2017年造价工程师工程计价真题.doc

2017年注册造价工程师考试
建设工程计价
一、单项选择题（共72题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（）
A.为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用
B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资
C.为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用
D.在建设期内预计或实际支出的建设费用
【答案】：D。参见教材P1

2、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列工事中正确的是（）
A.到岸价=离岸价+运输保险费
B.到岸价=离岸价+进口从属费
C.到岸价=运费在内价+运输保险费
D.到岸价=运输在内费+进口从属费
【答案】：C。参见教材P6

3、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。
A.2386.8 B.2176.0
C.2362.0 D.2352.6
【答案】：B。参见教材P7

4、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（）
A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
B.一般计税法，简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%
C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
D.采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
【答案】：D。参见教材P14。

5、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工用具折旧费的是（）
A.仪器仪表使用费 B.施工机械财产保险费
C.大型机械进出费 D.大型机械安拆费
【答案】：A。参见教材P11

6.下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（）
A.单独列项的增值税 B.材料价格预涨费
C.周转材料摊销费 D.各种现场用水、用电费
【答案】：B。参见教材P20

7、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。
A.建设管理费 B.建设单位管理费
C.建筑安装工程费 D.基本预备费
【答案】：A。参见教材P26

8、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）
A.施工单位参加试运转人员的工资
B.单台设备的单机试运转费
C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用
D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用
【答案】：A。参见教材P29

9、某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5%，该项目建设期价差预备费为（）万元。
A.1006.25 B.1525.00
C.2056.56 D.2601.25
【答案】：C。参见教材P31

10、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。
A.200 B.500
C.520 D.600
【答案】：C。参见教材P31

11、关于建设工程的分部组合计价，下列说法中正确的是（）
A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价
B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元
C.是利用产出函数进行计价
D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点
【答案】：B。参见教材P34

12、下列定额中，项目划分最细的造价定额是（）
A.材料消耗定额 B.劳动定额
C.预算定额 D.概算定额
【答案】C，参见教材P40

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（）
A.工程设备暂估价 B.专业工程暂估价
C.暂列金额 D.计日工费
【答案】A。综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。参见教材P38

14、根据《建设工程工程量清单计价规划》（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工计算基础的是（）
A.定额人工费
B.定额人工费+定额材料费
C.定额人工费+定额施工机具使用费
D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费
【答案】B。计算基础中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额施工机具使用费”。参见教材P46。

15、根据《建设工程工程量清单计价规划》（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）
A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械
B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价
C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写
D.计日工单价有投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算
【答案】B。选项A错误，计日工表包括人工、材料、施工机具；选项C错误，计日工表项目名称、暂定金额由招标人填写；选项D错误，投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。参见教材P50。

16、已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作事件占工序作业事件的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的事件定额为（）工日/10m3。
A.13.33 B.13.16
C.13.13 D.12.50
【答案】B。参见教材P63.供需作业时间=基本工作时间/（1-辅助时间%）=1/（1-5%）=1.053。时间定额=工序作业事件/（1-规范时间%）=1.053/（1-3%-2%-15%）=1.316（工日/ m3）

17、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）
A.机械时间利用系数=机械纯工作时间1h正常生产率×工作班纯工作时间
B.机械时间利用系数=1/机械台班定量定额
C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h））
D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h））/机械在一个工作班内纯工作时间
【答案】C。参见教材P66。

18、已知砌筑1 m3砖墙中砖净量和损耗分别为529块、6块，百块砖体积按0.146 m3计算，砖浆损耗率为10%。则砌筑1 m3砖墙的砂浆用量为（）m3。
A.0.250 B.0.253
C.0.241 D.0.243
【答案】A。砂浆净用量=1-529×0.146÷100=0.228 m3；砂浆消耗量=0.228×（1+10%）=0.250 m3。参见教材P65。

19、关于材料单价的计算，下列计算公式中正确的是（）。
A.
B.
C.
D.
【答案】：A。参见教材P69

20、其挖掘机配司机1人，若年制度工作日为245天，年工作台班为220台班，人工工日单价为80元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。
A.71.8
B.80.0
C.89.1
D.132.7
【答案】：C。参见教材P2、4、20

