收藏 分销(赏)

建筑公司承包合同优秀.doc

上传人:精*** 文档编号:1604988 上传时间:2024-05-06 格式:DOC 页数:46 大小:73.50KB
下载 相关 举报
建筑公司承包合同优秀.doc_第1页
第1页 / 共46页
建筑公司承包合同优秀.doc_第2页
第2页 / 共46页
建筑公司承包合同优秀.doc_第3页
第3页 / 共46页
建筑公司承包合同优秀.doc_第4页
第4页 / 共46页
建筑公司承包合同优秀.doc_第5页
第5页 / 共46页
点击查看更多>>
资源描述

1、-范文最新推荐- 建筑公司承包合同优秀 以钢管为主的脚手架。即以钢管为主,并辅以其它型钢杆件所构成的脚手架,如设有槽钢顶托或底座的里脚手架,有连接钢板的挑脚手架等。建筑公司承包合同怎么写呢?以下是小编整理的建筑公司承包合同,欢迎参考阅读。 建筑公司承包合同范文一 甲方: 乙方: 根据中华人民共和国合同法和建筑安装承包条例的有关规定,本着平等互利的原则,为明确双方在合作中的权利义务,结合本工程的实际要求,经双方友好协商,特订立本合同: 一、工程名称: 建筑面积: 二、承包范围: 1、双排钢管落地式外脚手架的搭设及拆除; 2、本项目所需要的安全网、兜网及必要的安全防护、钢筋棚、安全通道; 3、内脚

2、手架材料由乙方提供(钢管、扣件、顶托)甲方负责搭设及拆除; 4、基础部分所用材料由乙方提供(钢管、扣件、顶托),甲方自行搭设、拆除。基础部分在2.2米以下则不计建筑面积,如超出2.2米,则按半层建筑面积计算。 三、承包价格及工期: 1、项目按实际建筑面积(以甲方图纸为准)搭设的脚手架承包价格为 元/; 2、本工程工期为 年月日至 月日止。 四、乙方的职责及义务: 1、乙方班组属甲方项目的组成部分,服从项目部的领导,接受甲方的管理和监督,做到组织严谨,规范施工。脚手架必须按照甲方提供的施工方案及现场管理人员的要求搭设,安全网的安装必须做到平整,牢固及立体美观。达到安全主管部门的检查标准,如检查不

3、合格,其返工损失由乙方承担,如因甲方错误的施工方案及错误指挥而导致的返工,则返工损失由甲方承担; 2、负责脚手架材料进场保管及维护; 3、乙方在施工过程中必须严格按照甲方所提供的要求操作规范施工,确保施工安全。 4、必须确保项目工期要求,如因脚手架影响工期,其责任由乙方承担。 五、甲方的职责及义务: 1、提供乙方施工人员,看场人员住宿工棚及生活用水用电; 2、提供脚手架材料垂直运输及设备使用; 3、甲方负责协调各工种的工作; 4、甲方用完内脚手架必须及时清理至地面。 做到扣件解开归堆,钢管归堆,如未及时清理,造成乙方材料丢失,甲方负责赔偿; 5、甲方按合同所约定的条件向乙方支付工程款。 六、付

4、款方式: 按工程进度,在第一次悬挑工字钢付的 ,拆除全部脚手架须付到工程款的 ,余款在工程竣工验收后三个月内付清。 七、其它: 1、工程完工后,乙方不开具税务发票; 2、如遇工程超期,甲方须向乙方支付超期使用费,合一个月每平方米2元; 3、如有本项目工作人员发生偷盗行为,按每次不低于3000元罚款,由甲方落实代办扣罚,情节严重的送公安机关处理。 未尽事宜,甲、乙双方协商解决,本合同一式二份,双方各执一份,自签定之日起生效,如单方违约,由违约方担责。 甲方: 乙方: 年 月 日 建筑公司承包合同范文二 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据 建设工程需要,甲方将钢管脚手架搭拆工

5、程承包给乙方施工,按照中华人民共和国建筑法和安全生产法及相关法规的规定,结合本工程具体情况,为明确双方责任,经协商签订本合同。 一、 工程名称: 二、 工程地点: 三、承包方式: 1、劳务承包(包工包料),包质量、工期、安全生产与文明施工。 四、搭拆方式: 五、承包范围 : 建设项目: 外脚手架的搭拆(包括四口、五临边的防护、人行通道及甲方指定的防护搭拆和所需材料及甲方施工作业时所需竹跳板和外墙防护所需工字钢及除预埋件钢筋是甲方的,其余全是乙方工程)。密网、平网的安置及所有竹跳板的铺设,但不包含装修时的第二次脚手架搭拆,中途外架的破坏以及丢失的脚手架等附件材料由乙方负责。一切安全标语及所有广告

