2026年备考监理工程师之合同管理练习题(一)及答案.docx

2026年备考监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

单选题（共150题）
1、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一
B.四分之一
C.五分之一
D.六分之一

【答案】 C
2、根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()
A.政策汇率调整
B.世界金融危机
C.政府投资政策变化
D.局部武装暴动

【答案】 D
3、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（　　）。
A.发包人
B.勘察人
C.施工单位
D.监理单位

【答案】 B
4、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（ ）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A.21
B.28
C.42
D.56

【答案】 D
5、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（　　）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】 C
6、根据《标准施工合同》，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（　）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。
A.14
B.28
C.42
D.56

【答案】 A
7、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的≤合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对( )提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试

【答案】 A
8、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%

【答案】 B
9、根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（　　）的内容为准。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用条款
D.发包人要求

【答案】 A
10、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（　　）。
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
11、下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是（ ）。
A.勘察单位必须具备法人资格
B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同
C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书
D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质

【答案】 B
12、承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，责任后果包括（）。
A.增加的费用由承包人承担
B.增加的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.应根据检查结果判断

【答案】 A
13、我国标准施工合同针对竣工试验结果只做出（　　）两种规定。
A.通过或未通过
B.接收或拒收
C.通过或拒收
D.接收或未通过

【答案】 C
14、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()
A.需经工程师认可，费用由承包人承担
B.需经工程师认可，费用由发包人承担
C.不经工程师认可，费用由承包人承担
D.不经工程师认可，费用由发包人承担

【答案】 B
15、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。
A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等
B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%
C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金
D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

【答案】 A
16、适用的条件较为特殊，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选的采购方式是（　）。
A.招标选择供货商
B.询价选择供货商
C.直接向供货商订购
D.服务采购

【答案】 C
17、关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（　）。
A.施工企业必须为全体职工办理
B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任
C.年龄18-60的施工人员均可作为被保险人
D.停工期间保险人不承担保险责任

【答案】 D
18、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
19、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（　）。
A.必须具备工程施工类注册执业资格
B.必须具备工程设计类注册执业资格
C.必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格
D.具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质

【答案】 D
20、关于分包的说法错误的是（ ）。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包
B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定
C.接受分包的人就分包项目承担连带责任
D.分包人应当就分包项目向招标人负责

【答案】 D
21、建设工程合同管理的法律基础是（ ）。
A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任
B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任
C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任
D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任

【答案】 C
22、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()
A.继续等待工程师的进一步指示
B.再次书面提出复工申请
C.视为工程师已同意复工
D.向发包人书面申请复工

【答案】 C
23、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（　　）。
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】 B
24、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（　）。
A.相应顺延
B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准
C.以合同约定计划竣工日期为准
D.以实际通过竣工验收之日为准

【答案】 B
25、某建设工程预计2019 年4 月1 日开工，2019 年3 月1 日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020 年3 月20 日把主要材料运抵工地，4 月10 日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（ ）。
A.4 月1 日
B.3 月1 日
C.3 月20 日
D.4 月10 日

【答案】 C
26、下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是()
A.由招标人组织，费用也由招标人承担
B.由招标人组织，费用由投标人承担
C.由投标人组织，费用也由投标人承担
D.由投标人组织，费用由招标人承担

【答案】 B
27、下列选项中，不可以作为抵押物的是（　　）
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.交通运输工具
D.海域使用权

【答案】 A
28、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（　　）。
A.赤小豆
B.大豆
C.芝麻
D.玉米

【答案】 B
29、标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括（）。
A.合同协议书
B.履约保函
C.简明施工合同
D.预付款保函

【答案】 C
30、招标人在填写发售时间时应满足（　）工作日的要求。
A.不少于5 个
B.不大于5 个
C.不少于3 个
D.不大于3 个

【答案】 A
31、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同

【答案】 D
32、在设计合同履行中，由（　）进行设计交底。
A.设计单位
B.监理单位
C.发包单位
D.总承包单位

【答案】 A
33、根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。
A.竣工验收合格
B.工程移交
C.竣工结算
D.结清单生效

