土方及管网施工合同.docx

.
织金县水环境综合治理工程宝桢湖公园Ⅰ标（北湖）

土方及管网施工

分
包
合
同

发包人：贵州绿纯环境开发有限公司
承包人：
时 间：2017年9月 日
地 点：贵阳市观山湖区
精选合同协议
土 方 及 管 网 施 工 合 同

甲方：贵州绿纯环境开发有限公司 （以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，保证织金县重要工程的顺利实施，甲、乙双方就“织金县水环境综合治理工程宝桢湖公园Ⅰ标（北湖）土方及管网工程”施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。
第一条 工程概况
（一） 工程名称：织金县水环境综合治理工程宝桢湖公园Ⅰ标（北湖）土方及管网工程
（二） 工程地点：贵州省织金县城区
（三） 工程范围及内容：土方及管网部分含辅助材料费及人工费；甲方提供施工图纸在现场指定区域内进行施工，人工、机械设备及实施组织，土方的开挖，运输、填筑、场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土及基坑回填土等。
第二条 工程价款、工程结算及工期
1．本工程为固定综合单价合同，合同暂估总价为（大写）： （ 元）人民币。
2.合同清单工程量为暂估量，工程完工结算以甲方（或以业主或业主委托的审计单位）最终审计确定的工程量据实结算，项目所有单价不因工程量增减而调整。
3.乙方同意本工程合同清单范围外发生的增项，若“《工程量清单》中无类似项目的单价或合价可供参考，”则增项单价计价依据为：在业主审定项目单价的基础上下浮 。
4．合同价格所包含的其它内容：乙方负责在乙方承包单项工程范围内的与甲方、监理及甲方邀请的其他专业分包单位工作协调费用及税收。
5．乙方工程款部分所涉及的税收由乙方承担（税收金额为乙方工程款的3.49%，在最后结算时由甲方全额扣除）。
6．监督小组由甲方安排人员组成，负责监督乙方的所有工作，主要监督工作：材料质量、施工进度的审查等。
7. 资料收集汇总，由乙方提供基础资料交项目部组织收集及报验工作，乙方随时根据甲方要求进行配合，乙方无条件配合项目部的工作安排。
8. 本工程不设预付款，在甲方未收到业主支付的相关工程款以前，乙方承诺不向甲方申请支付各阶段工程款；在甲方收到业主进度款后，按甲方收到业主进度款的对应比例支付给乙方。
9. 由于本项目工期较短，乙方承诺在工程实施期内，不对因物价变化等对工程辅材、人工、设备等单价进行调整，亦不对项目单价、总价（工程量增减导致的除外）进行调整。
10.乙方收款前应向发包人提供合法合的 ，税率为按照国建规定执行。
11.施工用电的线路架设、变配电装置、手续办理和施工用水相关费用等已含在投标报价中，甲方不再另行支付。
12. 计划开工日期： ，计划完工日期： ，总日历天数 天。
13.原则上工期按照招标文件中约定的工期执行，若存在由于非乙方因素引起的阻工、窝工、不可抗力等因素影响，工期可以顺延，但费用不作任何调整；乙方承诺2017年9月18日前进场开展前期施工准备相关工作。
第三条 工程质量及技术要求
本工程严格按照国家现行《园林工程质量验收标准》、《市政工程验收规范》、等进行施工和验收。同时，本协议约定：乙方承诺在工程实施期内，严格按照国家及行业相关规定控制工程施工质量，所用于工程的所有原材料、设备等均为符合国家及行业标准的原材料、设备，同时保证工程施工质量满足国家及行业标准。
第四条 双方责任
（一） 甲方责任
1、审核乙方上报的进度计划及质量保证措施，向乙方提供经监理单位审批的施工组织设计及相关技术资料。
2、按本协议约定，向乙方支付工程款。
3、甲方随时检查乙方工程质量、进度、安全。
4、甲方提供图纸一套。
（二） 乙方责任
1、乙方须建立符合国家强制性标准要求的项目组织机构，设立专职管理人员，持证上岗。乙方现场管理人员承诺现场办公，外出工地必须请假，并取得甲方的项目负责人同意后方可离开工地。
2、乙方应避免在作业时间和非作业时间对公众和附近居民的财产造成损失和人身造成伤害，若造成财产损失（含工程爆破损失责任）或人身伤害的，乙方承担相应责任并予以赔偿，并将事件经过及时报监理人和保险公司。
3、若乙方施工进度不能满足发包人工期要求，甲方有权更换承包人，乙方应无条件执行。
4、现场安全文明施工按贵阳院相关规定执行，按现场实际施工情况出项（安全文明施工已含在投标报价中）。
5、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，根据甲方及业主对工程项目管理目标的要求，组织物资材料、劳动力，做好工程质量、工期、做好安全生产、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护对本工程承包范围内的安全负责，做好计量检测、实验化验、工程资料、申报工程进度款、整体工程验收等工作。并随时接受、服从甲方和业主的监督、检查、管理。必须组建强有力的施工管理层，保证施工正常进行。
6、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返工、工期拖延损失及各种罚款。
7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
8、无论甲方是否支付工程款，乙方应保证及时支付供应商材料款和工人工资，若出现拖欠材料款及工人工资引起的堵门、闹事、罢工等情形，责任由乙方承担，甲方有权根据事态及影响的严重性，做出罚款。
9、按工程资料管理制度向甲方提供准确、合格的工程资料（如材料验收记录、工程进度资料等）。否则造成的一切后果乙方自行承担。
10、现场协调工作：乙方在项目报价中充分考虑了项目协调、征地、拆迁等可能存在的阻工、窝工等风险，所造成的设备、人员等窝工均由乙方承担。
第五条 材料、设备管理
1．材料及设备由乙方根据工程需求自行采购，并经业主方验收、签字认可后方可使用（相关材料验收资料需按要求提供给甲方一份存档备案）。如经验收不合格，发生的损失责任及费用由乙方全部承担。
2、乙方自行采购材料时应索取正规发票提供给甲方，提交的发票总额为所承包工程乙方结算总额的 50.00%，人工费造册金额为所承包工程乙方结算总额的50.00%，并按甲方财务要求交甲方财务汇总（乙方需提供人工工资花名册及身份证复印件。若提供假发票、乙方将无条件接受假发票金额的10.00%处罚，并承担国家税收相关的法律责任）。
第六条 工程款的支付

第七条　工程质量保证
1、质保范围：乙方签定的单项工程范围内。
2、质保期：初步验收后1年。
3、质量保证金：合同结算价款的5.00%。
4、质保期内产生的费用由乙方全部承担。
第八条　不可抗力
1、因不可抗力事件延误的工作时间由乙方向甲方报告，再由甲方上报监理单位，根据监理批复意见执行。
2、因不可抗力事件导致的费用按甲方同业主方签定的合同执行。
第九条 协议纠纷
因履行本协议发生的一起争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，提交当地仲裁委员会申请仲裁。
第十条　合同解除
1、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付乙方已完工作量工程款。
2、在实施过程中乙方的工程进度及工程质量不能达到甲方规定的进度计划及工程质量要求，甲方随时可以撤销与乙方签署的合同，因以上原因产生的损失全部由乙方承担。
第十一条　合同终止
双方履行合同全部义务；工程价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第十二条 已标价工程量清单

第十三条　其他
1.本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
2.本合同经双方 签字（章）后生效。

甲方： 乙方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
授权委托代理人： 授权委托代理人：
开户银行：
账号：

签订地点： 签订日期： 年 月 日

额表SUAN9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999