2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷A卷含答案.docx

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制模拟考试试卷A卷含答案

单选题（共360题）
1、工程网络计划中，某工作持续时间为5天，其3项紧后工作的最迟开始时间分别为第7、8和10天，则该工作的最迟开始时间是第（　）天。
A.1
B.2
C.4
D.5

【答案】 B
2、（2020年真题）监理工程师在审批工程延期时应遵循的原则不包括（　　）。
A.资金情况
B.合同条件
C.影响工期
D.实际情况

【答案】 A
3、在工程施工质量验收活动中，（　　）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 D
4、组织流水施工时，建造类施工过程是指（　　）。
A.将建筑材料、各类构配件、成品、制品和设备等运到工地仓库或施工现场使用地点的施工过程
B.在施工对象的空间上直接进行砌筑、安装与加工，最终形成建筑产品的施工过程
C.为了提高建筑产品生产的工厂化、机械化程度和生产能力而形成的施工过程
D.为了满足人民的各种社会需求而形成的施工过程

【答案】 B
5、项目监理机构应掌握不合格零件的情况，当发生质量失控时，由（ ）下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报告建设单位。
A.专业监理工程师
B.项目经理
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表

【答案】 C
6、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交()
A.监理总结报告
B.质量评估报告
C.监理验收报告
D.质量检验报告

【答案】 B
7、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（ ）。
A.组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题
B.组织参与主体工程验收
C.组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析
D.组织勘察人员参加工程竣工验收

【答案】 B
8、某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。
A.17
B.19
C.22
D.24

【答案】 D
9、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（ ）作为对工程质量控制的基本原则。
A.质量第一
B.以人为核心
C.以预防为主
D.质量标准

【答案】 A
10、有A，B两项连续工作其最早开始时间分别为4天和10天，持续时间分别为4天和5天，则A工作的自由时差是（　　）天。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 A
11、市场采购设备质量控制中，应协助建设单位编制设备采购方案的是（ ）。
A.监理单位
B.项目监理机构
C.施工单位
D.建设单位

【答案】 B
12、施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括( )。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视

【答案】 B
13、（2019年真题）按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检验所发生的费用在（　）中列支。
A.建筑安装工程材料费
B.建筑安装工程企业管理费
C.建筑安装工程规费
D.工程建设其他费用

【答案】 B
14、一跨度为6m的现浇钢筋混凝土梁，当设计无要求时，施工模板起拱高度宜为跨度的：( )
A.1/1000～2/1000
B.2/1000～4/1000
C.1/1000～3/1000
D.1/1000～4/1000

【答案】 C
15、当承包单位的施工进度拖后而又不采取补救措施时，项目监理机构可采用的处理方法是（　　）。
A.拒绝签署工程进度款支付凭证
B.中止施工承包合同
C.延长施工进度计划工期
D.提起误期损失赔偿诉讼

【答案】 A
16、下列流水施工参数中，供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间是指（ ）。
A.流水段
B.工作面
C.流水节拍
D.流水步距

【答案】 B
17、在工程施工过程质量控制中，完成见证取样后，（）应在试样或包装上做出标识、封志。
A.建设单位管理人员
B.施工单位取样人员
C.专业监理工程师
D.总监理工程师

【答案】 B
18、投资收益率是指项目达到设计生产能力后一个正常生产年份的( )的比率。
A.年销售收入与固定资产投资
B.年销售收入与总投资
C.年净收益总额与投资总额
D.年净收益总额与固定资产投资

【答案】 C
19、选择合适的承包单位是工程质量管理的重要环节，工程承发包管理属于（ ）的管理职能。
A.建设单位
B.工程监理单位
C.政府
D.施工单位

【答案】 C
20、在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（ ）负责整理，与会各方会签。
A.设计单位
B.监理单位
C.施工单位
D.建设单位

【答案】 A
21、在工程网络计划中，（　　）是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。
A.时间间隔
B.总时差
C.自由时差
D.时距

【答案】 B
22、对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程，应在验收前按规定进行（）。
A.见证检验
B.专项检验
C.抽样检验
D.全数检验

【答案】 C
23、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（　　）。
A.抗拉强度和抗剪强度试验
B.冷弯试验和耐高温试验
C.屈服强度和疲劳强度试验
D.拉力试验和弯曲性能试验