【答案】 D
34、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（ ）
A.投标文件没有按要求密封
B.投标人在投标有效期内撤销投标
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

【答案】 A
35、下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（　）。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同

【答案】 C
36、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由承包商提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（　）最有利的解释进行计价。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.善意第三方

【答案】 A
37、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（　　）。
A.肩峰
B.肩胛下角
C.肱三头肌
D.脐旁

【答案】 A
38、根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（　）天内，向承包商支付应付的最终款额。
A.7
B.14
C.28
D.42

【答案】 D
39、关于绿色建材发展方向的说法，错误的是( )
A.高能耗生产过程
B.高新科技含量
C.高附加值产品
D.循环可再生利用

【答案】 A
40、道路边缘铺设的路边石有立式和卧式两种，混凝土预制的立式路边石一般高出道路多少？( )
A.100mm
B.120mm
C.150mm
D.200mm

【答案】 C
41、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()
A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作
B.合同专用条款内约定的监理人工作
C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作
D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作

【答案】 C
42、根据九部委发布的标准设计合同，发包人应提前（　）向设计人发出开始设计通知。因发包人原因造成合同签订之日起（　）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.7天，60天
B.7天，90天
C.14天，60天
D.14天，90天

【答案】 B
43、建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则下列关于交货地点的说法正确的是（　）。
A.标的需要运输的，出卖人应当将标的物交付给买受人
B.标的物不需要运输的，出卖人和买受人订立合同时知道标的物地点的，则在该地点交付
C.不知道标的物在某一地点时，应当在买受人所在地交付
D.不知道标的物在某一地点时，应当在材料使用地交付

【答案】 B
44、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过()万元。
A.50
B.100
C.200
D.1000

【答案】 A
45、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（　　）。
A.设计文件
B.施工组织设计
C.价格清单
D.承包人建议书

【答案】 A
46、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（　　）。
A.工程结算价的2%
B.签约合同价的2%
C.工程结算价的3%
D.签约合同价的3%

【答案】 D
47、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（　　）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A.监理单位
B.分公司
C.建设单位
D.施工企业

【答案】 D
48、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（　　）。
A.安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电应由买卖双方共同承担
B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方可以按约定负责合同设备的安装、调试工作，也可以只负责提供技术服务
D.如卖方负责对安装、调试提供技术服务，则仍应对安装、调试不成功承担责任

【答案】 C
49、根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（　　）天通知承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 B
50、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（　　）提前付款后的利息，在评标价中（　　）这笔金额。
A.5%，加上
B.5%，减去
C.20%，加上
D.20%，减去

【答案】 A
51、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（　　）
A.1020万元
B.1000万元
C.980万元
D.960万元

【答案】 C
52、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（　）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（　）承担。
A.承包人，承包人
B.发包人，发包人
C.承包人，发包人
D.发包人，承包人

【答案】 D
53、下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是（　　）
A.涉及国家安全、国家秘密的项目
B.使用各级财政预算资金的项目
C.使用企业事业单位自有资金的项目
D.使用上市公司资金的项目

【答案】 B
54、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()
A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失
B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失
C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失
D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失

【答案】 B
55、关于资格审查方法，下列不属于合格制特点的是（　）。
A.有利于招标人获得最优方案
B.比较公平公正
C.可能会出现投标人数过多的情况
D.节约招标成本

【答案】 D
56、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（　）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（　）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天

【答案】 D
57、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由()。
A.承包人承担相关费用，工期不予顺延
B.承包人承担相关费用，工期相应顺延
C.设备制造商承担相应费用，工期不予顺延
D.设备制造商承担相应费用，工期相应顺延

【答案】 A
58、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（　）。【相关知识点新教材已删除】
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法

【答案】 B
59、FIDIC 系列合同条件中最具代表性的文本是（　）。
A.《施工合同条件》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》
D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》

