2020-2025年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优).docx

2020-2025年一级建造师之一建工程法规模考模拟试题(全优)

单选题（共360题）
1、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是()。
A.分包合同无效，则仲裁协议无效
B.分包合同有效，则仲裁协议有效
C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定
D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性

【答案】 D
2、（2019年真题）建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。
A.相应顺延
B.以施工企业提交竣工验收报告之日为准
C.以合同约定的计划竣工日期为准
D.以实际通过竣工验收之日为准

【答案】 B
3、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（　）。
A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备
B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格
C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【答案】 C
4、缔约当事人就订立合同达成合意，一般应经过()阶段。
A.谈判、协商
B.要式、不要式
C.缔约、签字
D.要约、承诺

【答案】 D
5、根据《刑法》第137条，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A.1
B.2
C.3
D.5

【答案】 D
6、下列建设工程施工合同中,属于无效合同的是（ ）
A.工程价款支付条款显失公平的合同
B.发包人对投标文件有重大误解订立的合同
C.依法必须进行招标的项目存在中标无情形的合同
D.承包人以助迫手段订立的施工合同

【答案】 C
7、甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据《民法典》，要约生效的时间应为()。
A.乙发出电子邮件时的时间
B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间
C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间
D.甲知道收到邮件时的时间

【答案】 C
8、根据《民事诉讼法》,我国权利的最长保护期限为()年。
A.5
B.10
C.15
D.20

【答案】 D
9、人民法院审理某工程纠纷后，决定缺席判决，其原因是（）。
A.提起诉讼一方当事人无故中途退庭
B.提起诉讼一方被反诉后，其当事人无故不到庭
C.被告一方提起反诉后，被告无故不到庭
D.被告一方经法院许可中途退庭

【答案】 B
10、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（　）。
A.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、危险性分析、应急培训及预案演练
B.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练
C.应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练
D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

【答案】 C
11、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有（　）。
A.监理单位和检测机构
B.建设单位和检测机构
C.建设单位和建设工程质量监督机构
D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

【答案】 C
12、财产或者人身受保险合冋保障,享有保险金请求权的人是()
A.投保人
B.保险人
C.受益人
D.被保险人

【答案】 D
13、某建设单位于2015 年2 月15 日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016 年2 月22 日才决定开工，则建设单位应当( )。
A.工向发证机关报告后即可开
B.向发证机关再次申请施工许可证延期
C.向发证机关重新申请领取施工许可证
D.报发证机关重新核验施工许可证

【答案】 C
14、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（ ）。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的

【答案】 B
15、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因合同履行过程中材料价格上涨，承包人请求进行造价鉴定.则人民法院对承包人的请求应（ ）。
A. 予以支持
B. 不予支持
C. 征求发包人意见
D. 要求承包人提供证据

【答案】 B
16、按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，不正确的是（ ）。
A.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录，应当在当地和全国公布
B.通过与工商、银行等部门的信用共享获取的不良行为记录，统一公布
C.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起 20 个工作日内对外进行记录公告
D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

【答案】 D
17、 甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金3万元，同时约定如任何一方不履行合同应支付违约金4万元。甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是( )。
A.请求甲双倍返还定金6 万元
B.请求甲双倍返还定金6 万元，同时请求甲支付违约金4 万元
C.请求甲支付违约金4 万元，同时请求返还支付的定金3 万元
D.请求甲支付违约金4 万元

【答案】 C
18、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（　），人民法院就应予准许重新鉴定。( 2015真题 )
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】 D
19、建设工程质量，（ ）实行政府监督管理。
A. 可以
B. 必须
C. 不必要
D. 不需要

【答案】 B
20、（2020年真题）在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（　　）。
A.减少保险费
B.增加保险费，但无权解除合同
C.增加保险费或者解除合同
D.中止保险合同

【答案】 C
21、劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的书面协议，与民事合同相比较，劳动合同的特征不包括（ ）。
A. 劳动合同主体具有特定性——劳动者和用人单位
B. 书面劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系的法定形式
C. 劳动合同具有较强的法定性
D. 劳动合同体现了劳动者与用人单位间平等自愿的原则

