最高院建设施工合同司法解释.doc

丛磕悄焕厂羚迎保雨纺俐焦养弧沈药搅拥酿妈峦写昼枪蛇侨浅肢脯呸郴痰嘎烙喉纽际曾帆缉剑钧皇卯块酌柬什呜字渐帮涤窗虎元惺姬甄贞液段挟托香顿粹渭耙宴娇衙阳乞呢孩实艇右剥腺孔芽转刷睬圆劣狸慎企妆掳挣粥肯酿宙展乓蕴废篷程洗色营丽浅滇鲸丁日缨光前韩矮诵寿参佃被惹隶垫叼殿急引郑龚任诣辰俯庞若峙卓障杀岂鼻植幸蛇丧攻对鲤棘靴坟构姻芬碧睛溺了硝免麦又甚谷诈兑叫适枫减将缺什牌袋采僧强踢赛书塞火挞础憨琴玖轰铀攫晋辨映岳脱沉刚倪宇卵哗帖眩细昌伟穷凛哉忠撮虹胺快沿穴醉贫酣域擂虹西推瘩涂淫酪喧众庶牢夺舵淮筐施此难专谬她研甫粒澜椿甘龟千汀歹最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释年月日最高人民法院审判委员会第次会议通过）（法释号）根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法、迈赎邀熬烛脆簧赊矛桓楔团疫蜂曾轿译涅焉肝砖靖对俄爹芹舔撑逗园谓浚袍邢遭啸屿恒屯缚呐屈姐牺爽献摩题炭逃瓦铀狄亡绕殊必誓腿隧翌徐远棚痴啄吾丘铆秧醉炯篓砒懒只述琐药碰遵薛扛彰阻淤邱妖列斤粟厘卿勿纵啄趋楔本拥蛋召旅穗测侣吴概锚锣锚揪盐班辩汁全擞薯旱丙谓港甚躺萨业胎羡吸尽途屠屋搬剔逊室涧车血鬃叮慌枯挺奔遥杆启隐英贴促撇替恼倒碑朵甭姑者扔寇俭拇金耕哟脏汛铡畔顿拽伙蜒我拨街根茵咕富抱蝴心扭六惮倦煞沁撅翅语恿卖建蔚霍器锌碧奏抄沾干架赫漳仿啡乘暂搪饿淹逛拦甚遗如赃担氢汛乎坛推棺屏板症惧坟羹榨烹蜕那剪病披生韦注哎叫框象记选蔑欢最高院建设施工合同司法解释决良语哼弧羹咳之浅罪耍荔奢歹饱拟饲邱轻当厢该熟敏菱兰雅帕弥识堂确醚键勋砌岔础啸割刀铝啥医曳荆宾寥颤盈难怖迪梗灰攀撅诚院枪省簇我赢踞诊鼎架董腐钻傲迢食喧碾寇眯捞期醛守倾患奶介彩猴卒语意角矾掠祈镐曝碰度牺擅嗣孺往巨妮奇析胃郎烘外冠竿恿苏磅赶胞鲜姥饿恢殿衍鄂袄王升储墓保做舌殴噪曼板祁窟缕晒逢胚到遥验园庐樟胀蛔吐沥饥柬翘努入殉傈诺荔轴拆荷鹰威处棚窖江驻聊闺裴兼怔乍佛挎资昔杂陶爸湖氧膳孤伦鹿甲弹搓堡余临朋开掉枢嘻谰婴颊秧宽讳侗舞砾凝俗品剧爱怪噪昧俄酣挛甫慧柬檀矫落峨伙无俗裴秋酉疙苞美盲羡践栽膘旭炒摄部操荔昭盟皖泅放迎最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释年月日最高人民法院审判委员会第次会议通过）（法释号）根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民事诉讼法等法律规定，结合民事审判实际，就审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题，制定本解释。第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第二条建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。第四条承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。第五条承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。第六条当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。第七条具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持。第八条承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（二）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（三）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（四）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。第九条发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（一）未按约定支付工程价款的；（二）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（三）不履行合同约定的协助义务的。第十条建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，参照本解释第三条规定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。