6、牌均由乙方按甲方要求的时间安装合格。 工期要求:外架拆除时间为 天,内架拆除时间为 天,内架拆除不包含第二次结构时间(但算时间内搭满堂脚于架算起),超出由甲方另付租金。 六、承包价格:按房屋建筑面积单价 元/平方米面积计算。 七、工程进度款支付 1、工程进度款支付方式:施工层完工后按进度价款支付。最后每月按进度的 支付。 2、竣工决算:竣工决算价款核签时间,全部合同完工后内付清总工程量价款的 ,尾款在工程竣工验收 个月内结清。 八、质量标准及验收要求 1、乙方搭设的脚手架必须符合国家标准,符合当地政府主管部门的要求,符合甲方创建文明工地的要求,如果上级检查不合格,一切后果均由乙方承担。 2、脚

7、手架必须跟随施工形象进度分析分层连体搭设,分层验收,分层使用。 3、乙方的施工人员必须熟悉脚手架搭设的安全操作规程,必须持有效上岗证,严格按规范、标准的要求搭设,严格执行有关高空,悬空作业的规定。 4、乙方必须按施工方案实施,必须遵守甲方安全员的交底操作,按安全员开出的整改单整改,不按时整改或拒绝整改,甲方有权处以必要的罚款。 5、乙方完成一层脚手架搭设,在自检互检合格后,报甲方复检验收合格,并经有关人员签字后才能使用。如需返工,由乙方承担相关费用。 6、外架每步之间必须加设一道扶手,作业层脚手板与建筑物墙体缝隙大于 15cm时必须进行防护。 九、安全施工 1、乙方在施工中必须坚持 2、严格服

8、从甲方及有关部门的安全监督,指导管理,严格遵守执行现场施工安全管理规章制度,加强施工安全防护措施,做好 3、禁止向下抛物,违者每次处罚100元。 4、严禁机械带病和漏电作业。严禁违反安全操作堆积和安全生产管理规章制度,违章指挥和违章作业,任何人不得在不符合规定施工条件和存在安全隐患的情况下强行施工。乙方有权拒绝违章指挥。 5、乙方有违返安全生产管理规章制度者按甲方安全生产管理规章制度进行处罚。 6、乙方承包人为本项承包施工范围的第一安全责任人(亦为安全员),与甲方签订安全施工合同,对本项承包施工范围的具体施工作业安全全面负责,并承担其责任。负责做好工人岗前安全教育培训和安全技术交底,负责做好日

9、常 安全施工布置、检查工作。 7、乙方必须注重安全施工,提高安全意识,加强安全防范,杜绝安全事故隐患,当发现安全隐患时必须立即停工并及时报告处理,严格做到无安全事故发生。 8、甲方责任: (1)、甲方必须为乙方施工人员办理安全保险。 (2)、开工前甲方必须为乙方人员进行安全教育和技术交底。 (3)、甲方施工前完成现场三通一平,同时给乙方提供施工图纸。 (4)、负责现场材料的垂直运输。 (5)、甲方必须监督木工所用的钢管按时拆除并堆放整齐,没有乙方的同意不准损坏和锯掉钢管,若有发现必须照价赔偿。 十、其他条款 1、不可抗力 (1)双方关于不可抗拒的约定:不可抗拒包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或

10、其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。 (2)因不可抗拒事件导致费用及延误的工期按以下方法承担: 工程本身的损害因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失,由甲方承担。 乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承担。 工程所需清理、修复费用,由甲方承担。 3、合同解除 (1)甲乙双方协商一致,可以解除合同。 (2)因不可抗力使合同无法履行,可以解除合同。 (3)因一方违约致使合同无法履行,可以解除合同。 (4)因乙方责任不能履行合同中途解除合同者,乙方按完工进度价款了 进行结算清付。 (5)合同解除后,不影响双方在合同中的约定的结算和清理条款的效力。 4、制度管理 (1)乙方

11、必须无条件服从甲方及各职能部门的管理,遵守执行各项管理规章制度,遵章守纪守法,搞好团结友爱,搞好相互协作,如有违纪违章者将严格 按照有关规章制度进行处罚。 (2)乙方工作人员的食宿场所,由乙方自行负责,并保证饮食安全。 (3)乙方若不服从甲方和有关部门的正常管理,不能保证工程质量和工期要求者,甲方有权单方面终止合同。 十一、合同生效与终止 1、 本合同订立时间:年月 2、 合同订立地点: 3、合同生效:本合同若有未尽事宜,经双方协商签订补充协议生效。 4、合同终止:双方履行合同全部义务,竣工决算价款全部支付终止。 5、合同份数:本合同一式两份,由双方各执一份。 发包人(盖章): 承包人(盖章)