【答案】 D
22、根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》,超过一定规模的危险性较大工程施工,施工企业负责人应当()。
A.组织单位验收
B.带班检查
C.委派人员监督
D.制定安仝施工措施

【答案】 B
23、下列个人所得,属于个人所得税的征税范围的是()。
A.保险赔款
B.国家发行的金融债券利息
C.抚恤金
D.偶然所得

【答案】 D
24、根据《绿色施工导则》,临时设施的占用面积应按用地指标所需的()设计。
A.最高面积
B.最低面积
C.平均面积
D.基本面积

【答案】 B
25、小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（ ）
A.小刚未成年，签订劳动合同属无效劳动合同
B.因为是临时工作，可以不签劳动合同
C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动
D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全

【答案】 C
26、下列制定法的形式中，属于部门规章的是（ ）。
A.《建筑法》
B.《重庆市建筑市场管理条例》
C.《城市房地产开发经营管理条例》
D.《必须招标的工程项目规定》

【答案】 D
27、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起（　）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。( 2015真题 )
A.15
B.20
C.30
D.60

【答案】 A
28、在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。
A.法庭辩论终结前
B.开庭审理前
C.法院作出判决前
D.最后陈述前

【答案】 C
29、《行政诉讼法》规定，人民法院接到起诉状，经审查，应当在()日内立案或者作出裁定不予受理。
A.7
B.10
C.14
D.20

【答案】 A
30、下列合同中属于诺成性合同的有()。
A.定金合同
B.保管合同
C.施工合同
D.个人之间的借贷合同

【答案】 C
31、李某将张某的房产卖给王某，订立合同后经张某追认取得了处分权，则()。
A.李某和王某签订的房屋转让合同无效
B.李某和王某签订的房屋转让合同效力待定
C.李某的行为属于违法
D.李某和王某签订的房屋转让合同有效

【答案】 D
32、根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.保证安全施工的措施
B.施工组织方案
C.拆除建筑物的措施
D.建设单位编制的工程概要

【答案】 A
33、（2020年真题）根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（　　）。
A.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%
B.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管
C.采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金
D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金

【答案】 C
34、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（　）。
A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请
B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权
C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地
D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证

【答案】 C
35、关于一级建造师注册的说法，正确的是（ ）。
A.一级建造师执业资格认定实行承诺制
B.延续注册申请应当在注册有效期满前 3 个月内提出
C.初始注册者，可自资格证书签发之日起 3 年内提出申请；未按期申请的，不予注册
D.变更注册后注册期重新计算

【答案】 A
36、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。（2015）
A.80%
B.70%
C.60%
D.50%

【答案】 A
37、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，下列情形不属于否决投标的是（ ）。
A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金
B.投标文件逾期送达或者未送达指定地点
C.投标文件无单位盖章且无单位负责人签字
D.联合体投标未附联合体各方共同投标协议

【答案】 B
38、下列情形中，建造师证书应当被撤销注册的是（ ）
A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的
B.注册建造师年龄超过 65 周岁
C.注册期限届满未申请延续的
D.注册建造师造成重大安全事故的

【答案】 A
39、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（ ）的行政处罚。
A.吊销资质证书
B.停业整顿
C.罚款
D.降低资质等级

【答案】 C
40、下列有关建设工程最低保修期的说法错误的是（ ）。
A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限
B.有防水要求的卫生间保修期为2年
C.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期
D.给排水管道、设备安装和装修工程的保修期为2年

【答案】 B
41、按照《建筑企业资质管理规定》和《注册建造师管理规定》的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。
A.处1000元以上1万元以下罚款
B.撤回资质证书
C.吊销资质证书
D.降低资质等级

【答案】 A
42、甲建筑公司向乙水泥厂发出采购100吨水泥的要约，乙于10月1日寄出承诺信件。10月8日，信件寄至甲商场，时逢其法定代表人外出。10月9日，法定代表人知悉了该信内容，遂于10月10日电传告知乙收到承诺。该承诺的生效时间是（）。
A.10月1日
B.10月8日
C.10月9日
D.10月10日