【答案】 D
24、根据现行规定，人工费是指用于支付（　　）的各项费用。
A.施工现场除了机械操作人员以外的所有工作人员
B.施工现场的所有工作人员
C.从事建筑安装工程施工的生产和管理人员
D.从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人

【答案】 D
25、（2020年真题）用来表征混凝土拌合物流动性的指标是（　）。
A.徐变量
B.凝结时间
C.稠度
D.弹性模量

【答案】 C
26、流水施工中某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量称（ ）。
A.流水段
B.流水强度
C.流水节拍
D.流水步距

【答案】 B
27、建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概算的区别，在于是否单独编制（　）文件。
A.分部工程概算
B.单位工程概算
C.单项工程综合概算
D.建设项目总概算

【答案】 C
28、规据《建设工程质量检测管理办法》，检测机构完成检测业务后出具的检测报告，经确认后由（ ）归档。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.材料供应单位

【答案】 C
29、关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（　　）。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资（进度）绩效指数反映的是相对偏差
C.投资（进度）绩效指数仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值，表示进度延误

【答案】 B
30、某工程有3个施工过程，流水步距分别为2、5，其中第一个施工过程持续时间为8天，第二个施工过程持续时间为11天，第三个施工过程持续总时间是9天，第二与第三施工过程有3天的搭接，则流水施工工期为（　　）天。
A.12
B.13
C.18
D.19

【答案】 B
31、施工过程中，若出现质量缺陷，监理机构应及时（ ）。
A.签发监理通知单
B.签发工程暂停令
C.通知建设单位
D.报告政府主管部门

【答案】 A
32、工程发生质量安全事故，造成2人死亡、3800万元直接经济损失，则该事故等级是（　　）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故

【答案】 B
33、项目监理机构对勘察成果的审查是勘察阶段质量控制最重要的工作，（　　）属于程序性审查。
A.勘察场地的工程地质条件
B.岩土工程问题
C.对工程勘察报告的内容和深度进行检查
D.工程勘察成果的齐全、可靠

【答案】 D
34、监理企业质量管理体系文件构成中，反映内部质量管理的纲领性文件是（　）。
A.监理大纲
B.程序文件
C.作业文件
D.质量手册

【答案】 D
35、采用列表进比度较的法比进较行，实下际列进说度法与正计确划的是（ ）。
A.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后
B.如果工作尚有总时差小于原有总时差，说明该工作实际进度超前
C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，则实际进度影响总工期
D.如果工作尚有总时差与原有时差相等，则说明实际进度超前

【答案】 C
36、不属于监理工程师全面、准确地掌握进度计划的执行情况，要做的工作的是（　　）。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实地检查工程进展情况
C.实际进度数据的加工处理
D.定期召开现场会议

【答案】 C
37、工程施工过程中发生质量事故造成3人死亡、31人重伤、直接经济损失5000万元，该事故属于（ ）事故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大

【答案】 C
38、对于设计单位要求的工程变更，应由建设单位将工程变更设计文件下发项目监理机构，由（　　）组织实施。
A.专业监理工程师
B.总监理工程师
C.监理员
D.总监理工程师或专业监理工程师

【答案】 B
39、工程具备竣工验收条件后，()应及时组织相关单位进行工程验收。
A.监理单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工单位

【答案】 B
40、（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（　）。
A.工程延期调查报告
B.工程延期审核报告
C.工程延期意向通知
D.工程延期临时决定

【答案】 C
41、工程质量统计分析中，用来描述样本数据集中趋势的特征值的是（　）。
A.算数平均数和标准偏差
B.中位数和变异系数
C.算数平均数和中位数
D.中位数和标准偏差

【答案】 C
42、对于承包商来说，下列合同中风险最小的是( )合同。
A.可调总价
B.可调单价
C.成本加奖罚
D.成本加固定金额酬金

【答案】 D
43、在设计阶段，运用价值工程方法的目的是( )。
A.提高功能
B.提高价值
C.降低成本
D.提高设计方案施工的便利性

【答案】 B
44、《工程质量评估报告》是工程验收中的重要资料，应由( )签署。
A.总监理工程师和监理单位技术负责人
B.建设单位项目负责人和监理单位负责人
C.总监理工程师和质监站监督员
D.建设单位项目负责人和总监理工程师

【答案】 A
45、经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施，不得擅自任意改动。如果施工单位擅自改动，监理机构 应及时发出（　　），要求按程序报审。
A.监理通知单
B.工程暂停令
C.罚款单
D.整改通知单

