桥塔钢结构合同.doc

专业收集整理精品文档！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！=固原火车站大桥桥塔工程施工合同发包方（甲方）： 公司固原火车站大桥项目经理部承包方（乙方）： 施工合同 发包人（全称） ： 固原市火车站大桥施工工程项目部（以下简称甲方）承包人（全称） ： （以下简称乙方）合同签订地点： 宁夏回族自治区固原市 合同签订时间： 2012年10月24日 依据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利互惠的原则，双方就本工程的具体事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 固原市火车站大桥施工工程 ；2、工程地点： 宁夏回族自治区固原市 ；3、工程内容： 等工作。二、工程承包范围 承包范围：涉及桥塔 安装以及甲方指定的全部工作 。承包方式:专业承包施工，至验收合格。三、合同工期 开工日期： 2012年 月 日 竣工日期： 2013年 月 日 合同工期总： 上述开交工起止时间 工作日，安装工作6月18日完成。 四、质量标准 本工程质量标准：公路桥涵施工技术规范（JTG/T F502011）；钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）；城市桥梁工程施工与质量验收规范（CJJ2-2008。五、合同价款 单价： 元/吨，约 吨，合计金额（人民币，以下同） ：（大写） 万元整（暂定） ；（小写） 万 元整。 六、付款约定 1、工程进度款支付：合同签订后付工程总价的 %作为预付款；材料及其工人进场后支付至合同总价的 %；钢塔加工完成，付至总价 %；钢塔安装完毕付至总价 %；验收后付至总价 %；其余5%为质保金，质保期为三年，届时无质量问题，甲方在七日之内将质保金无息返还乙方。工程进度款支付期间：付款期限均为工程相关施工节点完成后的七个工作日内拨付，给付方式为电汇，不得以物抵债，不得给付承兑汇票，乙方按规定出具税务发票。2、结算方式：（1）以现场实物计重支付。（2）拨付工程款时，乙方须按规定提供拨款部分工程资料，包括：工程建设单位及其工程监理单位签认的相应部分的工程质量资料，工程计量资料。3、其他约定：乙方若果拖欠工人工资 ，导致工人到甲方反应，甲方有权扣留资金直接发放工人工资。 4、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度，造成乙方停工、窝工而带来的各种损失，应由甲方承担；若因乙方原因造成工程延期，由乙方承担全部损失，甲方有权给予每天一千元罚款。七、双方工地代表责任和权利 （一）甲方工地代表 1、甲方项目部经理及其项目负责人为甲方本合同的执行人。 2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认书等函件及会议纪要等，须经甲方代表签字即对甲方具有法律约束力。 3、甲方签发的前述函件及指令，一经书面递交乙方工地代表（项目经理）后即对双方发生法律约束力。乙方代表对甲方代表发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。 4、乙方对甲方发出的指令、通知等有异议时，应在 48 小时内向甲方书面提出。特殊情况时，甲方代表可向乙方发出口头指令，并应在 48小时内再予书面确认。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。甲方应在接到异议后 48小时内作出答复，逾期则视为同意乙方的异议。 5、甲方应在提交给乙方施工图后，按规定组织图纸会审。（二）乙方工地代表 1、乙方派驻工地代表称为项目经理，项目经理是乙方执行本合同的代表。项目经理应具有相关执业资格证，负责现场安装施工、组织指挥和协调等执行本工程实施相关的活动，无缔约权。 2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知单、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达甲方代表即发生法律约束力，但与本合同相悖的签单无效，除非经乙方追认。 3、项目经理代表乙方发往甲方的各种书面函件，经甲方代表在回执上签名后即对双方发生法律效力。 4、乙方不得更换项目经理，否则每更换一次罚款5万元，在当期工程进度款中扣除。5、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。 6、乙方派驻工地的项目经理姓名： 。 （三）工程监理及其建设单位 1、监督单位工程师为本工程项目建设单位和监理单位派驻现场的监督人员，代表建设单位和监理单位对乙方施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等进行检查、监督，乙方无条件接受其管理和监督。 2、监督单位工程师的权力与甲方相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与甲方代表相同，除非有特别限制，同时应书面通知乙方。 八、与设计方协调与施工 （一）设计 1、甲方应在本乙方进场后 7 日向乙方提供与本工程施工相关的依据、地质资料、水准坐标控制点、工程范围内空中高低压力网线和地下管线等资料，乙方应根据工程具体情况进行复核采用。2、乙方接到图纸后 7 天内，在甲方组织的相关单位图纸会审中，就图中有关问题进行解决。图纸会审后发现的问题，应在向甲方备案后，及时与设计单位（上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司）咨询解决，并将结果及时向甲方反馈，乙方及时组织制造和施工。 （二）施工 1、施工准备 （1） 乙方应在本合同签订后 7 日内，向甲方提交分部分项工程开工的资料，办理本工程开工所需的具备手续，如单位及个人资质报验、施工组织设计报批等。如因手续而引发的相关责任由乙方承担，包括由此引起的甲方被行政处罚、监理处罚及勒令停工损失等等。 （2）甲方负责组织做好符合本工程钢结构安装要求的塔脚部分钢筋混凝土基础施工。 （3）甲方负责确保本工程施工区域“三通一平” （水通、电通、路通、场地平整），有偿提供施工用水和电，道路必须满足可承载汽吊车辆的通行，地坪平整压实，有足够的钢结构堆放场地，施工区域地面和空中无障碍物。 （4）乙方在进场前负责对安装场地进行勘察；对不具备条件进行整改，甲方应配合；甲方无偿提供挖土机、装载机和压路机各一台共乙方处理吊车基础使用，乙方须合理使用安排上述机械，不得浪费。（5）乙方负责编制施工组织设计和工程进度计划，并在进场时报给甲方及监督单位工程师。乙方按图纸及其批准的施工方案组织原、辅材料进行加工制作。（7）乙方负责组织项目管理人员、施工工作人员并落实好相关机械及运输设备。 2、进度计划 （1）乙方在进场前，应将施工组织设计提交甲方和监督单位工程师，甲方代表应在七天内予确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。 （2）乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受监督单位工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。 3、暂停施工 甲方或监督单位工程师若发现乙方的施工行为违反技术要求和国家有关建筑规范，认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后 24 小时内提出书面处理意见。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应在 24 小时内给予答复。甲方未在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后24 小时内未予答复，乙方可自行复工。甲方原因造成停工的，甲方应承担由此给乙方造成的损失，并相应顺延工期；乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。 4、工期延误 （1）因以下原因造成工期延误，经甲方或监督单位工程师确认，工期相应顺延； a、甲方未按约定的条款提供开工条件；如未按期提供图纸、组织图纸会审、办理施工手续、场地不具备钢结构安装条件等。 b、甲方未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。 c、甲方或监督单位工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。 d、设计变更和工程量增加。 e、一周内非乙方原因停水或停电造成停工累计超过 8小时，按第8小时顺延一天计。f、遇不可抗因素（如地震、雨、雪、台风等）和国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延。 （2）乙方在上述情况发生后 7 天内，就延误的工期及原因以书面形式向甲方和监督单位工程师提出报告。甲方和监督单位工程师在收到报告后 7天内应予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。 5、工程竣工及验收 （1）工程竣工 a、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。 b、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。 d、施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后，签订提前竣工协议，作为合同文本组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 （2）竣工验收 a、当工程具备竣工验收条件后，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提拱完整竣工资料及竣工验收报告。 b、甲方应在收到竣工验收报告后 7 日，向有关单位报请验收。 九、工程质量 （一）、材料责任：（1）乙方对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。 （2）乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求制作施工。 （3）乙方在施工中应自觉接受甲方或监督单位工程师的质量监督，随时接受甲方或监督单位工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的，应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。 （4）甲方或监督单位工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失甲乙方承担；检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。 （5）乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知甲方或监督单位工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。 （6）自工程 验收批准 之日起，乙方对工程承担保修责任，保修期为 36个月。（二）材料采购 1、乙方应按合同、设计要求及有关标准采购材料和配套件，并应附有产品合格证。按检测规范和设计要求进行见证取样和检测，属乙方制作的构件，应提交乙方质检部门检测和验收并出具合格证明的报告。 2、乙方对原材料、半成品和成品的质量负责。 （三）材料检测检验 （1）双方均有权对材料提出检测检验或复验。经检测检验或复验符合质量要求的，费用由提出方承担；不符合要求的，费用由材料提供方承担。乙方按规定检测的样品中，甲方按30%进行见证取样，乙方 自己抽检70%。（2）因检测检验或复验影响施工的，责任属甲方的则工期顺延，责任属乙方的则工期不予顺延。十、安全 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，按规定为工程买建筑保险。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并承担施工过程中发生的一切安全事故及其损失。 2、乙方应设立专职安全员，对其派驻工地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，并承担其全部责任及发生的费用。 3、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，对于进入现场的人员尽到安全告知责任。未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由自己负责并承担费用。对于进入施工现场的人员，要派专职安全员蹲点进行安全监督，并承担其全部责任及发生的费用。 4、乙方应在其认为必要的处所设立警告牌或安全公告栏。5、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全教育培训。未经教育培训，不得上岗作业。6、发生重大伤亡事故及其它安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通知甲方代表或监督单位工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。 十一、纠纷处理 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。 十二、附则 1、本合同一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。 2、在合同履行中，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。 3、本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。 发包方（盖章）： 承包方（盖章）： 项目经理（签字）： 项目经理（签字）： 签订日期：2012年 月 日 签订日期：2012年 月 日=专业收集精品文档，您的最好选择=