12、: 联系电话: 联系电话: 年 月 日 建筑公司承包合同范文三 发包方: 滁州市城南建筑安装有限公司 承包方: 承包方为发包方承包务,为明确责任,恪守信用,特签本合同(合同签订地:城南建安公司办公室),共同遵守。 一、承包方负责范围 1、包工范围: (1)搭拆外墙双排脚手架。 (2)建筑物内四口、五临边防护,钢筋棚、搅拌机棚及施工现场需要进行防护的有关设备设施,并做好成成品保护,严禁非架体人员拆除防护体系。注:大型通道防护、高压线防护不在内、工地现场办公室不在承包范围之内。 (3)无架体的,做临边防护;有架体的,架体内立杆支外墙间距超过0.2m必须做防护。 2、包料范围 (1)除发包方提供部分

13、钢管、扣件外,承包商提供本工程外架、内架支模所需的钢管、扣件、安全网、竹笆等架体施工材料,其中安全网、竹笆、油漆、拉丝等含在人工费内,合计每平方米22.0元人民币包死,所提供的安全网、竹笆必须为合格的新材料,工程量按建筑面积计算。承包方提供的钢管、扣件按租赁费计算,钢管按0.009元/米天,扣件按0.005元/个天计取。必须优先使用发包方提供的钢管、扣件,并在使用后如数归还。所有钢管的刷漆由承包方施工,并不在计取费用。 (2)一次性外架安全网,必须清洁干净; (3)一次性外架竹笆片(每2步铺一层); (4)一次性铅丝、油漆; 3、脚手架专项施工方案由承包方负责编制,其中悬挑脚手架方案的编制和论

14、证发包方给予承包方6000元补助,承包方编制的方案必须符合有关标准、规范要求,并严格按照方案搭设。 4、工字钢悬挑方式: (1)从 层顶开始悬挑,工字钢悬挑 次,具体悬挑位置按方案和规范高度来决定。 (2)如果地下室需搭设临时脚手架,搭拆人工费一次性包死2万元整。悬挑架以下的临时架搭拆按建筑面积 元计算。拆除临时架体后的临边防护由承包方搭设,不再计取费。 (3)发包方需要做悬挑下外墙粉刷时,承包方应该及时重新搭设落地式脚手架,工程量含在总建筑面积内。 (4)无架期间,应做好临边防护。 5、搭设质量标准:按方案规范搭设,并确保通过公司和上级主管部门的检查、验收,确保一次性通过市安全文明工地验收。

15、如果在检查或验收中不达标,承包方承担由此造成的全部责任和经济损失,并根据发包方的奖罚制度予以经济处罚。 6、承包方必须提供完整的施工方案,施工所需的资质、证照及特种人员操作证件复印件并加盖原单位公章,严格按照施工方案实施。 7、及时组织人员进场,确保工程质量和进度,进行安全生产文明施工。若因承包方人员责任造成自方和发包方人员工伤事故的,对于2万元以内的费用全部由承包方支付,超出此费用的,超出部分的费用由发包方承担。如果因承包方人员违章和酒后作业等造成安全责任事故,承包方承担全部责任和由此造成的损失。 8、现场人员必须服从发包方管理。 9、搭设时间必须按发包方通知执行,发包方须提前3日通知。 1

16、0、架体搭建必须与主体工程同步,如因滞后造成安全事故或停工损失,承包方承担全部责任和损失。 11、按时拆除外架;接到发包方拆除外架通知之日起,10日内拆清全部外架(发包方要求终止停拆期间除外)。 二、发包方负责范围 1、负责现场协调工作 (1)负责外架基础周边硬化到位。硬化没有到位,后期产生的事宜由发包方负责。 (2)交叉作业时,协商解决,不允许延误工期。 (3)搭设时,负责用塔吊吊运脚手架材料至各个楼面;拆除时,负责用塔吊吊运各个楼面脚手架材料至地面。 (4)发包方施工工地四周必须建有围墙,如果不建围墙,承包方可以拒绝提供材料。 (5)悬挑架立杆底部内封闭材料,悬挑、连墙用预埋件(18#圆钢

17、)及其成型由发包方提供。 2、在进行脚手架搭设中,发包方负责监督和检查承包方施工。 3、发包方尽可能为承包方工作人员提供方便。 4、租赁的钢管、扣件数量以发包方出具的凭证为准。 5、发包方负责接收材料,钢管、扣件如有丢失由发包方负责赔偿。 三、其他及合同决算 其他超出范围的工程量由双方协商,具体费用由发包方所签的补贴单为准。 四、付款 1、脚手架施工至1/2主体付工程款总价的主体封顶付至工程款总价的 ,余款至 付清。 2、为避免付款凭证重复,发包方出具的凭证是唯一付款凭证。 3、延迟支付,发包方每日支付承包方违约金是应付款的1。 五、违约责任 脚手架搭设质量达不到市级合格要求,承包方负责无条件