【答案】 A
46、当采用估算工程量单价合同时，最后工程结算的价款是按（ ）确定的。
A.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方实际发生的单价
B.实际完成并经监理工程师计量的工程量及承包方所填报的单价
C.发包方提出的暂估工程量清单及承包方实际发生的单价
D.发包方提出的暂估工程量清单及承包方所填报的单价

【答案】 B
47、某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知：N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得：d1=2，d2=3，则正常的结论是（　）。
A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格
B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格
C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格
D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

【答案】 D
48、建设工程质量保证金是指用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷责任期（ ）。
A.一般为1年，最长不超过2年
B.一般为2年，最长不超过5年
C.一般为2年，最长不超过10年
D.设计的合理使用年限

【答案】 A
49、在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（　　）。
A.建设单位要求的使用年限
B.设计文件规定的合理使用年限
C.30年
D.50年

【答案】 B
50、某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（　　）。
A.0.89
B.0.96
C.1.04
D.1.12

【答案】 A
51、进行项目财务评价的基本报表有( )。(1)固定资产投资估算表(2)现金流量表(3)损益表(4)资产负债表(5)资金来源与运用表(6)生产成本估算表
A.(1)(2)(3)(4)
B.(2)(3)(4)(5)
C.(3)(4)(5)(6)
D.(1)(2)(5)(6)

【答案】 B
52、（ ）是控制概算定额(指标)的水平。
A.预算定额
B.估算指标
C.计划定额
D.计算定额

【答案】 B
53、（　　）是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。
A.工期优化
B.费用优化
C.资源优化
D.过程优化

【答案】 B
54、关于工程项目质量控制系统的特性，下列说法正确的是( )。
A.工程项目质量控制系统是以工程项目为对象
B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统
C.工程项目质量控制系统是永久性的
D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动

【答案】 A
55、施工进度计划通常是按（　　）编制的，它既是承包单位进行现场施工管理的核心指导文件，也是监理工程师实施进度控制的依据。
A.施工工艺
B.施工组织设计
C.施工顺序
D.工程对象

【答案】 D
56、 当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先( )。
A.确定需要采取的调整措施
B.确定后续工作和总工期的限制条件
C.确定进度偏差的原因
D.确定可调整进度的范围

【答案】 D
57、为保证设备的质量，（　　）在设备运输前应做好包装工作和制订合理的运输方案。
A.监理单位
B.建设单位
C.制造单位
D.安装单位

【答案】 C
58、保养测量设备、维护工地清洁和整洁等项目适合采用( )进行计量支付。
A.凭据法
B.估价法
C.均摊法
D.分解计量法

【答案】 C
59、采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，不属于卖方的责任是（ ）。
A.负责货物装船前的一切费用和风险
B.负责办理出口手续
C.负责提供有关装运单据
D.负责办理保险及支付保险费

【答案】 D
60、某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（ ）元。
A.242250
B.240000
C.247500
D.225000

【答案】 A
61、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（　　）原则。
A.以顾客为关注焦点
B.关系管理
C.领导作用
D.全员参与

【答案】 B
62、监理工程师考查勘察、设计单位管理水平的重点是该单位的管理水平是否与其()相符合。
A.组织机构
B.管理体制
C.资质等级
D.业务能力

【答案】 C
63、卓越绩效模式强调以系统的观点来管理整个组织及关键过程，这种系统管理的基本方法是（　）。
A.反馈方法
B.过程方法
C.评价方法
D.监督方法

【答案】 B
64、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是( )天。
A.24
B.30
C.36
D.54

【答案】 B
65、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（　）。
A.抗拉强度和抗剪强度试验
B.冷弯试验和耐高温试验
C.屈服强度和疲劳强度试验
D.拉力试验和弯曲性能试验

【答案】 D
66、在建设工程进度调整的系统过程中，确定总工期和后续工作的限制条件之后，进行下一步工作是（　　）。
A.分析产生偏差的原因
B.采取措施调整进度计划
C.实施调整后的进度计划
D.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响

【答案】 B
67、下列施工进度计划调整措施中，属于组织措施的是（　）。
A.改善外部配合条件
B.采用更先进的施工机械
C.实施强有力的施工调度
D.增加工作面

【答案】 D
68、关于项目可行性研究的市场预测分析，下列内容不属于产品（服务）市场分析的是（　　）。
A.产品用途
B.国外市场预测分析
C.国内市场预测分析
D.目标市场分析