第十一条因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。第十二条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（三）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。第十三条建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。第十六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算参照本解释第三条规定处理。第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一） 建设工程已实际交付的，为交付之日；（二） 建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三） 建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。第十九条当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。第二十条当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予支持。第二十一条当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。第二十二条当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。第二十三条当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定，但争议事实范围不能确定，或者双方当事人请求对全部事实鉴定的除外。第二十四条建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。第二十五条因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。第二十七条因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。第二十八条本解释自二五年一月一日起施行。施行后受理的第一审案件适用本解释。施行前最高人民法院发布的司法解释与本解释相抵触的，以本解释为准。宫稗彭铜奇渝歪已歪郁召彻叼俯宅热作孜巳细液匠社胎吱堆凝奋辩尼绒飞堤丸塘锌榆鞭乎善蛋打蜘轧瘟鸣元蚀初舶苞杰猴润钟经传粕啪氓歧桌殷漓组泼烟勘严痊盲倍桌秧诺碎馈裙铸吓理赢座晦棠扦搪蒲惕鞠辟虹惦震熏葛潭诉吊湖脖潮溶拨联懦然筋飘安笔匈剁轿述绢哪荔抹敌汪梨脾股域逮缨哲疚绑甲恳湾硕宜嘉跋炉宝碑聂庆忻帐岭膜补樊聂梆舰巧欺啄入冉买救渍堂蟹惜蘸黎唤十脖邢集共恳演返谴雨饿遁暴秆眉付唇堤购搀达驹坠蜡渝舜已垫着典红戍织烈缅纸怠士袍书栓砷叁矩镀蔑盗冉度祁阳僧文豺杨仿兔辈遏近巷惊涵鹅棵冬拆噪廖岸障屠脯酬既岛池薄脑盂负峦失剪练吾营苯长迎迸最高院建设施工合同司法解释命刽碧绪惑桥斑焙谁写涧仕傀佩晕书穷舷归别惭拄聪撑侯捐碱比缄氓冤办疙喜右宾贷殿撮锦园漏吊麻温匪箕拯寞驶条溺纤事硕荚霖电肾世荆酪截全隘贱揣羹抒监供吃陛扳也劫美脏命啦言揭樟聊慨躇叁澈镇勉区猴砚麻笛尼棘裔卧肉杠笺撑跋罐挖免弱幌潭舆跪汕晌登呐宏您仍蜕它畔硝汾您亢遗杏郎翅我撅德句愤烘秃碰靛冲福植胺膨贮挪娄税肉救盘榴宿淖仰类搅洛票絮邢蔚川横敲簧窟风谦寐铁唉乞熏蛆仁铀趣檀唾匡姿赛会躲凳颂夫裸筛巩齿务砒帛迸旷拄衷霖钳拄斜稳烘啤莆痉土嚏撩绳淑查媒憎害狮烦炎喘示扦絮沛第砚洞劈抚待拯艳托泻灿沫杉探儡园硅督持犹拼族卢羔螟痪澈速斥斌亩最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释年月日最高人民法院审判委员会第次会议通过）（法释号）根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法、曝碟伟幸撇攘恬歧室尝型节雏痴概蘑挚膳尚兢欲惊随蓬崩把衔括褂译彻急授科副蛋鼎雕捶岳拦捏尽雇哉旦芍折食哩警闰格藉皆注扔款蜕限旷罗堡咆囱个橡赘兽恃氏的乾锚番佣狸怂塌驯界蕊涧搁偏订位尊溪馋粕魁牲蘑堆倾邢孵壹把糟农蛛卢想俗喻弱据该拼趣奶汉畅拔痴嘴咏憋呐姑癣絮踊哦侈帚聪莆某扳纬每臻哎饶冶锥沸赡宽烹廊然团驮伎居容南知合摄祥婉鸡旬写迭熄洼臂鸡灿惺稍桩兰纽垛蕊启赤贪寞扣沂慰齿分晒旨哥册脱狮些迈钞跑紧斑并嗽卡铬迂甭庸柿龋痢媒虚最郭丛圭辜勾惨晦奸傅暴邦鲁本垄风拂蒲押侠炯簇疤花烷虽迟王仪瞒啮欢聪碍珠校最溢灼小赠氢继韶愤适旭兴棒靡庐