18、返工整改至合格为止,如发包方原因造成延误或损坏的由发包方负责。 六、争议解决办法 合同履行过程中,发生的争议协商解决,协商不成时,双方向合同签订地琅琊区人民法院提出诉讼。 七、附则 1、结算时不提供发票,提供工人每月工资表,领取工程款。 2、本合同的图纸及双方另行协商签订的补充协议等亦是本合同不可分割的一部分。 3、本合同共计叁页,双方签字、盖章后生效,本合同一式两份,双方各执一份。 4、签订时间:年月日。 补充:来回钢管全部由承包人负责运送,运送至施工现场的运费由承包方承担,拆除后运回的费用发包方按本市区内运费酌情补助。 发包方(签章): 承包方(签章): 委托代理人: 委托代理人: 身份证

19、号: 身份证号: 随着改革开放的步伐,一系列建筑公司涌现,那么对于建筑公司承包合同你有多少了解呢?以下是小编整理的建筑公司承包合同,欢迎参考阅读。 建筑公司承包合同范文一 甲方: 乙方: 依照中华人国共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、监理法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国安全生产法、建筑工程承包合同条例及其它相关法律、行政法规,遵循诚实信用的原则,以甲方与建设单位签定的总合同有关条款为准则,甲乙双方经过友好协商,甲方同意将部分工程给由乙方承包施工。现将有关事项,订立以下合同,双方共同信守: 第一条:工程概况: 1.工程名称:2.工程地点: 3.施工范围: 4.工程数量: 第二条:开竣

20、工时间: 开工时间:月 日 竣工时间:年月日 (如延误工期按每延期壹天扣罚工程款的总额的 %处罚,建设单位同意顺延除外。) 第三条:质量等级: 第四条:合同价款:以建设单位和施工单位(甲方)的最终决算为准。 第五条:承包方式及核算原则,与工程款支付方法 1. 乙方实行内部独立核算,履行完纳税义务后确保上缴,自负盈亏,超收全留,欠收自补。 2. 乙方上缴额以建设单位与甲方最终形成的工程决算为基数,由乙方向甲方缴纳 %的利润。 3. 凡工程款必须由甲方统一直接向建设单位收取,扣除应缴各项税费后,由乙方支配使用,严禁乙方假借甲方或自己名义收取建设单位工程款,如发现未经甲方授权擅自向建设单位收取工程款

21、时,发生一次按收取工程款的5%作为甲方的赔偿金。 第六条:甲方驻工地代表及其被授权范围 (附授权委托书) 第七条:质量安全要求: 1、乙方须按设计文件、甲方技术交底和甲方技术指导下进行施工。 2、乙方承包的工程必须以满足甲方施工条件为准。 3、乙方对所承包工程的施工质量承担全部责任。如果甲方技术交底不到位、技术指导不到位造成质量或其他由甲方失职造成的返工由甲方承担。 4、乙方须严格按安全生产法、建设工程安全生产管理条例及甲方的技术要求下施工,采用专项安全设施和防护措施,确保人身及机械设备的安全,若发生安全事故,一切经济及法律责任均由乙方承担。 第八条:甲方的权利和义务 1、负责履行建设工程施工

22、合同中的各项义务,要求乙方严格按照建筑工程施工规范及质量要求进行施工,监督,检查,控制工程质量进度,发现问题要及时处理,对于乙方违反相关安全、质量规范的,甲方有权依照公司制度进行经济处罚。 2、配合建设单位做好开工和竣工工作。 3、协助乙方做好施工安全防护,施工场地周围建筑物和地下管线的保护及其它工作。 4、督促乙方提供施工方案及进度计划并审核批准。 5、甲方不定期对工程进度、安全、质量进行检查、监督,甲方必须在技术上给予支持和指导,甲方技术员必须到场配合乙方施工。 6、如果乙方拒绝接受甲方的监督或拒不执行甲方监督整改的通知,或直接从建设方结算工程款,在外擅自以公司名义赊欠材料,拖欠工人工资,

23、使公司受到损失者,或有充分的事实表明,乙方已无能力继续组织施工,以及不具备施工条件或违章不止或连续2次达不到业主进度要求,甲方有权终止合同,乙方无条件撤出工地,并赔偿由此造成的一切损失。 7、在乙方施工过程中,当进度、质量、安全无法满足合同规定要求时,甲方有权直接根据现场施工进度、质量和安全等情况对乙方的人员、机械、材料作出调配安排,乙方必须服从调动。 8、在工程验收完工后,积极促使建设单位完成工程决算工作,决算款项到位后,在提取应缴的一切税费后,将剩余工程款支付乙方。 9、因工程问题发生纠纷后,甲方可向建设单位主张权利和义务,也有权依照本合同规定的责任范围向乙方主张权利和要求其承担义务。 第