【答案】 D
69、大型建设项目总进度目标论证的核心工作是通过编制（　），论证总进度目标实现的可能性。
A.单位工程施工组织设计
B.总进度纲要
C.监理规划
D.总进度规划

【答案】 B
70、（ ）是根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单位工程的开工日期和竣工日期。
A.工程项目总进度计划
B.投资计划年度分配表
C.工程项目一览表
D.工程项目进度平衡表

【答案】 A
71、（2022年真题）施工过程中，由于涉及变更导致某分项工程实际（2022年真题）施工的特征与招标工程量清单中的项目特征描述不一致时，该分项工程应按（　）结算价款。
A.招标工程量清单中的工程量和投标文件中的综合单价
B.实际施工的工程量和投标文件中的综合单价
C.招标工程量清单中的工程量和发承包双方重新确定的综合单价
D.实际施工的工程量和发承包双方重新确定的综合单价

【答案】 D
72、建设项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。
A.业主方
B.监理方
C.设计方
D.施工方

【答案】 A
73、下列费用属于企业管理费的是（）。
A.采购及保管费
B.业务招待费
C.燃料动力费
D.劳动竞赛奖

【答案】 B
74、某企业年初贷款200万元购置一台设备，贷款年利率为10%，5年内等额还本付息，设备购置后即用于生产，获得收益，若企业期望还款期内，以净收益偿还贷款本息，且各期盈余不低于10万元，则各期收益至少为（）万元。
A.42.76
B.50.00
C.52.76
D.62.76

【答案】 D
75、在工程施工质量验收活动中，（ ）反映了检验批从原材料到最终验收的各施工工序的操作依据、检查情况以及保证质量所必须的管理制度等。
A.质量控制资料
B.竣工验收记录
C.阶段性验收记录
D.各检验批验收记录

【答案】 A
76、根据《建设工程工程量清单计价规范》，编制招标控制价时，总承包服务费应按照（　　）计算。
A.省级或行业建设主管部门规定或参考相关规范
B.国家统一规定或参考相关规范
C.工程所在地同类项目总承包服务费平均水平
D.招标控制价编制单位咨询潜在投标人的报价人

【答案】 A
77、某土方回填项目，清单工程量为47.06m3，预算工程量为182.56m3。已知完成1m3回填方需用人工0.169工日（人工单价105元/工日），机械0.029台班（机械台班单价28元/台班）。根据企业自主报价原则，管理费按人工费、施工机具使用费二项之和的10%计取，利润按人工费、施工机具使用费二项之和的5%计取，不考虑措施项目费、其他项目费和规费、税金和风险时，投标人所报回填方项目的综合单价为85.20元/m3，则下列有关审核该项目的综合单价的表述，正确的是（）。
A.土方回填数量为0.26m3
B.管理费、利润合价为77.41元
C.机械费单价为38.12元/m3
D.清单项目综合单价为82.84元/m3

【答案】 D
78、生产性建设工程项目总投资包括（）。
A.建设投资和建设期利息
B.建设投资.建设期利息和流动资金
C.静态投资和动态投资
D.固定资产投资和无形资产投资

【答案】 B
79、监理日志要及时交（ ）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理机构技术负责人
D.监理员

【答案】 A
80、一级注册建筑师证书和执业印章由谁负责保管？( )
A.注册建筑师本人
B.注册建筑师所在设计院的人力资源部
C.注册建筑师所在的设计所
D.注册建筑师管理委员会

【答案】 A
81、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（ ）。
A.分析影响施工进度的原因
B.掌握各项工作时差的利用情况
C.提供计划调整和优化的依据
D.发现进度偏差及其大小

【答案】 D
82、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（ ）。
A.建设管理费
B.设备原价
C.进口设备抵岸价
D.设备运杂费

【答案】 D
83、在建设工程活动中，总监理工程师签发（ ），应事先征得建设单位同意。
A.工程暂停令
B.监理通知单
C.工作联系单
D.监理报告

【答案】 A
84、某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（　）元/t。
A.418
B.427.5
C.430
D.440

【答案】 D
85、项目监理机构批准工程延期的基本原则是()
A.项目监理机构对施工现场进行了详细考场和分析
B.延期事件发生在非关键线路上，且延长的时间未超过总时差
C.工作延长的时间超过其相应总时差，且由承包单位自身原因引起
D.延期事件是由承包单位自身以外的原因造成

