2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制综合练习试卷B卷附答案.docx

2020-2025年监理工程师之土木建筑目标控制综合练习试卷B卷附答案

单选题（共360题）
1、混凝土结构或构件变形检测项目不包括（ ）。
A.构件的挠度
B.构件和结构的倾斜
C.构件强度
D.基础不均匀沉降

【答案】 C
2、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是
A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等
B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查
C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖
D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关

【答案】 A
3、抹灰工程中抹灰用的石灰膏熟化期不应少于( )。
A.3d
B.5d
C.10d
D.15d

【答案】 D
4、关于合成高分子防水卷材厚度的选用，下述( )是错误的。
A.当屋面防水等级为Ⅰ级时，厚度不应小于1.5mm
B.当屋面防水等级为Ⅱ级时，厚度不应小于1.2mm
C.当屋面防水等级为Ⅲ级时，厚度不应小于1.0mm
D.当屋面防水等级为Ⅳ级时，不宜选用

【答案】 C
5、世界银行和国际咨询工程师联合会对项目的总建设成本做了统一规定，内容包括项目直接建设成本、间接建设成本及( )。
A.未明确项目的准备金和建设成本上升费用
B.基本预备费和涨价预备费
C.应急费和建设成本上升费用
D.未明确项目的准备金和不可预见准备金

【答案】 C
6、项目监理机构发现施工进度计划的执行严重滞后并影响合同工期时，可签发（　）要求施工单位采取调整措施加快施工进度。
A.施工进度计划报审表
B.工作联系单
C.监理通知单
D.监理月报

【答案】 C
7、（2018年真题）工程质量抽样检验中，弃真错误的概率为α，存伪错误的概率为β，两类风险控制的一般范围是（　）。
A.α=1%～3%，β=3%～8%
B.α=1%～5%，β=5%～10%
C.α=2%～4%，β=4%～8%
D.α=2%～5%，β=5%～10%

【答案】 B
8、融资的前期费用与项目的规模有直接关系，下列关于融资前期费用的说法正确是（　　）。
A.一般占贷款金额的5%
B.项目规模越小，前期费用所占融资总额的比例就越小
C.项目融资的利息成本一般要高出同等条件公司贷款
D.合理的融资结构可以降低项目的经济强度，从而降低较弱合作伙伴的相对融资成本

【答案】 C
9、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款2000万元，第三年贷款500万元，年利率6%，建设期内只计息不支付，则该项目第三年贷款利息为（　　）万元。
A.134.03
B.148.9
C.204.11
D.224.62

【答案】 C
10、单代号搭接网络计划中,关键线路是指（ ）的路线。
A.自始至终由关键节点组成
B.自始至终由关键工作组成
C.相邻两项工作之间时间间隔为零
D.相邻两项工作之间时距为零

【答案】 C
11、危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（ ）共同审核签字并加盖单位公章。
A.分包单位技术负责人及总包单位项目经理
B.总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人
C.总承包单位技术负责人及总监理工程师
D.分包单位技术负责人及总监理工程师

【答案】 B
12、关于监理单位设计进度监控内容的说法，正确的是（　　）
A.编制切实可靠的设计总进度计划
B.落实设计工作技术经济责任制
C.按照设计技术经济定额进行考核
D.审查设计进度计划的合理性和可行性

【答案】 D
13、订货计划通常采用（　　），以便把不同自然属性（如规格、质量、技术条件、代用材料）和交货条件反映清楚。
A.表格形式
B.合同形式
C.卡片形式
D.电文形式

【答案】 C
14、极差的作用是（ ）。
A.用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值
B.反映数据变异程度的特征性
C.表示数据的相对离散波动程度
D.表示数据的代表性

【答案】 A
15、（2019年真题）非节奏流水施工具有的特点是（　）。
A.各施工过程在各施工段的流水节拍相等
B.相邻施工过程的流水步距相等
C.专业工作队数等于施工过程数
D.各专业工作队在施工段之间没有空闲时间