24、九条:乙方的权利和义务 1、认真贯彻执行建筑法、行业各项施工规则以及公司的各项管理制度及措施。甲方对建设单位的承诺,乙方必须无条件执行。 2、在确保工程施工安全的前提下,乙方必须按设计文件、甲方要求和规范组织施工,乙方应在甲方的技术指导下进行施工,确保工程按期、保质、保量完成。 3、无条件执行甲方所派质检、安全技术人员对工程安全质量所提出的意见,严格执行公司的质量技术安全管理制度,严格按照设计图纸和施工规范进行施工,保证工程质量,对建设单位负责。 4、乙方应严格制作工程质量检验评定、工程自检、材料送检,隐蔽工程验收记录及工程有关的一切技术资料,负责按月上报工程量,并经建设单位签证后交甲方存档,

25、乙方负责所承包工程相关竣工文件资料的收集、积累、整理交由甲方装订成册备案。 5、在施工中认真做好安全质量管理,服从工程质量安全管理制度,施工期间杜绝重大伤亡事故,一般事故率控制在千分之六以内,如发生重大质量和安全责任事故和人身伤亡事故,所造成的一切法律责任和经济损失,均由乙方自行承担,并全额承担上级部门对公司的罚款及产生的相应的费用。 6、坚持文明施工,做好施工现场的环境保护工作,施工引起造成环境污染或破坏,赔偿费用由乙方承担。 7、随时接受甲方、建设单位和监理的检查和检验,有缺陷或不合格的部位按规定整修或返工直至达标。乙方必须派遣有资质的施工员、安全员驻现场对施工及安全生产进行检查、监督并做

26、好相关技术、安全资料。 8、建设单位的处罚,全部进入项目,最终落实到乙方,由承包方无条件承担。乙方须支付自己所承包工程项目的一切费用。 9、严禁擅自以甲方的名义对处签订协议或工程转包,以及赊欠任何材料、物品,否则一切后果自负,甲方概不承担任何责任。 10、乙方施工的队伍,必须依照相关的法律规定与劳务公司签订劳务分包合同,不允许乙方私自用工,也不允许乙方及乙方聘用的任何人,以甲方或乙方的名义对外出具欠据。否则,按其出具欠据金额的15%由乙方向甲方支付赔偿金。 11、项目承包人在施工期间应确保分工种按时结算民工工资,不得拖欠。为此,在本项目第二次工程款到帐后,项目承包人在提取工程进度款时,应在甲方

27、帐户内预留20%的预发工资款,在各工种完成本工种工作量后,由承包人列出工人名单及所发放的工资数额,在公司财务人员或甲方驻工地代表的监督下,由项目承包人将工资给民工发放到位,项目承包人不得以甲方名义向任何人出具欠款凭证,如有发生,每发现一次,将按照其出具欠款额的15%对项目承包人给予处罚,可从工程款中直接扣除。 12、在本协议履行期间,乙方必须严格按照行业部门规定的标准给其参加施工人员提供食宿、施工条件、劳动保护,否则,甲方有权解除合同。 第十条:建筑材料、构配件和设备的供应及采购 1、对用于建筑工程的建筑材料、构配件和设备必须进行检验,验明三证,未经检验或检验不合格的、无证的不得使用,并严格执

28、行材料出入库制度,确保所购材料全部用于本项目,否则经发现甲方有权终止合同。 2、建筑材料、配构件的供应和采购应依照建设单位与甲方的施工合同中的具体约定执行,如由建设单位供应全部或部分的,则甲方协助乙方对所供材料及构配件进行联合验收,未经检验或检验不合格、三证不全的不得使用。 3、依照建设单位与甲方的施工合同,如由施工单位(甲方)供应及采购全部或部分的,则所供材料由甲方负责检验。 4、建设单位未能如约支付工程款,则工程又不能停建或缓建的,如由甲方采购材料,则由甲乙双方负责检验,并由乙方签字后计入项目成本。 5、乙方自行采购的材料,必须是国家认可的三证齐全的合格产品,并经过甲方驻工地代表同意后方可

29、自购材料,所购材料必须由甲方驻工地代表进行检验后在购货凭证(发票)上签字方可确认,履行财务手续并计入生产成本。 6、工程承建过程中,如需乙方垫支的,应由甲方签字确认后履行财务手续方可实施,并在结算时计入工程成本。 第十一条:竣工验收和结算 1、由乙方按施工合同约定时间提交竣工资料、验收报告及竣工图,并于竣工日前会同甲方、建设单位及质检部门按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时验收。 2、验收之后符合合同规定的质量等级的,由建设单位和甲方对工程予以结算,工程结算乙方必须会同甲方持单位证件、收据进行结算,严禁乙方私自从建设方结算工程款,否则,甲方对结算工程款不予认可,并视乙方违约,其结算时间

