水利工程监理合同修订（GF-2007-0211）（2025年）.docx

水利工程监理合同修订（GF-2007-0211）（2025年）

合同协议书
本合同由以下双方于______年______月______日在______省（市）______市签订：
发包人：________________________（以下简称“发包人”）
法定代表人或授权代表：________________________
监理人：________________________（以下简称“监理人”）
法定代表人或授权代表：________________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《水利工程建设监理规定》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______水利枢纽工程______标段（项目名称）水利工程建设监理事宜协商一致，订立本合同。
第一条 监理工程概况
1.1 工程名称：______水利枢纽工程______标段
1.2 工程地点：______省（市）______县（市、区）______乡（镇）
1.3 监理范围和内容：
（1）设计阶段监理：包括______；
（2）施工阶段监理：包括______；
（3）保修阶段监理：包括______。
1.4 合同工期：
（1）设计阶段：自______年______月______日至______年______月______日；
（2）施工阶段：自______年______月______日至______年______月______日；
（3）保修阶段：自工程竣工验收合格之日起______年，至______年______月______日止。
第二条 监理报酬
2.1 监理报酬的计取方式：______（固定总价、固定单价、按月计提、按完成工程量计提等）。
2.2 监理报酬总额（或计算方法）：______。
2.3 支付方式：______。
2.4 支付周期：______。
2.5 发包人应按照合同约定及时足额支付监理报酬，逾期支付应支付违约金，违约金利率为______。
第三条 双方权利与义务
3.1 发包人权利与义务
3.1.1 发包人有权监督监理人履行合同约定的监理职责。
3.1.2 发包人应按照合同约定提供监理人开展监理工作所需的资料、条件和工作空间。
3.1.3 发包人应组织或参与设计交底、工程协调会等会议，并就监理人提出的重大问题进行研究决定。
3.1.4 发包人应按照合同约定及时向监理人提供工程进度款支付凭证等相关资料。
3.1.5 发包人应遵守国家有关法律法规，不得违法干预监理人的正常工作。
3.1.6 发包人应负责解决监理人履行合同过程中遇到的协调外部关系方面的问题。
3.2 监理人权利与义务
3.2.1 监理人有权根据合同约定，对工程建设进行监督管理，并要求被监理单位纠正不符合设计要求、施工规范和质量标准的作业。
3.2.2 监理人应组建监理机构，并任命总监理工程师，向发包人报送监理机构及其人员名单、职责分工、联系方式等。
3.2.3 监理人应按照合同约定的监理范围和内容，以及国家有关法律法规、技术标准和规范，认真履行监理职责，确保工程质量和安全，控制工程进度和投资。
3.2.4 监理人应建立完善的监理资料管理制度，做好监理记录，定期向发包人提交监理工作报告。
3.2.5 监理人应妥善保管发包人提供的资料和文件，未经发包人同意，不得复制、泄露或转交第三方。
3.2.6 监理人应在收到承包人报送的工程款支付申请后______日内，完成审核并报送发包人。
3.2.7 监理人应协助发包人进行工程验收，并参与工程结算审核。
3.2.8 监理人应遵守国家有关法律法规，不得泄露工程秘密，不得接受被监理单位的利益馈赠。
第四条 监理人的授权
4.1 发包人授权监理人享有以下权利：
（1）查阅与工程有关的文件、资料和记录；
（2）参加与工程有关的会议；
（3）对工程实施监理，并进行检验、测量和试验；
（4）要求承包人停止施工，并要求承包人采取补救措施；
（5）对承包人违反合同约定的行为进行制止；
（6）合同约定的其他权利。
第五条 工程变更
5.1 工程变更的范围包括：______。
5.2 工程变更的提出、确认和实施程序：______。
5.3 工程变更监理报酬的调整：______。
第六条 索赔与反索赔
6.1 索赔的定义：______。
6.2 索赔的程序：______。
6.3 反索赔的程序：______。
第七条 信息管理
7.1 双方应建立信息管理制度，明确信息收集、整理、审核、传递和存储的要求。
7.2 双方应指定信息管理人员，并报送对方。
7.3 信息传递的方式：______。
第八条 期限
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同有效期至保修期满且结算款项支付完毕之日止。
8.3 本合同中约定的各种期限（如通知期限、答复期限等）自期限起始日起计算。
第九条 通知与送达
9.1 双方应在合同中约定各自的送达地址，并确保地址的有效性。
9.2 通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。
9.3 通知在送达之日起生效。
第十条 不可抗力
10.1 不可抗力的定义：______。
10.2 不可抗力的通知：______。
10.3 不可抗力的后果：______。
第十一条 合同解除
11.1 发包人有权解除合同的情形：______。
11.2 监理人有权解除合同的情形：______。
11.3 合同解除的程序：______。
11.4 合同解除后的处理：______。
第十二条 违约责任
12.1 发包人违反合同约定的责任：______。
12.2 监理人违反合同约定的责任：______。
12.3 其他违约责任：______。
第十三条 争议解决
13.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，按下列第______种方式解决：
（1）提交______仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。
（2）依法向______人民法院提起诉讼。
第十四条 适用法律和争议解决
本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十五条 通知与送达
15.1 本合同中约定的各种期限（如通知期限、答复期限等）自期限起始日起计算。
15.2 通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。
15.3 通知在送达之日起生效。
第十六条 保密
双方应对在本合同履行过程中知悉的对方的商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
第十七条 不可转让
未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。
第十八条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十九条 合同份数
本合同一式______份，发包人执______份，监理人执______份，具有同等法律效力。
第二十条 未尽事宜
本合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
发包人：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
日期：______年______月______日
监理人：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字）
日期：______年______月______日