【答案】 C
16、警察甲因涉嫌刑讯逼供罪被侦查机关立案侦查，并办理了取保候审。关于本案的处理，下列哪一选项是正确的？
A.取保候审由本案的侦查机关执行
B.甲取保候审时间已经超过12 个月，其辩护人可以为他申请解除该措施
C.甲只需经检察院批准，就可以离开其所居住的市、县
D.如果甲提供不了足额的保证金，决定取保候审的机关可同时责令甲提供一个保证人

【答案】 B
17、下列费用中，属于建设工程静态投资的是()
A.基本预备费
B.涨价预备费
C.建设期利息
D.运营期利息

【答案】 A
18、在建设工程施工阶段，由于承包商自身的原因造成工期延误时，监理工程师对承包商修改后的进度计划的批准意味着（　　）。
A.同意延长施工合同工期
B.免除承包商的误期损失赔偿
C.确认承包商在合理的状态下施工
D.同意支付承包商赶工的全部额外开支

【答案】 C
19、建设单位应当自领取施工许可证之日起（　　）个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期； 延期以两次为限，每次不超过（　　）个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证（　　）。
A.3、3、自行废止
B.2、2、自行废止
C.3、2、重新办理
D.2、3、重新办理

【答案】 A
20、国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（ ）的职能。
A.建立和完善工程质量管理法规
B.对建设活动主体资格管理
C.对工程承发包管理
D.对工程建设程度管理

【答案】 B
21、砌筑砂浆试块强度验收的合格标准中，同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的（ ）。
A.80%
B.85%
C.90%
D.95%

【答案】 B
22、保证施工总进度目标的实现，首先要对进度目标进行分解，能够划定进度控制分界点的分解方法是（　　）。
A.按项目组成分解
B.按承包单位分解
C.按施工阶段分解
D.按计划期分解

【答案】 C
23、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（ ）。
A.防护设施
B.水文、气象
C.施工作业面
D.合同环境与管理关系的确定

【答案】 B
24、按照国家规定，钢筋、水泥、外加剂等进场检验方法不包括（　　）。
A.产品合格证
B.出厂检验报告
C.进场复验报告
D.物理性质试验报告

【答案】 D
25、下列各类车库建筑中，土建工程单方造价最低的是：( )
A.石材砌体结构车库
B.钢筋混凝土框架结构车库
C.钢筋混凝土框架结构地下车库
D.砖混结构车库

【答案】 A
26、在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险（或错判概率α）和使用方风险（或漏判概率β），主控项目对应于合格质量水平的α和β均不宜超过（　）。
A.3％
B.5％
C.8％
D.10％

【答案】 B
27、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天和8天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。
A.18
B.24
C.34
D.42

【答案】 B
28、某现浇混凝土施工段，在已批准该施工段的施工方案中，混凝土运输时间为2h，连续浇筑时间为24h，浇筑面间歇时间为3h，混凝土初凝时间为6h，终凝时间为8h。则混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过( )。
A.6h
B.8h
C.9h
D.24h

【答案】 A
29、机电专业BIM应用时，管网用不同颜色加以区分的原因是()。
A.机电管网相对复杂
B.减少错误产生的概率
C.提升建筑品质
D.核验管网尺寸E与建筑师协调空间问题

【答案】 A
30、在数据、信息分析和评价的客观事实基础上进行有效决策指的是（　　）。
A.循证决策
B.全员参与
C.过程方法
D.关系管理

【答案】 A
31、下列说法错误的是()。
A.BIM的理论基础主要起源于建筑行业
B.BIM是对工程项目设施实体与功能特性的数字化表达
C.BIM具有模型的完备性
D.BIM具有模型信息的一致性

【答案】 B
32、某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为（ ）。
A.9.18%
B.13.53%
C.21.96%
D.32.55%