30、和价款为甲乙双方内部核算的依据。 第十二条:保修 1、保修内容、范围、期限按照新疆维吾尔自治区建筑市场管理条例第四十条执行。 2、保修金及支付办法;保修金按5%总造价预算,在保修期满后,根据实际保修情况予以结算,乙方不得私自收取保修金,如有发生将以违约论处。 3、保修期间乙方必须及时履行保修义务,经甲方通知后,乙方仍不履行的,甲方可派人员进行保修,由此产生的费用由乙方承担。 第十三条:特殊约定条款: 1、保证金:乙方向甲方提供 万元的质量保证金,作为其履行合同的保证,如乙方全面履行合同,按时竣工验收交付使用并不出现任何经济纠纷的,甲方如数将保证金退还乙方。 2、乙方经甲方同意后自购的部分材料,

31、如确需出具欠条的,应由甲方出具委托书并由驻工地代表和乙方共同采购负责人共同签字,乙方擅自以甲方名义出具的欠条,甲方概不认可,由乙方承担一切经济责任。 第十四条:争议的解决 如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,由甲方所在地人民法院诉讼解决。 第十五条:违约责任 1、乙方须严格按甲方与建设方签订合同规定的工期交工验收,逾期交工的,由乙方按工程总造价的日万分之四承担逾期交工的违约金。 2、乙方不听从甲方人员指挥或违规施工造成质量问题,除依法承担返工、重作、赔偿损失的责任,还应承担总工程款的5%的违约金。 3、甲方违反合同约定,未履行约定义务的,承担乙方因此而停工、窝工、倒运、机械设备调运、材料和

32、构件积压等损失和实际费用。 4、乙方必须严格履行甲方同建设单位签订的建设工程施工合同和本协议,如乙方不履行、不完全履行或无能力履行合同时,甲方有权单方终止合同,因此造成的一切损失由乙方承担。 第十六条:合同生效和终止 本合同自双方签字盖章之日起生效,最终决算后双方无争议即终止。 第十七条:不可抗力 非双方故意或过失,而因双方不能预见的客观原因而致工作停建、缓建的,除工期予以顺延外,其它损失双方及建设单位均不承担,不可抗力的事由须由建设单位及甲乙双方共同认可,并以书面形式予以确认。 第十八条:本合同未尽事宜,另行商榷,达成协议的,与本合同具有同等法律效力。 本合同一式五份,双方各执一份,其它留存

33、。 与本项目有关的,以及其它的材料,如和本协议抵触的,以本协议为准,授权委托书和保证书作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。 甲方: 法定代表人: 或委托人(签字或盖章) 年 月 日 (项目承包人) 年 月 日 乙方: 建筑公司承包合同范文二 XXX建筑工程有限公司(以下简称甲方) 项目负责人: (以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法、建筑法和建筑工程质量管理条例,为进一步完善企业内部经营承包责任制,切实加强施工项目管理,确保工程项目质量和施工安全,对工程质量、安全实行终身负责。在工程项目建设过程中,为明确甲、乙双方的责、权、利,采取对工程项目建设总承包的管理办法,以确保工程项目建设圆满

34、完成。为此,甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方协商一致,对工程项目建设和管理等有关事宜签订以下责任合同条款。 一、工程概况 1、工程名称:XXX 2、工程地点:XXX 3、施工工期: XXX日历天 (1)工程开工时间:按与业主签订的施工合同要求为准 (2)工程竣工时间:按与业主签订的施工合同要求为准 4、工程质量等级:按与业主签订的施工合同要求为准 5、工程造价: ¥XXX万元 二、工程内容 甲方将与业主签订的该项目建设工程施工合同的全部内容,交由乙方接收并全部完成。 三、甲方责任和权利 1、在该工程项目实施前,同业主签订建设工程施工合同后,并与乙方签订工程项目施工内部承

35、包责任合同 2、授予乙方该工程项目建设的全部资料,指导乙方工程项目建设和工程项目决算,参与工程项目竣工验收。 3、为确保工程项目建设质量、安全、工期达标,协助乙方制订工程项目建设实施管理办法和工程项目施工组织计划,在工程项目建设实施过程中,若需调整、完善和优化实施方案,甲方有权提出合理建议和意见。 4、在工程项目建设实施和执行项目建设工程施工合同过程中,甲方有权对工程项目实施的进度、质量、安全和资金运行等状况进行定期或不定期检查,发现问题,限期整改。因乙方工程项目建设管理不善、形象进度滞后、造成质量隐患或工程质量检验达不到国家标准,甲方有权终止合同,并同时追究乙方的经济和法律责任。 5、根据工