【答案】 A
60、（2019年真题）下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（　）。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书

【答案】 D
61、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同工期应自（　　）载明的开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划

【答案】 B
62、招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起（ ）日之内订立书面合同。
A.15
B.21
C.30
D.60

【答案】 C
63、下列关于单位工程竣工验收的说法，不正确的是( )。
A.单位工程验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书
B.单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件
C.移交后的单位工程由发包人负责照管
D.合同约定了单位工程分部移交，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续施工，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润

【答案】 D
64、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。
A.发包人
B.施工承包人
C.监理人
D.设计单位

【答案】 A
65、投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（　）。
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%

【答案】 A
66、进行食谱营养评价的目的是（　　）。
A.分析食谱中的食物来源
B.检查该食谱能否满足营养需要
C.对食谱进行调整和纠正
D.发现是否有某些营养素的缺乏
E.同其他食谱进行比较

【答案】 B
67、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（ ）
A.100
B.99.9
C.99.8
D.99.6

【答案】 A
68、(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（　　）。
A.发包人组织的工程竣工验收合格日
B.工程施工合同中双方约定的完工日
C.工程接收证书中写明的实际竣工日
D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】 C
69、成人血清视黄醇低于（　　）表示机体不足。
A.1.05 μmol/L
B.3.15μmol/L
C.0.70 μmol/L
D.0.35 μmol/L
E.1.02 μmol/L

【答案】 C
70、下列关于施工期运行中发现工程设备存在设计缺陷时确定责任方的说法中，正确的是（ ）。
A.由承包人进行修复，并承担相应的费用
B.由承包人进行修复，设计人承担相应的费用
C.由设计人进行修复，承包人承担相应的费用
D.由设计人进行修复，并承担相应的费用

【答案】 B
71、标准资格预审文件的主要内容不包括（　　）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.资格审查办法
D.评标办法

【答案】 D
72、根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（　）。
A.资格预审
B.资格后审
C.不进行资格审查
D.先资格预审，然后资格后审

【答案】 B
73、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】 C
74、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（　）。
A.否决其投标
B.优先中标
C.重新报价
D.直接中标

【答案】 A
75、(2018年真题)根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人的责任的是（　　）。
A.施工技术事故
B.异常恶劣天气
C.不可抗力
D.因设计缺陷导致的设计变更

【答案】 A
76、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()
A.留置担保
B.保证担保
C.抵押担保
D.质押担保

【答案】 B
77、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（　　）。
A.同意承包人的暂停施工请求
B.不同意承包人的暂停施工请求
C.须继续等待24小时方是规定的回复期限
D.必须马上复工

【答案】 A
78、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。
A.委托人
B.承包人
C.委托人和承包人共同
D.政府主管部门

【答案】 A
79、监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.15
D.28

【答案】 B
80、通用条款中，发包人计日工方式支付的款项属于（　　）内支出项目。
A.总金额
B.部分金额
C.暂列金额
D.暂时金额

【答案】 C
81、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。
A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用
C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用
D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

【答案】 A
82、关于《标准施工招标文件》合同专用条款的说法，正确的是（ ）。
A.专用条款的内容涵盖各类工程项目施工共性的合同责任和履行管理程序
B.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
C.具体招标工程在编制合同时，应针对项目的特点、招标人的要求，在专用条款内针对通用条款涉及的内容进行补充、细化
D.专用条款需要补充细化的内容不应与通用条款的条或款的序号一致

【答案】 C
83、基准日后法律规定、规范和标准发生重大变化时，勘察人的下列做法正确的是（）。
A.直接按照最新规定完成勘察工作
B.仍然按照基准日时的规定完成勘察工作
C.向发包人提出遵守新规定的建议
D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作

【答案】 C
84、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高

【答案】 B
85、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是()
A.建筑物
B.施工工程技术
C.施工工程款
D.工程施工行为

【答案】 D
86、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（ ）。
A.7
B.14
C.21
D.28