【答案】 B
33、下列不属于确定建设工程施工进度控制目标的依据的是（　　）。
A.监理合同中有关工期的要求
B.类似工程项目的实际进度
C.工程难易程度
D.工程条件的落实情况

【答案】 A
34、下列关于分包单位的质量验收的表述中，错误的是（　　）。
A.验收时，总包单位应派人参加
B.验收合格后，分包单位应将相关的质量控制资料移交给总包单位
C.建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人不必参加验收
D.分包单位应对所承包的工程项目进行自检

【答案】 C
35、在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数据的收集方法宜采用（　　）。
A.分层随机抽样
B.简单随机抽样
C.系统随机抽样
D.多级抽样

【答案】 D
36、按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（　）。
A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金
B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金
D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金

【答案】 A
37、某工程网络计划中，工作E有两项紧后工作G和H，已知工作G和工作H的最早开始时间分别为25和28，工作E的最早开始时间和持续时间分别为17和6，则工作E的自由时差为()
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 B
38、编制和实施施工进度计划是承包单位的责任。承包单位之所以将施工进度计划提交给监理工程师审查，是为了（ ）。
A.及时得到工程预付款
B.使监理工程师及时下达开工令
C.听取监理工程师的建设性意见
D.编制施工进度控制工作细则

【答案】 C
39、招标工程以投标截止日前（　）天为基准日，其后相关法律法规发生变化并引起工程造价增减变化的，可以调整合同价款。
A.14
B.15
C.28
D.30

【答案】 C
40、编制物资需求计划的关键是（　　）。
A.确定需求量
B.确定物资的来源
C.有足够的资金
D.确定材料的品种、型号、规格、数量和时间

【答案】 A
41、不属于勘察阶段监理工作内容的是（　　）。
A.审查勘察单位的勘察方案
B.签订工程勘察合同
C.检查勘察单位执行勘察方案的情况
D.协助建设单位编制工程勘察任务书

【答案】 B
42、下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是（）。
A.净现值
B.利息备付率
C.投资收益率
D.项目投资财务净现值

【答案】 C
43、下列属于由赔偿义务机关负举证责任的事实有：
A.赔偿义务机关行为的合法性
B.赔偿义务机关无过错
C.因赔偿义务机关过错致使赔偿请求人不能证明的待证事实
D.属于法定免责情形

【答案】 A
44、关于Revit插件，下面哪项是正确的？()
A.Revit插件是一种软件程序，由Autodesk研发出来
B.Revit插件用RevitAPI研发出来的程序，Autodesk公司之外的开发者也可以来开发插件
C.Revit插件可以脱离Revit运行
D.Revit插件必须在Revit里面运行，需要先安装Revit软件ERevit插件具有兼容性，可以不受Revit版本的限制

【答案】 B
45、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（ ）。
A.出厂合格证
B.质量证明书
C.生产许可证
D.使用说明书

【答案】 A
46、其项借款，年名义利率10%，计息周期为日，则年有效利率是（ ）。
A.8.33%
B.10.38%
C.10.47%
D.10.52%

【答案】 D
47、某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天和2天，第2个施工过程提前插入2天。则参加流水施工的专业工作队总数为（ ）个，工期（ ）天。
A.4，24
B.5，24
C.6，22
D.8，22

【答案】 D
48、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（　　）个月的不载客试运行。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 C
49、质量缺陷处理完毕后，（　　）应根据施工单位报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。
A.监理机构
B.建设单位
C.设计单位
D.质量监督机构

【答案】 A
50、某进口设备，按人民币计算的离岸价为200万元，国外运费9万元，国外运输保险费1.8万元，进口关税率10%，增值税率13%，不征收消费税，则该进口设备应纳增值税额为（ ）万元。
A.23.568
B.26.800
C.29.368
D.30.144