21.在计算预算定额人工工日消耗量时。含在人工幅度差内的用工是(）
A.超运距用工
B.材料加工用工
C.机械土方工程的配合用工
D.工种交叉作业相互影响的停歇用工
【答案】：A。参见教材P79

22.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班。当机械幅度差系数为20%时。该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为（）台班
A.8.0
B.10.0
C.12.0
D.12.5
【答案】：C。参见教材P80

23.概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。
A.项目划分
B.主要工程內容
C.主要表达方式
D.基本使用方法
【答案】：A。参见教材P83

24.设备工器具基期单价、购置数量分别为p0、q0，报告期单价、购置数量分别为p1、q1，则利用派氏公式表达的设备工器且价格指数为（）
A. B.
C. D.
【答案】D。参见教材P108

25.“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。
A.标准化
B.有效性
C.定量化
D.高效处理
【答案】：B。参见教材P110

26.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的（）
A.技术水平对比
B.管理及监测方式对比
C.安全生产条件对比
D.环境效益对比
【答案】：C。参见教材P123

27.关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）
A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据
B.可行性研究阶段的授资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破
C.投资估算不能作为制定建设货款计划的依据
D.投资估算是核算建设项目同定资产需要数的重要依据
【答案】：D。参见教材P

28.关于我国项目前期阶段投资估算的精度要求下列说法中正确的是(
A.项目建议书阶段，允许误差大于±30%
B.投资设想阶段，要求误差控制在±30%以內
C.预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以內
D.可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以內
【答案】：C。参见教材P

29.在国外其地建设一座化工厂，已知设备到达工地的用(E)为3000万美元，该项目的朗格系数(K)及包含的内容如下表所示。则该工厂的同接费用为（）万美元。
朗格系数（K）
3.003
内容
（a）包括基础、设备、尤其及设备安装费
E×1.4
（b）包括上述在内和配管工程费
（a）×1.1
（c）装置直接费
（b）×1.5
（d）包括上述在内和间接费
（c）×1.3
A.9009
B.6930
C.2079
D.1350
【答案】：C。参见教材P130

30.按照形成资产法编制建设投资估算表:下列用中可计入无形资产费用的是（）
A.研究试验费
B.非专利技木使用费
C.引进技木和引进设督其他费
D.生产准备及开办费
【答案】：B。参见教材P138

31.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（）
A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低
B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济
C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价
D.建筑物面积或体积的增加，一股会因其单位面积造价的增加
【答案】：B。参见教材P145

32.其建筑工程的造价组成见下表，该工程的含税造价为（）
名称
人工费（万元）
材料费（万元）
机具费（万元）
管理费、规费、利润（万元）
增值税
金额及费率
800
1600

750
11%
说明
不含税
含税、可抵扣综合进项税率
不含税
--
--
A.6826.5
B.6876.0
C.7276.5
D.7326.0
【答案】：A。参见教材P14

33.当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（）
A.设备价值百分比法
B.设备系数法
C.综合吨位指标法
D.预算单价法
【答案】：A。参见教材P158

34.用全费用综合单价法编制施工图预算，下列建筑安装工程范工图预算费计算式正确的是（）。
A.∑(子目工程量×子目工料单价)+企业管理费+利润+规费+税金
B.∑(分部分项工程量×分部分项工程全费用综合单价)
C.分部分项工程+措施项目费
D.分部分项工程考+措施项目费+其他项目+规费+税金
【答案】C。参见教材P169

35.施工图预算的二级预算编制形式是指（）。
A.编制人编制、亩核人审核
B.建筑安装工程预算，设备工器购置费预算
C.单位工程预算、建设项目总预算
D.单项工程综合预算、建设项目总预算
【答案】C。参见教材P164

