工内容。1.4承包工程范围：1.4.1施工范围包括：人工修整边坡摩擦土钉钢筋的制作及安装置入铺设钢筋网片现场搅拌砼并喷射砼面板各种材料的复试及报验施工资料的整理汇编竣工交验。1.5承包方式：本项目支护工程乙方以包工包料、包人工机械费、设备进出场费、工程管理费、工程利润的方式进行包干施工。注：上述承包费用中不含施工水电费，双方仅用收款收据结账。第2条 分包企业资质情况 营业执照号码： 有效期止：资质证书号码： 有效期止： 安全生产许可证号码： 有效期止：第3条 工程工期3.1计划开工日期：2012年 月 日。3.2本工程暂定总工期为 天（有效工期）。施工期间甲方必须负责协调土方开挖单位与乙方边坡支护的施工穿插进行，并紧密配合，应要求土方开挖必须按支护施工的程序及分次、分段、分层开挖深度要求实施，为支护施工创造合理且安全良好的条件；施工中甲方负责周边关系和村民干扰的协调处理。支护施工的具体开工日期以双方实际商定时间为准。本工程施工期间如遇雨、雪天或不可抗力因素（含土方开挖而影响的工期滞后），其支护施工工期应予以顺延。第4条 工程质量等级4.1乙方施工中应严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸施工组织设计施工方案要求进行施工，工程质量经验收达到合格标准。4.2本工程如因乙方基坑支护施工质量带来的边坡坍塌及因此产生的安全事故，其一切风险责任和经济损失概由乙方承担，乙方并应按甲方要求及时修复补强。4.3本项目边坡支护加固成型后，非乙方原因或边坡堆载超限（指大于支护设计图纸要求的静载值参数和图纸设计要求所示的安全使用有效期）及坡体渗漏水源，所引起的边坡坍塌和裂缝，其责任和损失与乙方无关。第5条 合同价款及结算5.1本基坑边坡支护工程合同承包单价：100元/m，工程量计算办法：坡面编网喷射砼面层的实测面积+坡顶以上外翻沿的实测面积=该项实际完成工程量，实测面积该分项承包单价=该分项工程造价；（承包价不含施工水电费。）5.2基坑支护施工中如因地质情况或其他原因引起的图纸设计变更而增加的其他费用，双方现场以认价认量的办法办理工程签证，一并计入工程决算中。第6条 双方责任事项6.1甲方负责将水、电源引至施工现场附近，并应满足施工要求；施工中乙方负责将水、电源引入施工基坑，施工所用水、电费均由甲方承担； 6.2乙方负责本项目基坑边坡支护施工的质量管理、技术管理、施工管理及安全文明管理；支护工程施工资料按一般临时性资料汇编整理，并装订成册，在工程竣工验收后上交甲方一式三套。6.3甲方负责办理和承担在施工期间有关市政、市容、环卫、城建、周边关系协调（含扰民和民扰）等方面属甲方应办理的相关建设手续和费用，以保证工程的正常进展。第7条 工期奖罚7.1按本合同规定的全部工程内容进行施工，工期每推迟一天，甲方按 元/日罚款；工期每提前一天，甲方给予乙方同等奖励。7.2该工程在施工中，如出现因甲方原因造成的乙方人员、机械窝工连续24小时以上时，甲方应按规定给予乙方窝工补偿，并办理签证。第8条 质量与验收8.1本工程执行“乙方负责委托设计、乙方承包施工、乙方应对工程质量负责到底”的质量管理原则。8.2本基坑支护工程应保证主体工程在+0.000施工期间和该基坑在+0.000土方未回填完之前（指在正常的施工时限内和设计图纸所示的基坑支护安全使用有效期内）基坑边坡的稳定性和后序施工的安全性。8.3本工程完工后，由总包方、监理方、分包方共同及时组织竣工验收，其质量标准应符合设计图纸的要求，并达到合格标准。8.4对本工程质量的评定如双方发生争议时，可由工程质量主管部门和法定机构评审裁定，由此引起的费用由责任方承担。第9条 安全生产：9.1进场作业人员必须接受甲方的安全教育，且合格后方可上岗。9.2施工用电乙方不得私自拆改，如有变动，必须经甲方批准，拆改后应及时恢复。9.3乙方有下列安全违规行为，甲方将给予处罚：(1)非特种作业人员从事特种作业，特种作业人员不持证上岗。(2)非本工种人员乱摸乱动机电设备。(3)未执行本工种安全技术交底，违章作业，冒险蛮干。(4)不走正式安全通道，翻爬栏杆、脚手架等违章行为。(5)高处作业向下投掷物体。(6)机电设备缺防护装置，未按操作规程操作。(7)现场临时用电不符合安全要求。(8)班组长未对班组人员进行书面安全技术交底。(9)未经甲方责任人批准，随意挪动、拆除和破坏现场的各种防护装置、防护设施和安全标志。(10)如有违反以上条款，甲方将视其情节轻重，处以50元2000元罚款。9.3安全协议：乙方进场工人必须认真遵守甲方安全生产管理。乙方必须为作业人员购买人身意外伤害保险。具体安全事宜详见安全管理协议。第10条 工程款的支付办法10.1本工程无预付款，付款办法实行分次、分期和分批支付。10.2乙方完成本项目全部支护工程任务时，甲方应及时支付至乙方已完成工程量预算造价的95%（此项付款时限应在乙方完工后设备撤场之前）；下余5%工程款甲方应保证在主体工程出0.000后一次性支付清，逾期视为甲方违约。施工中因甲方因素造成工期拖延或中途停工时间长达7天时，甲方应按上述约定对乙方已完的工程进行验收，并分节点支付工程款。10.3工程竣工验收合格后，乙方应及时向甲方呈报工程决算资料，由乙方上报之日起，甲方应保证在15天内审批完决算资料，并返还乙方一份，作为双方结算依据；逾期，将视为甲方已认可乙方上报的结算数据。10.4甲方在付款期内，不得以任何理由拖延和拒付所欠乙方的工程款；否则，甲方应承担违约所引起的一切经济损失和违约责任。第11条 材料供应本工程所用的全部钢筋、水泥、沙石料及各种辅料均由乙方采供，并承担费用；乙方负责原材料的进场复试及报验费用，应保证选购合格的原材料。第12条 双方施工中其它事项12.1甲方工地负责人： 乙方工地负责人： 12.2乙方人员应遵守地方政府及甲方和监理方的相关规章制度，服从管理和调配，做到安全文明施工。第13条 其他约定13.1此合同未尽事宜，双方友协商解决。如协商未果，交由工程所在地法院判决。13.2与本合同有关的施工图纸资料、会议纪要、工程签证、工程预决算、技术资料均为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力。13.3任何一方单方违背本合同任何条款时均视为违约，如单方违约时，应承担因违约给对方造成的一切经济损失和法律责任。13.4本合同在执行中因甲方因素造成的该工程中途停建、缓建，拖建则不应该影响本合同的正常履行，或变相延误本合同的正常付款时限。13.5本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。此合同由双方签字盖章之日起生效，至工完帐清时自行解除。本合同规定，在工程款未支付清之前，合同时限不受法律规定时效的影响，将持续生效。13.6合同签约地：13.7乙方银行信息开户名称：开户银行：银行账户：发包方（甲方）： 承包方（乙方）：项目负责人： 项目负责人：合同签订时间：2012年 月 日5