【答案】 D
51、下列关于总时差与自由时差的描述中错误的是（ ）。
A.对于同一项工作而言，总时差不会超过自由时差
B.TF=LF-EF=LS-ES
C.工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间
D.工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

【答案】 A
52、某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元；运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目的总投资收益率为（　　）。
A.9.2%
B.10.0%
C.11.5%
D.12.5%

【答案】 B
53、经项目监理机构对竣工资料及工程实体预验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单并向建设单位提交（　　）。
A.监理总结报告
B.质量评估报告
C.监理验收报告
D.质量检验报告

【答案】 B
54、下列工程进度动态控制工作中，属于进度监测系统过程的是（ ）。
A.分析进度偏差产生的原因
B.分析实际进度与计划进度的偏差
C.分析偏差对后续工作的影响
D.分析后续工作的限制条件

【答案】 B
55、墙板构件的存效采用（　　）存放在存放架内。
A.竖向方式
B.水平方式
C.横向放置
D.组合放置

【答案】 A
56、下列造成质量数据波动的原因中，属于偶然性原因的是（　　）。
A.现场温湿度的微小变化
B.机械设备过度磨损
C.材料质量规格显著差异
D.工人未遵守操作规程

【答案】 A
57、在组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项称为( )。
A.流水节拍
B.施工段
C.工作面
D.施工过程

【答案】 D
58、编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以（ ）的单位工程为主导的全工地性流水作业。
A.工程技术复杂、工期长
B.工程量大、工程技术相对简单
C.工程造价大、工期长
D.工程量大、工期长

【答案】 D
59、城市轨道交通建设工程专项验收是指为保证城市轨道交通建设工程质量和运行安全，依据相关法律法规由（ ）负责的验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.运营单位
D.政府有关部门

【答案】 D
60、某工程单代号网络计划中，工作E的最早完成和最晚完成时间分别是6和8，紧后工作F的最早开始时间和最晚开始时间分别是7和10，工作E和F之间的时间间隔是（　　）.
A.1
B.2
C.3
D.4

【答案】 A
61、静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用和( )。
A.基本预备费
B.未明确项目准备金
C.涨价预备费
D.建设期贷款利息

【答案】 A
62、生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为（）。
A.工艺关系
B.组织关系
C.施工关系
D.进度关系

【答案】 A
63、根据网络计划时间参数计算得到的工期称之为( )。
A.计划工期
B.计算工期
C.要求工期
D.合理工期

【答案】 B
64、（2018年真题）项目监理机构应对承包单位申报的已完分项工程量进行核实，在（　）后签发工程进度款支付凭证。
A.与建设单位代表协商
B.监理员现场计量
C.质量监理人员检查验收
D.与承包单位协商

【答案】 C
65、按照宪法制定的理论，下列表述不正确的有
A.最早系统地提出制宪权概念并建立理论体系的是奥地利规范法学派代表任务汉斯.凯尔森
B.按照法国思想家西耶士的观点，制宪权的主体是立法机关
C.制宪权、修宪权、立法权属于同一层次的权利形态
D.中国共产党是我国的制宪主体，全国人民代表大会是我国的制宪机关

【答案】 A
66、某双代号网络计划中，某项工作的最早开始时间为（　　）。
A.紧后工作最迟开始时间的最大值
B.紧前工作最早开始时间的最大值
C.与紧后工作之间时间间隔的最大值
D.紧前工作最早完成时间的最大值

【答案】 D
67、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批

【答案】 D
68、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，工程施工许可证应在工程（ ）向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取。
A.开工前，由施工单位
B.招标前，由建设单位
C.招标前，由施工单位
D.开工前，由建设单位

【答案】 D
69、钢筋混凝土结构严格控制含氯化物外加剂的使用，是为了防止：( )
A.阵低混凝土的强度
B.增大混凝土的收缩变形
C.降低混凝土结构的刚度
D.引起结构中的钢筋锈蚀