36.工料单价法编制施工图预算的工作有:①计算主材料②套用工料单价③计算措施项目人材机费用④划分工程项目和计算工程量⑤进行工料分析，下列工作排序正确的是（）。
A.④②⑤①③
B.④⑤①②③
C.②④⑤①③
D.④②③⑤①
【答案】：D。参见教材P205~206

37.根据《标准施工招标文件》(2007年版)，进行了资格预审的施工招标文件应包括（）
A.招标公告
B.投标资格条件
C.投标邀请书
D.评标委员会名单
【答案】：C。参见教材P175

38.为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是
A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算
B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤
C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险
D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响
【答案】：A

39.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确的是
A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响
B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项
C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金
D.计日工的暂定数量可以由投标人填写
【答案】：B。参见教材P

40.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于招标控制价的编制要求，下列说法中正确的是（）
A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制
B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的用
C.应由招标工程量清单编制单位负责编制
D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价
【答案】：C。参见教材P182~186

41.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）
A.②⑤①③④
B.①②⑤④③
C.②③①⑤④
D.①②③⑤④
【答案】A
【解析】本题考查的是招标控制价的编制。首先，依据提供的工程量清单和施工图纸，按照工程所在地区颁发的计价定额的规定，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机具台班单价；同时，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，按规定程序计算出所组价定额项目的合价，然后将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量，便得到工程量清单项目综合单价。参见教材P185。

42. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）
A. 政策法规的变化
B. 人工单价的市场变化
C. 政府定价材料的价格变化
D. 管理费、利润的风险
【答案】D
【解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。对于承包人根据自身技术水平，管理、经营状况能够自主控制的风险，如承包人的管理费、利润的风险，承包人应结合市场情况，根据企业自身的实际合理确定，自主报价，该部分风险由承包人全部承担。参见教材P193。

43.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（）
A.设计图纸与招投标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准
B.暂列金额应按照招投标工程量清单中列出的金额填写，不得变动
C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费
D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价
【答案】B
【解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。答案A错误，在招标投标过程中，当出现招标工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。答案C错误，招标文件中在其他项目清单中提供了暂估单价的材料和工程设备，应按其暂估的单价计入清单项目的综合单价中。答案D错误，总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。参见教材P197。

44.施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（）
A.专业工程暂估价
B.暂列金额
C.工程设备暂估价
D.计日工单价
【答案】D
【解析】本题考查的是招标控制价的编制。参见教材P185。

45. 关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）
A. 联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标
B. 资格预审后联合体增减、更换成员的，期投标有效性待定
C. 由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级
D. 联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金
【答案】D
【解析】本题考查的是编制投标文件，联合体投标的，其投标保证金由牵头人或者联合体各方递交，并应符合规定。参见教材P202。

46. 下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是（）
A. 投标文件的澄清
B. 施工组织设计评审
C. 形式评审
D. 不平衡报价分析
【答案】D
【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。规定，清标工作主要包含下列内容：（1）对招标文件的实质性响应；（2）错漏项分析，（3）分部分项工程项目清单综合单价的合理性分析；（4）措施项目清单的完整性和合理性分析，以及其中不可竞争性费用正确分析；（5）其他项目清单完整性和合理性分析；（6）不平衡报价分析，（7）暂列金额、暂估价正确性复核，（8）总价与合价的算术性复核及修正建议；（9）其他应分析和澄清的问题。参见教材P204。

47.我国某世界银行货款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国內投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国內甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评价标为（）万美元
A.5000
B.4625
C.4600
D.4575
【答案】：D

48.关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列做法中正确的是（）
A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正
B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力
C.投标入应接受修正价格，否则将没收其投标保证金
D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准
【答案】：A。参见教材P166

49.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）
A.交钥匙总承包
B.EPC总承包
C.设计-施工总承包
D.工程项目管理总承包
【答案】：B。参见教材P212

50.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本:其成本费用应由（）等组成
A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费
B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润
C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用
D.公司本部美用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用
【答案】：C。参见教材P216

51.国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是（）
A.清标
B.审标
C.评标
D.定标
【答案】：C。参见教材P222