【答案】 C
87、监理合同的有效期是指()
A.监理合同中书面约定的履行期间
B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

【答案】 B
88、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（　　）。
A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体
B.采购合同无效
C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任
D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】 D
89、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工。合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务，工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由()
A.发包人承担，批准顺延工期
B.发包人承担，不批准顺延工期
C.承包人承担，可以顺延工期
D.承包人承担，工期不可顺延

【答案】 A
90、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（　）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.1
B.14
C.28
D.56

【答案】 C
91、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表

【答案】 A
92、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提出。
A.发包人
B.设计单位
C.承包人
D.监理单位

【答案】 B
93、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（　）。
A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认
B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示
C.临时书面指示发出后48 小时内发出书面指示
D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示

【答案】 C
94、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（　　）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.导致延期的责任方

【答案】 D
95、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()
A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据
B.直接具有强制执行的效力
C.一定是不可撤销的合同
D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

【答案】 D
96、有排水要求的部位，其抹灰工程滴水线(槽)的构造做法，下列哪项是错误的？( )
A.滴水线(槽)应整齐顺直
B.滴水线应内高而外低
C.滴水槽的宽度不应小于6mm
D.滴水槽的深度不应小于10mm

【答案】 C
97、由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的（ ）h内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
A.8
B.12
C.16
D.24

【答案】 D
98、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()
A.不可抗力发生日
B.发出通知日
C.通知到达对方日
D.对方同意日

【答案】 C
99、住宅分户轻质隔墙的隔声标准的隔声量应大于( )
A.30d
B.35dB
C.40dB
D.45dB

【答案】 D
100、根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是(　)。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】 D
101、科学研究表明：食物储存温度在（　　）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。
A.0～4
B.-10～0
C.5～10
D.10～65

【答案】 D
102、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是( )。
A.自然人
B.项目经理部
C.设计事务所
D.监理事务所

【答案】 B
103、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（　）。
A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本

【答案】 D
104、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。
A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担
B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料
C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务
D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任

【答案】 C
105、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()
A.自愿原则
B.公平合理原则
C.依法独立进行原则
D.一裁终局原则

【答案】 A
106、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，监理人又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽。监理人对该事件的处理方式应为（　　）。
A.补偿费用，不顺延合同工期
B.顺延合同工期，不补偿费用
C.费用和工期损失均给予补偿
D.费用和工期损失均不补偿

【答案】 D
107、建设工程设计合同的有效期限为()
A.订立合同之日起，至交付全部设计文件止
B.订立合同之日起，至完成工程验收之日止
C.设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件止
D.设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

【答案】 A
108、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（　）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制

【答案】 A
109、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。
A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用
B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用
C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用
D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用

【答案】 D
110、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（ ）。
A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力
B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人
C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体
D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力

【答案】 C
111、下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是（ ）
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位

【答案】 A
112、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（　）。
A.踏勘现场
B.召开投标预备会
C.组建评标委员会
D.递交投标文件

【答案】 A
113、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（ ）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

【答案】 C
114、某招标项目重新投标后，投标人仍少于 3 家，这时可以（）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
B.改为直接发包
C.用原招标文件重新招标
D.修改招标文件后重新招标

【答案】 B
115、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。
A.担保发包人能够按期支付工程进度款
B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难
C.表明发包人与承包人合作的诚意
D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

【答案】 B
116、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（　　）。
A.中标通知书发出日
B.施工合同协议书签字日
C.保险合同签字日
D.工程材料运抵施工现场日

【答案】 D
117、（　　）在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。
A.监理人员
B.被授权的监理人员
C.工程师
D.被授权的工程师

【答案】 B
118、（2020年真题）通用条款规定的费用是指（　　）
A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同支付的结算价
D.承包人完成工程的实际成本

【答案】 A
119、 根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是( )。
A.直接与保险人协商一致后，通知发包人
B.直接与保险人协商一致后，通知监理人
C.应事先征得发包人同意，并通知监理人
D.应事先征得监理人同意，并通知发包人