【答案】 D
70、工程质量特征值的正常波动是由（　　）引起的。
A.单一性原因
B.必然性原因
C.系统性原因
D.偶然性原因

【答案】 D
71、在工程勘察阶段，监理单位可进行的工作是（　）。
A.协助建设单位编制勘察任务书
B.编写《勘察方案》
C.参与建设工程质量事故分析
D.编写《勘察细则》

【答案】 A
72、为了达到调整施工进度计划的目的，可采用的技术措施是（　　）。
A.采用更先进的施工机械
B.增加工作面
C.实施强有力的调度
D.增加施工队伍

【答案】 A
73、关于排除犯罪的事由，下列哪一选项正确的？
A.由于武装叛乱、暴乱罪属于危害国家安全罪，而非危害人身安全犯罪，所以，对于武装叛乱、暴乱犯罪不可能实行特殊正当防卫
B.对于严重危及人身安全的暴力犯罪以外的不法侵害进行防卫，造成不法侵害人死亡的，均属防卫过当
C.放火毁损自己所有的财物，但只要危害到公共安全的，仍然有可能成立放火罪
D.农民醉酒在道路上驾驶拖拉机，但其一直认为拖拉机不属于刑法上的机动车，由于农民欠缺违法性认识的可能性，其行为不构成犯罪

【答案】 C
74、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（　　）。
A.汇总整理工程技术资料
B.及时支付工程进度款
C.编制或审核施工进度计划
D.编制工期索赔意向报告

【答案】 C
75、在设备制造过程中，监造人员要定期及不定期地到制造现场检查了解设备制造过程的质量状况，发现问题应及时处理，称为质量监控方式中的（　）。
A.驻厂监造
B.巡回监控
C.设置质量控制点监控
D.跟踪监控

【答案】 B
76、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（　　）。
A.地下埋藏文物的处理
B.施工承发包模式的选择
C.设计合同的计价方式
D.设计各专业之间的协调配合的影响

【答案】 D
77、某工程采用的进口设备拟由设备成套公司供应，则成套公司的服务费在估价时应计入（ ）。
A.建设管理费
B.设备原价
C.进口设备抵岸价
D.设备运杂费

【答案】 D
78、在混凝土矿物掺合料中，不能改善混凝土工作性的活性粉体材料是。
A.硅灰
B.矿渣粉
C.硅粉
D.粉煤灰

【答案】 C
79、根据《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》，城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收，项目工程验收合格后，建设单位应组织（）个月的不载客试运行。
A.1
B.2
C.3
D.6

【答案】 C
80、在网络计划的费用优化过程中，缩短持续时间的工作应是（　　）。
A.直接费用率最小的关键工作
B.直接费用率最大的关键工作
C.直接费用率最小的非关键工作
D.直接费用率最大的非关键工作

【答案】 A
81、在工程施工组织方式中，流水施工方式具有的特点是（　　）。
A.充分利用工作面进行施工
B.工期短
C.有利于资源供应的组织
D.不能实现专业化施工

【答案】 C
82、下列关于技术方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（　　）。
A.投资收益率指标能够作为技术方案主要的决策依据
B.投资回收期一定程度上能够反映资本的周转速度，能够准确衡量项目在整个计算期内的经济效果
C.净现值可以反映单位项目投资中单位资金的使用效率
D.内部收益率评价方案时，不需要事先确定一个基准收益率

【答案】 D
83、某投资者6年内每年年末投资500万元。若基准收益率为8%，复利计息，则6年末可一次性回收的本利和为（　　）万元。
A.500×[（1+8%）6-1]/[8%×（1+8%）]
B.500×[（1+8%）6-1]/8%
C.500×8%/[（1+8%）6-1]
D.500×8%×（1+8%）/[（1+8%）6-1]

【答案】 B
84、关于投标报价与招标控制价的说法，正确的是()
A.两者均为期望价格
B.投标报价高于招标控制价的为废标
C.招标控制价是投标报价的成本价
D.开标时招标控制价可根据投标价上下浮动