【答案】 B
43、某工程项目进行隐蔽验收时，由于钢筋复检结果尚未出来，监理未同意隐蔽。建设单位要求赶工，责令施工单位进行了工程隐蔽。后钢筋复检结果不合格，工程需重新返工。对于损失的承担，说法正确的是()。
A.由建设单位承担全部责任
B.由监理单位承担主要责任
C.由建设单位和监理单位承担全部责任
D.由施工单位承担主要责任

【答案】 D
44、关于延续注册,说法正确的是（）。
A.注册证书与执业印章有效期为5年
B.注册有效期满需继续执业的,最迟在注册有效期届满后30日内申请
C.延续注册应当公告审批结果
D.多专业注册的,各专业分别办理延续注册申请

【答案】 C
45、关于中标人法律责任的说法，正确的是( )。
A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照
B.中标人严重违反合同义务的，取消其 5 年内参加依法必须进行招标项目的投标资格
C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还
D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失

【答案】 C
46、根据《税收征收管理法》，税务登记内容发生变化的，纳税人，应当办理工商变更登记之日起（ ）日内，向税务机关申报办理税务登记。
A. 60
B. 15
C. 30
D. 45

【答案】 C
47、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（　）。
A.生产企业资质证明
B.生产企业营业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明

【答案】 C
48、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。
A.由仲裁机构作出的仲裁调解书
B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书
C.由国家行政机关作出的调解书
D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

【答案】 C
49、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由（ ）负责。
A.监理单位
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位

【答案】 B
50、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（　）。
A.人大主席团
B.国务院总理
C.最高人民法院院长
D.国家主席

【答案】 D
51、根据《个人所得税法》，下列哪些个人应就在中国境内和境外取得的所得依法缴纳个人所得税（ ）。
A.在中国境内有所住
B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计180天
C.在中国境内无住所，但自2018年9月1日至2019年2月1日在中国连续工作
D.在中国境内无住所，但是其持股公司在中国

【答案】 A
52、在主合同纠纷未了之前，保证人可以拒绝债权人要求承担保证责任的是()。
A.一般保证
B.保证人与债务人约定共同承担责任的保证
C.连带保证
D.主债务履行期满后六个月内的连带保证

【答案】 A
53、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（　）内订立书面劳动合同。☆2014真题
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年

【答案】 A
54、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（　）。
A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行
B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定
D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】 C
55、下列招标人的行为中合法的是( )。
A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场
B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商
C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件
D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

【答案】 C
56、建设工程活动中形成的以下施工管理文件，必须有注册建造师签字盖章的是( )。
A.索赔报告
B.沉降观测纪录
C.施工组织设计
D.工程竣工报验单

【答案】 D
57、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖意之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。（2015）
A.无效
B.成立
C.可变更
D.可撤销

【答案】 B
58、某公司因情况紧急，于3月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施，3月3日，法院同意了财产保全申请，并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在（ ）前未起诉，法院将解除该财产保全。
A. 3月22日
B. 3月18日
C. 3月13日
D. 4月3日

【答案】 D
59、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（ ）。
A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准

【答案】 C
60、某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了《网架结构施工技术》一书。该书完成后，该单位将享有()。
A.署名权
B.发表权
C.优先使用权
D.许可使用权

【答案】 C
61、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含()。
A.工程材料款
B.工程人员的报酬
C.工程管理费用
D.工程停工费用

【答案】 D
62、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（ ）。（2014）
A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包
B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。
C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任
D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

【答案】 D
63、下列关于法律法规备案的说法错误的是（）。
A.行政法规报全国人民代表大会常务委员会备案
B.省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
C.设区的市制定的地方性法规，直接报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案
D.部门规章和地方政府规章报国务院备案

【答案】 C
64、执行程序指的是人民法院的执行机构运用国家强制力，强制义务人履行( )所确定的义务的程序。
A.文书
B.生效的法律文书
C.法院的判决书
D.生效的仲裁裁决书

【答案】 B
65、受合同法调整的合同是()。
A.身份关系的合同
B.劳动合同
C.政府依法进行社会管理活动的行政合同
D.政府作为平等的民事主体与他人订立有关民事权利义务的合同