【答案】 D
86、收到建设工程竣工报告后，应当由（）组织有关单位进行竣工验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 A
87、可行性研究工作小组成立以后，正式开展市场调查之前要进行的工作是( )。
A.签订委托协议
B.方案编制与优化
C.制订工作计划
D.项目评价

【答案】 C
88、项目监理机构应审查勘察单位提交的勘察成果报告，并向建设单位提交勘察成果评估报告。勘察成果评估报告不包括（ ）。
A.勘察工作概况
B.与勘察标准的符合情况
C.有关部门审查意见的落实情况
D.存在问题及建议

【答案】 C
89、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（ ）。
A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差
B.TF=LF-EF=LS-ES
C.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间
D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

【答案】 A
90、监理工程师在审查施工进度计划的过程中发现问题，应采取的措施之一是（　）。
A.向承包单位提出整改通知书
B.向建设单位提出指令单
C.向承包单位提出工程暂停令
D.向建设单位提出建议书

【答案】 A
91、监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准意味着（ ）。
A.解除了承包单位对施工进度计划的责任和义务
B.并不解除承包单位对施工进度计划的责任和义务
C.部分解除承包单位对施工进度计划的责任和义务
D.监理工程师可以支配施工中所需的劳动力、设备和材料

【答案】 B
92、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（　　）。
A.6个和20天
B.9个和24天
C.8个和24天
D.7个和20天

【答案】 B
93、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（　　）。
A.汇率浮动和通货膨胀
B.不明的水文气象条件
C.提供的场地不能满足工程正常需要
D.合同签订时遗漏条款、表述失当

【答案】 C
94、下列选项中，不属于工程初步设计质量管理主要工作内容的是（ ）。
A.施工单位的选择
B.起草设计任务书
C.起草设计合同
D.分阶段设计审查

【答案】 A
95、（2020年真题）当工程延期事件发生后，施工承包单位在合同约定的有效期内通知监理人的书面文件称为（　）。
A.工程延期调查报告
B.工程延期审核报告
C.工程延期意向通知
D.工程延期临时决定

【答案】 C
96、监理工程师在工程质量控制中，体现以数据资料为依据，客观地处理质量问题的原则为（ ）。
A.坚持质量标准原则
B.坚持科学、公平、守法和职业道德规范
C.质量第一的原则
D.预防为主的原则

【答案】 B
97、监理工程师受业主委托对工程设计进行监理，应实施（ ）。
A.静态控制
B.动态控制
C.主动控制
D.被动控制

【答案】 B
98、下列建筑安装工程费中，属于可以计量的措施项目费的是（　　）。
A.施工机具使用费
B.安全文明施工费
C.脚手架工程费
D.社会保险费

【答案】 C
99、法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有(）的性质。
A.一般裁定
B.权威裁定
C.最终裁定
D.最高裁定

【答案】 C
100、（　　）是项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动，是项目监理机构对工程实施建设监理的方式之一。
A.旁站
B.巡视
C.专检
D.平行检验

【答案】 B
101、经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分部工程及单位工程，应（　　）。
A.严禁验收
B.重新验收
C.允许通过验收
D.按技术处理方案和协商文件进行验收

【答案】 A
102、建设工程承包单位在( )时，应向建设单位出具工程质量保修书。
A.施工完毕
B.提交工程竣工验收报告
C.竣工验收合格
D.工程价款结算完毕

【答案】 B
103、建设项目投资费用主要包括（　　）。
A.建筑工程费、工程建设其他费用和基本预备费
B.工程费用、工程建设其他费用和预备费
C.建设工程费、设备及工器具购置费、安装工程费
D.建设工程费、设备及工器具购置费、安装建设其他费用

【答案】 B
104、（）是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检验方法。
A.回弹仪
B.超声回弹综合法
C.钻芯法
D.超声波对测法

【答案】 B
105、在张某故意伤害李某一案的审查起诉阶段，检察院适用“当事人和解的公诉案件诉讼程序”，下列事项中，张某与李某可以就哪一事项进行协商？
A.此案的证据能否认定吴某故意伤害罪以及对秦某的伤情鉴定能否采信
B.吴某对秦某的赔偿数额，要否对秦某赔礼道歉
C.该案应适用的《刑法》条款
D.该案对吴某的量刑问题

【答案】 B
106、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()
A.工程设计
B.项目决策
C.工程施工
D.工程竣工验收