【答案】 B
85、坍落度测定，主要宜用于骨料最大公称粒径不大于（　　）mm、坍落度不小于（　　）mm的混凝土拌合物坍落度的测定。
A.40，10
B.30，10
C.40，20
D.30，20

【答案】 A
86、某工程施工过程中发生了一项未在合同中约定的零星工作，增加费用2万元，此费用应列入工程的（　）中。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.总承包服务费

【答案】 C
87、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（　）认可。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.项目监理机构

【答案】 D
88、（　　）方式最大的优势在于它是政府公共项目投融资和建设管理方式的重要的制度创新。
A.BOT
B.BOO
C.PFI
D.TOT

【答案】 C
89、一般说来，进度控制的效果与收集数据资料的（　　）有关。
A.收集方式
B.施工场地
C.资料收集人员
D.时间间隔

【答案】 D
90、（　　）就是按合同文件的规定，根据监理人估算的已完成的工程价值支付。
A.估价法
B.凭据法
C.均摊法
D.断面法

【答案】 A
91、任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项工作实施结束后的（　　）内向发包人提交有计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。
A.12小时
B.24小时
C.2天
D.7天

【答案】 B
92、（2022年真题）连续三年年初购买10万元理财产品，第三年年末一次性兑付本息。该理财产品年利率为3.5%，按年复利计息，则第3年年末累计可兑付本息（　）万元。
A.30.70
B.31.05
C.31.06
D.32.15

【答案】 D
93、关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是（　　）。
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求
D.没有确定施工企业，不予颁发施工许可证

【答案】 A
94、在质量数据的特征值中，（　）虽然计算简单、使用方便，但粗略，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。
A.标准偏差
B.变异系数
C.极差
D.样本中位数

【答案】 C
95、下列招标文件所列的工程量清单中，不可调整的闭口清单是（　）。
A.分部分项工程量清单
B.能计量的措施项目清单
C.不能计量的措施项目清单
D.其他项目清单

【答案】 A
96、施工企业支付离退休职工的易地安家补助费、离退休职工的退休金、六个月以上的病假人员工资应计人( )。
A.人工费
B.企业管理费
C.规费
D.其他费用

【答案】 B
97、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（　　）。
A.施工中耗费的辅助材料费用
B.施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用
C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用
D.在施工现场发生的材料保管费用

【答案】 B
98、提升高度在（ ）m及以上的附着式升降脚手架工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。
A.50
B.100
C.150
D.200

【答案】 C
99、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()
A.不平衡报价法
B.多方案报价法
C.突然降价法
D.先亏后盈法

【答案】 B
100、质量缺陷处理完毕后，项目监理机构应根据（　　）报送的监理通知回复单对质量缺陷处理情况进行复查，并提出复查意见。
A.建设单位
B.勘察单位
C.施工单位
D.设计单位

【答案】 C
101、根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201），工程质量保修期自（　　）起计算。
A.通过竣工验收之日
B.颁发工程接收证书之日
C.实际竣工日期
D.竣工验收合格之日

【答案】 D
102、 某进口设备的离岸价为1500万元，到岸价为1550万元，关税为105万元，银行财务费率为0.5％，则该设备的银行财务费为（ ）万元。
A.7.75
B.8.03
C.8.28
D.7.50

【答案】 D
103、（2021年真题）根据《卓越绩效评价准则》，采用卓越绩效模式的驱动力来自（　　）。
A.标准化导向
B.市场竞争
C.市场准入
D.符合性评审

【答案】 B
104、关于国际法院对国际争端解决的作用，以下说法正确的是
A.国际法院法官对涉及其国籍国的案件，应该回避
B.在法院受理案件中，如果一个当事国有本国籍的法官，他方当事人也可以选派一名本国国籍的法官参加本案的审理
C.联合国安理会和经社理事会可以就执行其职务中的任何法律问题请求国际法院发表咨询意见
D.国际法院的判决是终局性的,不可上诉，不可申请复核