52.为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程。在施工会同中约定的基准日期一股为（）。
A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天
B.招标文件中规定的提交投标文件截止时同前的第42天
C.施工合同签订前的第28天
D.施工合同签订前的第42天
【答案】A。参见教材P227

53根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），中标人投标报价浮动率的计算公式是（）

【答案】C
【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。实行招标的工程，承包人报价浮动率L=（1-中标价/招标控制价）×100%，中标价和招标控制价均不含安全文明施工费。参见教材P228
54. 某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2.合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时，综合单价以招标控制价为基本调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。
A.137.70
B.155.25
C.186.30
D.207.00
【答案】A
【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。3000/4000=75%，工程量减少超过15%，需对单价进行调整。P2×（1+15%）=600×（1+15%）=690元/m2﹥450元/m2，P2×（1-L）×（1-15%）=600×（1-10%）×（1-15%）=459元/m2﹥450元/m2，该项目变更后的综合单价应调整为459元/m2，结算价=459元/m2×3000=137.7（万元）参见教材P230-231
55.某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整差额，调价因素及有关数据见下表。某月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（）万元。

人工
钢材
水泥
砂石料
施工机具使用费
定值
权重系数
0.10
0.10
0.15
0.15
0.20
0.30
基准日价格或指数
80元/日
100
110
120
115
-
现行价格或指数
90元/日
102
120
110
120
-

56.根据《标准施工超标文件》（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）
A. 发包人提前向承包人提供材料和工程设备
B. 工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工
C. 因发包人原因导致工程试运行失败
D. 异常恶劣的气候条件导致工期延误
【答案】D
【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A，发包人提前向承包人提供材料和工程设备，可以索赔费用；选项B，工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工，可以索赔工期、费用和利润；选项C因发包人原因导致工程试运行失败，可以索赔费用和利润；选项D，异常恶劣的气候条件导致工期延误，可以索赔工期。参见教材P238
57.关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）
A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付
B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付
C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担
D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证
【答案】D
【解析】本题考查的是其他类合同价款调整事项。选项A错误，承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与进度款同期支付；选项B错误，如果现场签证的工作没有相应的计日工单价，应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机具台班的数量及其单价；选项C错误，合同工程发生现场签证事项，未经发包人签证确认，承包人便擅自实施相关工作的，除非征得发包人书面同意，否则发生的费用由承包人承担；选项D正确，现场签证是指发包人或其授权现场代表（包括工程监理人、工程造价咨询人）与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所做的签认证明。参见教材P243-245
58. 某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日，②因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日③几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人所赔的人工费为（）元
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500
【答案】C
【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。（1）异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔；（2）抢修道路用工的索赔额=20×200=4000（元）；（3）停电导致的索赔额=10×200×25%=500（元），总索赔费用=4000+500=4500（元）。参见教材P242

59. 关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）
A. 在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任
B. 若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿
C. 若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿
D. 若初始延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿
【答案】B
【解析】本题考察的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误，“初始延误”者应对工程拖期负责，在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任；选项B正确，若果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人即可得到工期延长，又可得到李静补偿；选项C错误，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿；选项D错误，如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。参见教材P243
60. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（）
A. 合同文件中规定的各种费用支付项目应予以计量
B. 因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量
C. 成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量
D. 总价合同应按实际完成的工程量计算
【答案】A
【解析】本题考查的是工程计量。选项A正确，工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容。合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等；选项C错误，成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量；选项D错误，采用工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量应按照与单价合同相同的方式计算，即：以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家工程量计算规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定；采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。参见教材P245-246