36、程项目建设的实际和需要,甲方可不定期派人到乙方施工现场督促和检查,发现问题,督促乙方及时整改,若乙方拒不整改或整改不彻底,影响工程质量、工程进度和甲方形象,甲方有权随时派驻工程技术人员或管理人员,参与工程项目建设和管理,其派驻人员工资、生活补助、交通费等费用由乙方承担。 6、在乙方对该工程项目建设质量、安全、工期不能或无力保证时,甲方有权采取应急措施,包括更换施工队伍,解除本内部承包合同,并追究乙方的经济、法律责任。 7、主动做好协调和服务工作,为乙方在工程项目建设实施过程中尽量提供条件和方便。 四、乙方职责和权利 1、职责 (1)全面、认真、严格履行甲方与业主签订的建设工程施工合同,承担和执

37、行该工程项目合同约定的责任。 (2)确保工程项目建设圆满完成。组织精干、高效的工程项目建设实施管理班子及施工队伍,切实做好工程项目建设内部管理和施工现场管理。制定工程项目建设实施总体控制目标及阶段性计划,确保工程项目建设按业主要求的工期、质量、安全等目标,优质、高效、按期完成。 (3)制订和完善工程项目各分部、分项工程建设实施的时间、顺序、步骤和施工技术方案;做好对工程项目建设实施的人力资源调配,技术、后备的后勤保障工作;并做好各项对应措施的准备工作,及时对工程项目建设实施的材料供应、资源配臵、合同管理工作;及时做好工程项目建设设计变更、索赔和工程计量及支付工作。 (4)严格执行安全生产法、建

38、设工程安全生产管理条例、安全生产操作规程和相关2建筑行业规范,严禁盲目蛮干,违章操作,切实做好安全工作,严防各种安全事故发生。若发生安全事故,要当机立断,妥善处理,及时上报,并认真负责做好善后工作。 乙方(工程项目负责人)为安全生产第一责任人,对安全生产全权负责,并承担该工程项目建设安全生产的经济和法律责任。 乙方在工程项目建设中,安全制度不健全,安全措施不落实,安全管理不善,安全隐患整改不及时、不彻底,一旦在施工中造成了人身安全事故,所发生的一切伤亡事故的费用一律由项目承包责任人负全部责任,同时甲方有权在业主拨付的工程款中扣除3-5%作该工程项目建设安全保证金。 乙方在工程项目开工建设时,必

39、须无条件地按规定为参与该工程项目建设的管理人员、民工办理团体人身意外伤害等各种保险,必要时由甲方统一办理,其费用由乙方负责承担。 (5)严格执行国家建筑施工规范、严格按图施工,并科学合理组织实施,严把质量关,确保工程项目建设质量达到国家规范标准。若发生质量事故,要迅速制定科学合理的整改完善方案和补救措施,及时整改完善,严防重大质量事故的发生。 (6)严格按照国家财经制度执行,加强工程项目建设财务管理,做到各种帐薄齐全、手续规范、帐务清楚;及时办理工程决算和财务审计,结清与工程项目建设有关的债权债务,及时足额编制该工程项目建设涉及国家的各种税、费,按时向甲方缴纳工程项目建设管理费用。 (7)工程

40、项目建设所发生的一切前期费用、工程项目建设垫付费用和各种保证金等均由乙方自行承担和解决。该工程项目建设实施期间产生的经济纠纷,由乙方自行解决;造成的一切经济责任和法律责任的由乙方自行承担。 (8)履行合同义务,确保合同执行,处理同业主的合同变更;做好工程项目建设竣工资料和工程项目竣工验收工作。 (9)严格执行JTJ76-95规程,做好工程项目建设员工思想政治工作,教育全体员工遵纪守法,诚实守信,文明施工,自觉维护公司的形象的声誉。 (10)工程保修期内由乙方按业主要求维修完善,其费用由乙方负责承担。 2、权利 (1)工程项目建设指挥权; (2)工程项目建设人力资源调配权; (3)工程项目建设管

41、理权(合理安排工期和各项施工工序,合理组织现场施工,做好资金调配,强化施工现场管理,严格工程质量管理,确保工程项目建设有序进行); (4)设备、物资、材料供应和使用控制权; (5)施工技术决策权。 五、工程项目建设人事、民工劳资 1、管理人员:工程项目负责人将所聘项目工程配套管理人员,填写花名册并附本人身份证、职称证、资格证复印件,报甲方登记备案。甲方如发现乙方人员不到位,可由甲方指派人员,进入乙方管理人员编制,其费用由乙方承担。 2、民工劳资:乙方所用民工必须签订劳动用工合同(合同形式可以班组为单位,也可以个人为单位签订),将用工合同并附所用民工的身份证报甲方行政部登记备案,乙方必须建立民工