【答案】 D
66、下列关于解决合周纠纷方式的说法中，正确的是（）。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
C.当事人可以经调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁

【答案】 C
67、关于推荐标准，下面说法正确的是（）。
A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行
B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行
C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行
D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行

【答案】 A
68、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是( )。（2012）
A.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
B.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收

【答案】 B
69、下列法律中，属于宪法相关法的是（ ）。（2015）
A.《中华人民共和国行政法》
B.《中华人民共和国民法典》
C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》
D.《中华人民共和国政府采购法》

【答案】 C
70、关于行政机关的行政行为的说法，正确的是（ ）。
A. 行政行为以国家强制力保障实施，带有强制性
B. 行政主体实施行政行为必须与行政相对方协商或征得其同意
C. 行政行为均属于无偿行为
D. 行政行为具有不可裁

【答案】 A
71、关于民间借款合同，以下说法正确的是（ ）。
A.自然人之间的借款合同，自贷款人签订合同时生效
B.借贷双方约定的利率超过年利率24%，超过部分的利息约定无效
C.借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效
D.借贷双方约定的利率超过年利率36%，利息约定全部无效

【答案】 C
72、李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所 造成的损失（）承担赔偿责任。
A.仅由甲公司
B.由甲公司和李某共同
C.仅由乙公司
D.仅由李某

【答案】 B
73、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（　）。( 2015真题 )
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年

【答案】 D
74、甲、乙两建筑公司于2016年3月10日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50％。2017年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（ ）。
A.由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利
B.因约定各自承担50％，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任
C.建设单位有权要求乙建筑公司对80万元索赔额承担责任
D.只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任

【答案】 C
75、关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是（　）。
A.建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位
B.建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理
C.监理单位不能与建设单位有隶属关系
D.监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

【答案】 A
76、某高速公路项目进行招标，开标后允许（　）。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【答案】 A
77、关于用能单位加强能源计量管理的说法，错误的是（　）。
A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具
B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度
C.对各类能源消耗实行分类计量和统计
D.对能源消费应实行包费制

【答案】 D
78、建设单位未经竣工验收擅自使用的工程导致质量问题，应该由施工单位负责的是()。
A.地面起砂
B.梁板开裂
C.墙皮脱落
D.电气漏电

【答案】 B
79、建设工程质量监督部门对某施工项目进行检查时，提出了若干检查要求，其中不属于质量监督部门职权范围的检查内容是（ ）。
A. 要求出示施工项目经理和技术负责人的资格证书
B. 要求提交质量保证体系和质量责任制度文件
C. 抽查施工中主要建筑材料的质量
D. 检查劳动合同履行及劳动保护情况

【答案】 D
80、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个 月，次日合同开始履行。7月18日,王某拟解除劳动合同,则（ ）。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前30日以书面形式通知用人单位
D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

【答案】 C
81、下列关于上位法与下位法效力的说法中，错误的是（ ）。
A.法律的效力仅次于宪法而高于其他法的形式
B.行政法规的效力高于地方性法规和部门规章
C.地方性法规的效力高于本级和下级地方政府规章
D.部门规章的效力高于地方政府规章

【答案】 D
82、下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（ ）。
A. 装饰装修公司不需要取得安全生产许可证
B. 施工单位的架子工应当持证上岗
C. 建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职
D. 参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一

【答案】 B
83、船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依()设立
A.交付
B.登记
C.签订转让合同
D.鉴证

【答案】 A
84、在建设工程施工合同中，解除权可以针对()行使。
A.无效合同
B.有效合同
C.效力待定合同
D.可撤销合同

【答案】 B
85、关于建设工程返修的说法，正确的是（　）。2017真题
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形
B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修
C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修
D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修

【答案】 C
86、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（　）。
A.生产企业资质证明
B.生产企业营业执照
C.生产许可证
D.第三方检测合格证明

【答案】 C
87、国家授权有关建设行政主管部门，在建筑工程施工前发给建设单位施工许可证的关键是()。
A.是否资金到位
B.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门是否同意
C.建设单位是否提交申请
D.该项工程是否符合法定的开工条件