61. 关于施工合同预付款，下列说法中正确的是（）
A. 承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款
B. 采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利
C. 预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少
D. 预付款的额度通常与主要材料的构建费用占建安费的比列相关
【答案】D
【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误，预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的；选项B错误，采用起扣点计算法对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金；选项C错误，预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少；选项D正确，工程预付款额度一般是根据施工工期、建安工作量、主要材料和构建费用占建安工程费的比例以及材料储备周期等因素经测算来确定。参见教材P246-247
62关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）
A. 期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%
B. 期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%
C. 综合单价发生调整的项目，其曾剑飞在竣工结算时一并结算
D. 发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后在支付全部进度款
【答案】A
【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项B错误，进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%；选项C错误，综合单价发生调整的，以发承包双方确定调整的综合单价计算进度款；选项D错误，若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。参见教材P247-248
63. 发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）
A. 将该工程自主拍卖
B. 将该工程折价出售
C. 将该工程抵押贷款
D. 催告发包人支付，并索要延迟付款利息
【答案】D
【解析】本题考查的是竣工结算。发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。参见教材P251

64. 关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（）
A. 承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
B. 承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
C. 承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
D. 承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止
【答案】D
【解析】本题考查的是最终结清。选项A错误，承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔；选项B错误，承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔；选项C错误，选项D正确，提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。参见教材P252-P253
65. 调节是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是（）
A. 承包人对调解书有异议时，可以停止施工
B. 发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的不补充文件
C. 发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人
D. 调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止
【答案】C
【解析】本题考查的是合同借款纠纷的处理。选项A错误，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后28天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由。但除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改，或合同已经解除，承包人应继续按照合同实施工程；选项B错误，调解人应在收到调解委托后28天内，或由调解人建议并经发承包双方认可的其他期限内，提出调解书，发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件，对发承包双方具有约束力，双方都应立即遵照执行，选项D错误，除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的人气即终止。参见教材P254.
66. 下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）
A. 工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程借款
B. 工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用
C. 工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款
D. 承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理
【答案】C
【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A正确，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持；选项B正确，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；选项C错误，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持；选项D正确，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。参教材P256.

67、根据《建设项目工程总成本合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216），下列变更事项，属于采购变更的是（）
A.对设备规格和数量的调整
B.改变检查、检验、检测、试验地点
C.重新进行竣工实验
D.对配套工程系统的工艺调整
【答案】B。参见教材P261。

68、根据FIBIC《施工合同文件》（1999版）通用合同条件，关于发包人对保留金的保留和返还，下列说法中正确的是（）
A.每次期中支付时扣留2.5%~5%作为保留金
B.签发整个工程的接受证书后，返还40%的保留金
C.工程最后一个缺陷通知期满后，返还剩余的保留金
D.如承包人有尚未完成的工作，不应返还剩余的保证金。
【答案】C。参见教材P273。

69、根据《家呢工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的资料包括（）
A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告
B.施工单位签署的质量合格文件
C.竣工结算报告
D.施工单位签署的工程保修书
【答案】D。参见教材P275

70、下列竣工财务决算说明书的内容，一般在项目概况部分予以说明的是（）
A.项目资金计划及到位情况
B.项目进度、质量情况
C.项目建设资金使用与结余情况
D.主要技术经济指标的分析、计算情况
【答案】B。参见教材P281

71、某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示。则K车间应分摊的建设单位管理费为（）
项目名称
建筑工程费（万元）
安装工程费（万元）
需安装设备费（万元）
建设万元单位管理费（　）
建设项目
6000
1000
3000
210
K车间
2000
500
1500

A.70
B.75
C.84
D.105
【答案】K车间应分摊的建设单位管理费=（2000+5000+1500）/（6000+1000+3000）×210
=84万元。参见教材P291。

72、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）
A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%
B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金
C.采用同城质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2%
D.质量保证金的返还期限一般为2年
【答案】B。参见教材P294~295。

二、多项选择题（共24题，每题2分。每题的备选顶中，有2个或2个以符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
73.计算设备进环节增值税时，作为计算基数的计税价格包括（）
A.外贸手续费
B.到岸价
C.设备运杂费
D.关税
E.消费税
【答案】：BDE。参见教材P7

74.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理的有（）
A.仪器仪表使用
B.工具用具使用
C.建筑安装工程一切险
D.地方教育附加费
E.劳动保险费
【答案】：BDE。参见教材P11

75.国外建筑安装工程费用中的开办费一股包括（）等
A.工地淸理