建设工程合同履行监督管理协议（GF-2012-0202）.docx

建设工程合同履行监督管理协议（GF-2012-0202）

协议编号： [填写协议编号]
协议双方
甲方（发包人）：[填写发包人全称]
法定代表人：[填写法定代表人姓名]
注册地址：[填写注册地址]
通讯地址：[填写通讯地址]
联系人：[填写联系人姓名]
联系电话：[填写联系电话]
电子邮箱：[填写电子邮箱]
乙方（承包人）：[填写承包人全称]
法定代表人：[填写法定代表人姓名]
注册地址：[填写注册地址]
通讯地址：[填写通讯地址]
联系人：[填写联系人姓名]
联系电话：[填写联系电话]
电子邮箱：[填写电子邮箱]
[若约定监理单位参与，则增加以下条款]
丙方（监理单位）：[填写监理单位全称]
法定代表人：[填写法定代表人姓名]
注册地址：[填写注册地址]
通讯地址：[填写通讯地址]
总监理工程师：[填写总监理工程师姓名]
联系电话：[填写联系电话]
电子邮箱：[填写电子邮箱]
鉴于
甲方为实施[填写项目名称]工程（以下简称“本工程”），依法与乙方签订了编号为[填写主合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），主合同已生效并履行中。为保障主合同的顺利履行，明确各方在合同履行过程中的监督管理职责、权限、程序和合作机制，经甲乙双方[若丙方参与，则甲乙丙三方]平等协商，依据主合同约定及国家有关法律法规，达成如下协议：
第一条 监督管理依据
1.1 本协议的履行依据为本协议条款及主合同条款。
1.2 本协议的履行同时依据中华人民共和国相关法律、法规、规章，以及国家、行业和地方现行的工程建设标准、规范、规程。
1.3 本协议的履行还依据主合同中约定的图纸、技术要求、设计文件及其他相关资料。
第二条 发包人（甲方）的监督管理职责
2.1 甲方负责提供符合合同约定条件的施工场地，包括办理相关许可、证件，并保证施工期间的使用。
2.2 甲方负责协调与本工程实施相关的管线、周边环境等事宜，为乙方施工创造条件。
2.3 甲方依据主合同约定，负责审核乙方报送的资金支付申请，并按时支付工程款。
2.4 甲方有权依据主合同约定，对工程进度、质量、安全等进行监督，并参加相关检查、验收活动。
2.5 甲方依据主合同约定，负责组织或参与工程的设计交底、施工组织设计（方案）审查、重要材料设备确认、工程变更、隐蔽工程验收、竣工验收等工作。
2.6 甲方应确保按主合同约定向乙方提供必要的技术资料和指令。
第三条 承包人（乙方）的监督管理职责
3.1 乙方应严格按照主合同约定的内容、范围、标准和工期，全面履行施工义务，确保工程质量、安全、文明施工。
3.2 乙方应按照主合同约定及国家相关规定，建立健全质量、安全管理体系，并承担相应责任。
3.3 乙方应按照主合同约定，向甲方及监理人（若有）及时、准确报送施工组织设计、年（季、月）度进度计划、统计报表、财务报表、工程资料等。
3.4 乙方应负责施工现场的统一管理，保持场容场貌整洁，遵守有关环境保护、安全生产的法律法规。
3.5 乙方应负责与工程履行相关的各类文件、记录、签证等的收集、整理、签认和提交，并保证资料的真实、完整、准确。
3.6 乙方应积极配合甲方、监理人及政府主管部门的检查、监督、验收等工作，提供必要的工作条件。
第四条 监理单位（若有）的监督管理职责
4.1 丙方受甲方委托，依据法律法规、工程建设标准、主合同、监理合同及丙方与甲方约定的监理权限，对工程实施监督管理。
4.2 丙方应组建项目监理机构，配备满足监理工作需要的监理人员。
4.3 丙方应依据主合同约定和监理规范，对工程质量进行监督管理，包括审查施工方案、检查材料设备、进行巡视旁站平行检验、参加隐蔽工程验收和分部分项工程验收，并对竣工验收进行初步验收。
4.4 丙方应依据主合同约定和监理规范，对工程进度进行监督管理，审查承包人提交的进度计划，检查实际进度，签发工程暂停及复工指令，并协助甲方控制工程投资。
4.5 丙方应依据主合同约定，审查承包人提交的工程计量和支付申请，并签署审核意见。
4.6 丙方应负责管理工程监理资料，参加由甲方主持的工程协调会议，并负责向甲方报告工程实施情况、存在的问题及处理情况。
4.7 丙方应就承包人违反主合同约定的事件向甲方发出书面通知，并协助甲方处理合同变更、索赔与反索赔事宜。
第五条 监督管理程序
5.1 沟通协调：甲乙双方[及丙方]应建立有效的沟通协调机制。可定期召开工程协调会议，会议纪要由各方确认。重要事项应及时沟通。
5.2 检查与验收：甲方、监理人[及乙方]应按照主合同约定及国家相关规定，对工程进行定期或不定期的检查。隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收等应按主合同约定的程序进行，并形成书面记录。
5.3 签证管理：工程变更、现场签证等应按主合同约定的流程，由提出方填写申请，经相关方审核、确认后办理签证手续，并作为主合同文件的组成部分。
5.4 文件管理：与工程履行相关的各类文件、记录、签证等，应由各方及时签收、确认，并按规定进行归档保存。电子文件应按约定方式管理和确认。
第六条 履约保证与违约处理
6.1 甲方和乙方应按照主合同约定，提供履约保证金、支付担保等履约保证。
6.2 任何一方违反主合同或本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
6.3 若因一方违约导致主合同无法继续履行或造成重大损失的，守约方有权依据主合同约定及本协议约定，要求违约方承担违约责任，包括但不限于解除主合同或本协议、暂停支付、采取补救措施等。
第七条 争议解决
7.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先通过友好协商解决。
7.2 协商不成的，任何一方均有权选择以下第[选择一项]种方式解决：
（1）提交[填写仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
（2）依法向[填写有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。
7.3 争议解决期间，除争议事项外，各方应继续履行本协议及主合同中未受争议影响的其他条款。
第八条 协议的生效、变更与终止
8.1 本协议自甲乙双方[及丙方]签字盖章之日起生效。本协议的生效不晚于主合同的生效时间。
8.2 经甲乙双方[及丙方]协商一致，可以书面形式变更本协议内容。
8.3 本协议在以下条件满足时终止：
（1）主合同已经履行完毕，包括工程竣工验收合格、结算完成并支付完毕。
（2）主合同提前解除。
（3）本协议被各方协商一致解除或依法解除。
第九条 其他
9.1 本协议是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，依照主合同约定执行。主合同条款与本协议条款不一致的，以约定更为严格的为准。
9.2 本协议一式[填写份数]份，甲方执[填写份数]份，乙方执[填写份数]份，[丙方执[填写份数]份]，具有同等法律效力。
9.3 本协议由甲乙双方[及丙方]授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章。
（以下无正文）
甲方（盖章）：[发包人单位公章]
法定代表人（或授权代表）签字：
日期： 年 月 日
乙方（盖章）：[承包人单位公章]
法定代表人（或授权代表）签字：
日期： 年 月 日
[若丙方参与]
丙方（盖章）：[监理单位公章]
法定代表人（或授权代表）签字（或总监理工程师签字）：
日期： 年 月 日