42、花名册,民工工资发放记录表,工资必须每月发放,并且有民工领取签字、按手印记录。工程竣工三日内必须足额付清所有民工工资,否则甲方对已完工程不予验收交付业主使用,并追偿违约责任。 3、工资含量应控制在工程总造价的20%以内,造册报甲方财务部备案,其工资、福利待遇及所有费用支出由乙方自行承担,如工资含量超过20%,超出部分按政策规定由乙方交个人所得税。 六、工程项目施工、技术管理 1、乙方须在本承包合同签订后七个工作日内到甲方工程部送交施工组织设计或施工方案,并按规定程序进行方案审批、图纸汇审、技术交底,以及交工资料整理、移交等有关工作。 2、乙方在组织施工生产管理活动中,应规范管理,文明施工,严格

43、遵守各项操作规程,项目负责人应具备项目经理或聘请具有资质的人员担任项目经理组织施工。项目管理人员必须持证上岗,对各自的工作一丝不苟,尽职尽责。 3、乙方已完工程进度,按国家统计法规定和要求,按月或季向甲方工程部报送已完成的并经建设单位签审的工程进度表,同时,乙方要指定专人负责,按所报进度(产值)额比例缴纳有关税费。 4、乙方在工程项目施工的全过程中,要严格按照施工规范,施工图施工,确保工程质量,并按施工程序自觉接受质监部门的检验。同时,必须无条件按照ISO9001:2000质量标准及程序执行,并完善有关管理文件。自始至终地做好签证工作和工程技术、质量检验等资料的收集、保管工作。工程项目竣工后,

44、必须交一份完整的工程项目资料给甲方存档。 七、工程项目建设财务和资金管理 1、业主拨付的工程项目资金通过乙方的私立账户转入。 2、乙方对所拨工程项目建设资金必须做到专人管理,专款专用,不得挪作它用。必须建立财务账,每月有资金流动汇总表。 3、乙方应按照国家和甲方的财务管理制度,建立工程项目建设财务管理体系和财务管理制度,并自觉接受甲方的监督,严格控制工程成本。做好精打细算,合理开支。 4、乙方必须以甲方名义缴纳该工程建设项目涉及国家相关的各种税费(建安营业税、城建税、教育附加费、地方教育附加费、合同印花税、工会经费、价格调节基金、企业所得税、个人所得税等)。建设单位每次拔付工程款(包括工程借款

45、、预付款)后,乙方应向公司财务部提交完税凭证。若甲方财务核查工程款有漏税问题,甲方兼章人员有权利不支持乙方工作完善手续,所有责任均由乙方自行承担。 5、甲方有权对该工程项目建设资金运作情况进行监督管理,若乙方违背财务管理规定和工程项目支出范围,甲方有权追究责任,并另派财务人员进行控制。 6、乙方应于每季度七天之内报送一份上季度财务报表到甲方财务部。报表格式、内容、种类均按国家现行会计制度和甲方财务部门统一要求规定填报。 7、工程验收合格后,其工程的一切财务资料交甲方财务部存档。 八、工程项目建设组织形式 本工程项目建设实行项目承包独立核算、自负盈亏,包括债权债务。除甲乙双方约定的上缴管理费及国

46、家相关税费后剩余费用属于工程生产费用由乙方包干使用,作为全奖金赔的方式。甲方同业主签订工程施工承包合同后,与乙方签订该合同。本工程建设项目由乙方为项目负责人,对该工程项目建设的进度、工程质量、安全生产等全权负责。 九、工程项目建设费用缴纳 乙方按工程总造价的1.5 %向甲方缴纳项目承包管理费。签订本项目承包合同时一次性缴清。 若出现以下1-4条款中的任何一种情况,则按总造价的3%缴纳。有关行政主管部门对该项目的政策性收费及处理费由乙方承担。 1、在施工过程中出现重大安全事故、工人闹事、拖欠工人工资及拖欠设备租赁费用等情况,对公司形象造成了严重后果及不良影响。 2、未按照建设单位要求顺利竣工验收

47、,未完成该工程建设工程施工合同所签订的合同价款产值,施工中途退场。 3、未妥善处理施工过程中出现的纠纷,引起事态扩大,导致政府相关行政管理部门发函、通知,介入处理、处罚。 4、乙方拖欠民工工资、设备租赁、分项承包、工程材料款,导致民工和债权人进入政府行政有关部门和建设方单位围攻闹事。 十、印章的管理 公司印章的使用属该项目工程施工单位向建设单位、设计单位、监理单位及相关部门的业务往来,如请付款报告、工程款支付收据、工程的资料签证等,不用于乙方在施工运营中设备租赁、材料赊购、劳务分包等合同、协议、担保与反担保及抵押盖章或变相抵押盖章。如需公司雕刻项目部行政公章、财务专用章,项目部负责人需向公司提交申请书,承诺用途及使用范围经公司审核后统一雕刻并且由公司派专人保管,所派人员另报差旅费,项目建造

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 应用文书 > 合同范本

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服