【答案】 D
88、人民法院审理民事案件,()进行调解。
A.必须
B.可以
C.不得
D.禁止

【答案】 B
89、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

【答案】 A
90、乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给丙公司，甲知悉此事后，与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法，正确的是（ ）。
A.效力待定
B.有效
C.部分有效
D.可撤销

【答案】 B
91、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，下列关于工程垫资的处理，错误的是( )。
A.当事人对垫资和垫资利息有约定的，按照约定返还垫资及其利息
B.约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率
C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理
D.当事人对垫资利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付

【答案】 D
92、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（　）。 2016
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查
D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查

【答案】 C
93、甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方产生纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过程中，甲乙发生了纠纷，因此合同纠纷提起的诉讼，应由以下（ ）法院进行管辖。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.不动产未登记的，由不动产实际所在地管辖
D.无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖

【答案】 C
94、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是()。
A.已经办理了建设用地申请
B.依法确定了建筑施工企业
C.已经领取了房屋拆迁许可证
D.建设资金全部到位

【答案】 B
95、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（ ）。
A.各级住房城乡建设主管部门通过省级建筑市场监管一体化平台及时公布信用信息
B.基本信息公告期限一般为 3 年
C.在建设活动中违反法律、法规、规章或工程建设强制性标准等，受到县级以上住房和城乡建设主管部门行政处罚的不良信息，经批准，可以缩短公告期限
D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告

【答案】 C
96、仲裁协议是合同的组成部分，仲裁协议无效的情况不包括（ ）。
A. 约定的事项超出法律规定的仲裁范围的
B. 一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的
C. 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议
D. 在仲裁协议中，当事人对仲裁事项或者仲裁委员会没有约定或者约定不明确，但当事人达成补充协议的

【答案】 D
97、《建设工程安全生产许可证管理条例》有关建筑施工企业规定，理解正确的是()
A.安全生产许可证有效期内没有发生死亡事故的，安全生产许可证自动延期
B.管理和作业人员在安全生产许可证有效期内至少进行一次安全生产教育培训并考核合格
C.总承包单位可以将建设工程主体结构的施工分包给具有相应资质的分包单位
D.企业破产应将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销

【答案】 D
98、关于民事法律责任,下列说法中正确的是
A.民事责任的主要功能是惩罚犯罪
B.民事责任的主要功能是充当民事救济手段
C.民事责任的主要功能是维护社会经济秩序
D.民事责任主要体现为人身责任

【答案】 B
99、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定。该案中仲裁协议效力的确认权属于（ ）。
A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院
B.申请人住所地的基层人民法院
C.仲裁协议签订地的基层人民法院
D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院

【答案】 D
100、根据《民法典》，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（　）。
A.施工合同
B.买卖合同
C.运输合同
D.租赁合同

【答案】 C
101、关于工伤医疗停工留薪期的说法。正确的是（）。（2016）
A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少
B.停工留薪期一般不超过12个月。
C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付。
D.停工留薪期满后仍需治疗的。工伤职工不再享受工伤医疗待遇。

【答案】 B
102、关于建设工程赔偿损失的说法，不正确的有（ ）。
A.赔偿损失既具有补偿性，也具有一定的任意性
B.赔偿损失是对直接造成的损失进行赔偿
C.一方违约后，另一方应采取措施防止损失的扩大，否则不能就扩大的损失要求赔偿
D.当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用，由违约方承担

【答案】 B
103、下列法律中，属于宪法相关法的是（　）。( 2015真题 )
A.《中华人民共和国行政法》
B.《中华人民共和国民法典》
C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》
D.《中华人民共和国政府采购法》

【答案】 C
104、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在（　）。
A.评标截止时间前
B.评标开始前
C.提交投标文件的截止时间前
D.投标有效期内

【答案】 C
105、公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是（ ）。
A. 不服行政机关作出的行政处分
B. 不服行政机关作出的行政处罚决定
C. 不服行政机关对民事纠纷作出的调解
D. 不服地方人民政府颁布的规章

【答案】 B
106、投标人应当具备（ ）的能力。
A. 编制标底
B. 组织评标
C. 承担招标项目
D. 融资

【答案】 C
107、关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）。
A.建设用地使用权