消防合同范本.doc

----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

建设工程施工合同

发 包 方：
承 包 方：广东省保安消防机电装饰工程有限公司
工程名称：
工程地点：
签约地点：广州市（须补充具体的地址）
签订日期： 年 月 日

建设工程施工合同

发包方（甲方）：
承包方（乙方）：广东省保安消防机电装饰工程有限公司
经双方协商，甲方将 消防改造工程委托给乙方承包施工。依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方职责，使工程保质保量、保安全按期完成，经甲乙双方协商达成如下条款，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程项目
1.1 工程名称：
1.2 工程地点：
1.3 工程范围内容：消防喷淋系统改造、消防报警系统改造、增加消防机械排烟系统工程。
1.4 承包方式：由乙方按提供的图纸进行施工，包工、包料、包质量、包安全、包消防报建、包消防报验收负责的形式进行承包。

第二条 工程造价及付款结算方式
2.1 不含税优惠价：人民币 ￥： 元
工程预付款：签订合同甲方支付总合同价的50%，即 （小写￥： 元）给乙方；当工程完成90%后，甲方验收合格后支付总合同价的 85%，即 （小写￥： 元）给乙方：；余款待乙方办理通过消防验收后甲方一次性付清。

第三条 工期
3.1 工程工期：本工程施工期共为 天，自2014年 月 日开工至2014 年 月 日竣工验收止。实际开工期以双方现场管理代表签字为准，消防验收必须在竣工后三个月内完成。
3.2 其他因素：若因甲方原因（如停水、停电、重大设计变更、甲方指示和不可抗力等因素）所造成工程进度延误，须甲方代表签字确认以后，工期相应顺延。

第四条 工程质量标准
工程质量标准：按国家现行施工验收规范执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）、确保合格。

第五条 其它约定
5.1 工程交工验收应以施工图纸及其说明、有关变更增减书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
5.2 本合同施工项目其竣工资料应满足通过工程竣工验收的要求。甲方为乙方办理消防工程验收手续提供配合。
5.3 工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加注明并提交叁份竣工图给甲方存档；工程变更较大的，由乙方组织绘制，并经甲方确认。
5.4 工程竣工并经双方检查合格后，向甲方提供完整的竣工资料及竣工报告一式叁份。
5.5 如质量不合格，乙方在限期内返修，返修费用由乙方负责，工期不顺延；工程未经验收，甲方不能擅自动用或提前使用设备，否则，因甲方擅自动用或提前使用设备所引起的安全、质量等问题由甲方承担。

第六条 双方责任
甲方责任：
6.1 负责提供工程消防报建及消防验收所需相关资料。
6.2 施工进场前，甲方应组织相关施工单位会审施工图纸。
6.3 委派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，查验收隐蔽工程。
6.4 负责提供施工用场地及施工电源、施工用水接驳点。
6.5 提供乙方材料堆放场地、车辆进场施工等现场便利条件。
6.6 提供存放设备器材库房及施工场地。
6.7 负责与其他单位的协调工作，解决施工间配合问题及其它物业费用。

乙方责任：
6.8 对本合同承包范围内的工程质量向工程发包方负责，组织具有相应资格证书的
熟练工人投入工作。
6.9乙方负责消防及有关部门消防工程报建及验收手续,甲方协助办理。
6.10 按甲方提供的水、电源接驳点自行接驳。
6.11 分部分项工程，必须认真仔细阅读施工图纸，做好班组技术交底，对主要分项工程制定具体施工方案报甲方备案。
6.12施工进场前，乙方完成施工图纸会审，编制施工组织和材料，设备进场计划并送甲方。 严格按国家规定、标准及设计要求施工。在规定期限内，保质、保量按照合同要求完成本工程施工任务。施工期间若发生安全质量、工伤、工亡事故所造成的经济损失以及相关法律责任由乙方负责。
6.13 遵守甲方的管理和规章制度，落实文明施工、安全生产措施。
6.14 严格遵守国家相关法律、法规以及各项规章制度，因乙方不遵守相关法律、法规及各项规章制度而受到有关部门的处罚或因此承担的民事、行政或刑事责任的，均由乙方独立承担。
6.15 应按时、优质完成施工内容，确保施工内容通过消防部门验收。
6.16 乙方应购买合格的设备与材料,否则甲方有权要求乙方退换,因此而产生的费用及工期顺延均由乙方负担；乙方经甲方通知催告后仍不退换的，导致合同目的不能实现的，甲方可解除合同并要求乙方赔偿损失。

第七条 违约责任
7.1 合同双方的任何一方若不能全面履行合同条款均属违约，违约方按工程总款额的1%向对方偿付违约金。
7.2双方均须严格遵守本合同，因一方违约致使合同无法履行，违约方须按照前款承担违约责任并继续履行合同。
7.3 由于建设单位原因造成施工面无法及时搬空提供施工场地及工程款未能及时支付乙方,造成工程进度无法进展，应按实际工期顺延，顺延期间由双方协商确定。
4.1 7.4 本工程合同工期如增加工程量或因甲方原因影响工程进度，经双方协商办理工期顺延签证；因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

第八条 合同纠纷解决
合同履行过程中，若发生争议或经济纠纷，双方本着实事求是精神，平等互谅，协商解决。若双方协商不成功，则向合同签订地的人民法院起诉。

第九条 工程保修期
本工程的质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；保修期为壹年，保修期内，在正常使用情况下，属乙方工程质量问题，由乙方负责；该条例未规定的其他项目的保修期由双方另行协商确定。

第 九条、合同生效
9.1 合同订立时间： 年 月 日
9.2 合同订立地点：甲方所在地
9.3 本合同经双方签字之日起即生效。
9.4 本合同如有未尽事宜，双方另行协商。
9.5 本合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

发 包 方：（公章） 承 包 方：（公章）

委托代理人： 委托代理人：

日 期： 日 期：