【答案】 A
107、当工程延期事件具有持续性时，根据工程延期的审批程序，监理工程师应在调查核实阶段性报告的基础上完成的工作是（　　）。
A.尽快做出延长工期的临时决定
B.及时向政府有关部门报告
C.要求承包单位提出工程延期意向申请
D.重新审核施工合同条件

【答案】 A
108、相邻两项工作之间存在两种时距及以上的搭接关系时，应（　　）。
A.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大值
B.分别计算出时间间隔，然后取其中的最大公约数
C.分别计算出时间间隔，然后取其中的最小值
D.计算其中最大的时间间隔

【答案】 C
109、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是()
A.清水楼梯踏步
B.镶面大理石柱
C.地漏
D.垃圾道

【答案】 A
110、（2021年真题）总价施工合同履行过程中，承包人发现某分项工程在招标文件给出的工程量表中被遗漏，则处理该分项工程价款的方式是（　　）。
A.由发承包双方按单价合同计价方式协商确定结算价
B.由发承包双方另行订立补充协议确定计价方式和价款
C.由发承包双方协商确定一个总价并调整原合同价
D.视为已包含在合同总价中，因而不单独进行结算

【答案】 D
111、关于辩护律师申请调取、收集证据的权利，下列表述准确的是
A.在刑事诉讼审查起诉、审理期间，辩护律师书面申请调取公安机关、人民检察院在侦查、审查起诉期间收集但未提交的证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或者罪轻的证据材料的，人民检察院、人民法院应当依法及时审查，经审查决定不予调取的，应当书面说明理由
B.辩护律师有权直接向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料
C.辩护律师申请向被害人或者其近亲属、被害人提供的证人收集与本案有关的材料，应当以书面形式
D.辩护律师申请向正在服刑的罪犯收集与案件有关的材料的，经法院、检察院许可，监狱和其他监管机关应当及时安排并提供合适的场所和便利

【答案】 A
112、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收到竣工验收备案文件（ ）内，责令停止使用，重新组织竣工验收。
A.3日
B.5日
C.15日
D.30日

【答案】 C
113、某企业从银行贷款100万元，期限一年，年利率12％，按月计息，到期一次性偿还的本息总额为( )万元。
A.112. 00
B.112. 68
C.132. 47
D.152. 19

【答案】 B
114、设置标底进行招标的.建设工程，其标底价格一般应控制在()以内。
A.招标人期望价格
B.社会平均价格
C.招标控制价格
D.批准的总概算价格

【答案】 D
115、（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（　）。
A.0.89
B.0.96
C.1.04
D.1.12

【答案】 A
116、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（　　）。
A.分层随机抽样
B.简单随机抽样
C.系统随机抽样
D.多级抽样

【答案】 D
117、室外工程可根据（ ）划分为子单位工程。
A.施工工序
B.建筑设计分区
C.专业类别和工程规模
D.使用功能的差异

【答案】 C
118、能够及时了解设备制造过程质量的真实情况，审批设备制造工艺方案，实施过程控制，进行质量检查与控制的设备制造质量监控方式，称为( )。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.定点监控
D.跟踪监控

【答案】 A
119、（2017年真题）在建设工程进度控制措施中，对建设单位提出应急赶工给予赶工费用补偿的属于（　）措施。
A.合同
B.组织
C.经济
D.技术

【答案】 C
120、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（　　）。
A.构件的挠度
B.构件和结构的倾斜
C.构件强度
D.基础不均匀沉降

【答案】 C
121、质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”是指()的需要和期望。
A.供方和需方
B.组织和个人
C.明示和隐含
D.一般和特殊

【答案】 C
122、施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，（　　）应按程序重新审查。
A.建设单位
B.施工总承包单位
C.项目监理机构
D.设计单位

【答案】 C
123、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。
A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路
B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期
C.关键线路上的工作就是关键工作
D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期

【答案】 A
124、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求（　　）。
A.工程总成本最低条件下的资源均衡安排
B.资源均衡使用条件下的最短工期安排
C.资源使用最少条件下的合理工期安排
D.资源有限条件下的最短工期安排

【答案】 D
125、建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（　　）。
A.施工总进度计划表
B.投资计划年度平衡表
C.工程项目进度平衡表
D.工程建设总进度计划表

【答案】 C
126、某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工5个工作日，每个工日单价200元，承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是（　　）元。
A.2500
B.3500
C.4260
D.4100

【答案】 D
127、接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测的机构是（　　）。
A.监理