【答案】 B
105、不属于勘察阶段监理工作内容的是（　　）。
A.审查勘察单位的勘察方案
B.签订工程勘察合同
C.检查勘察单位执行勘察方案的情况
D.协助建设单位编制工程勘察任务书

【答案】 B
106、在质量缺陷成因的分析过程中，（　　）具有关键性作用，是一系列独立原因集合起来形成的爆发点。
A.初始点
B.终止点
C.控制点
D.分析点

【答案】 A
107、《建设工程工程量清单计价规范》中采用的综合单价为( )。
A.全费用综合单价
B.不完全费用综合单价
C.工料综合单价
D.实物量综合单价

【答案】 B
108、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（ ）。
A.基本原理和原则不同
B.基本理念和思维方式不同
C.关注点和目标不同
D.使用方法（工具）不同

【答案】 C
109、栏杆扶手对齐方式有哪些？()
A.起点
B.终点
C.等距
D.中心E展开样式以匹配

【答案】 A
110、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（　　）。
A.予以验收
B.重新进行验收
C.鉴定验收
D.协商验收

【答案】 B
111、用于项目财务生存能力分析的指标是( )。
A.项目投资财务净现值
B.投资各方财务内部收益率
C.项目偿债备付率
D.项目净现金流量

【答案】 D
112、某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证，由于某种原因工程未能按期开工，该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期，该工程最迟应当在（）开工。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日

【答案】 D
113、（2017年真题）根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用（　）合同。
A.固定总价
B.可调总价
C.单价
D.成本加酬金

【答案】 C
114、下列雨棚建筑面积计算正确的是( )。
A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于2.1m的，不计入建筑面积
B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积
C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的1/2计入建筑面积
D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1m的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积

【答案】 A
115、（2019年真题）在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（　）。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施

【答案】 C
116、设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂家和供应商的，处以下列哪一项罚款？( )
A.10万元以上30万元以下
B.指定建筑材料或建筑构配件合同价款2%以上4%以下
C.5万元以上10万元以下
D.指定建筑材料或建筑构配件合同价款5%以上10%以下

【答案】 A
117、验收建筑节能分部工程质量，应由（　）组织。
A.施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.施工单位项目负责人

【答案】 B
118、（2022年真题）对民用建筑设计方案进行绿色设计评审的主要内容是（　）。
A.绿地率是否符合控制性规划的要求
B.建筑物使用空间的自然采光、通风、日照是否符合规定
C.施工阶段扬尘和对绿地的破坏程度
D.项目寿命期内建造和使用对资源和环境的影响

【答案】 D
119、在下列事件中，可引起质量波动的偶然性原因是( )。
A.设计计算允许误差
B.材料规格品种使用错误
C.施工方法不当
D.机械设备出现故障

【答案】 A
120、在质量管理体系认证过程中，如果认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认为不符合规定要求，则认证机构应()
A.拒绝申请单位的申请
B.要求申请单位重新申请
C.要求申请单位作必要的补充或修改
D.延期对申请单位的认证

【答案】 C
121、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（　　）。
A.现场材料、设备存放与管理
B.化学成分试验报告
C.设备进场维修记录
D.混凝土合格证

【答案】 A
122、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程（　）。
A.材料生产厂家
B.保修期限
C.材料供应单位
D.合理使用年限

【答案】 D
123、混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低于：( )
A.50%
B.70%
C.80%
D.90%

【答案】 D
124、某工程网络计划中，工作D三项紧后工作的最早开始时间分别为16、18和19天。工作D的最早开始时间为5，持续时间为8，则工作D的自由时差为（ ）天。
A.2
B.3
C.4
D.5

【答案】 B
125、在工程质量事故的处理程序中，对于涉及结构安全和