电地暖施工合同(2025版)-范例.doc

编号：__________

电地暖施工合同(2025版)-

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

电地暖施工合同(2025版)
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程预算
第三章：施工内容与要求
3.1 施工范围
3.2 施工标准
3.3 施工工艺
3.4 施工时间
第四章：材料与设备
4.1 材料品牌及规格
4.2 设备型号及数量
4.3 材料与设备采购
第五章：质量与验收
5.1 质量标准
5.2 验收程序
5.3 验收标准
第六章：合同价格与支付
6.1 合同总价
6.2 支付方式
6.3 支付时间
第七章：工期与违约责任
7.1 工期约定
7.2 违约责任
7.3 违约赔偿
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式
8.2 仲裁机构
8.3 诉讼管辖
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件
9.2 合同解除条件
9.3 变更与解除的程序
第十章：合同的转让与继承
10.1 合同转让
10.2 合同继承
第十一章：保密条款
11.1 保密内容
11.2 保密期限
11.3 违约保密责任
第十二章：不可抗力
12.1 不可抗力定义
12.2 不可抗力后果
12.3 不可抗力应对措施
第十三章：其他条款
13.1 合同的生效与终止
13.2 合同的保管与复印件
13.3 法律适用与解释
第十四章：附件
14.1 施工图纸
14.2 材料与设备清单
14.3 验收标准和方法
合同编号_______
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：__________，地址：__________
1.2 乙方名称：__________，地址：__________
1.3 合同术语定义
1.3.1 电地暖：指利用电能作为热源，通过地面散发热量来进行采暖的系统。
1.3.2 甲方：指合同一方，负责提供施工场地、支付合同价款，并接受乙方施工的单位或个人。
1.3.3 乙方：指合同另一方，负责电地暖工程的施工、材料设备供应、质量保证的单位或个人。
第二章：工程概况
2.1 工程地点：__________
2.2 工程规模：__________
2.3 工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元
第三章：施工内容与要求
3.1 施工范围：包括但不限于电地暖系统的设计、材料设备采购、安装、调试、验收等全部施工内容。
3.2 施工标准：按照国家标准《建筑地面采暖设计规范》GB 500192015执行。
3.3 施工工艺：采用__________工艺进行施工。
3.4 施工时间：自合同签订之日起，至电地暖系统验收合格之日止。
第四章：材料与设备
4.1 材料品牌及规格：__________
4.2 设备型号及数量：__________
4.3 材料与设备采购：乙方负责采购合同约定的材料与设备，并保证质量、规格、数量符合合同要求。
第五章：质量与验收
5.1 质量标准：电地暖系统应达到国家标准的要求，并满足甲方使用需求。
5.2 验收程序：施工完成后，乙方应组织甲方、设计单位等进行验收。
5.3 验收标准：按照国家标准《建筑地面采暖设计规范》GB 500192015及合同约定的要求进行验收。
第六章：合同价格与支付
6.1 合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
6.2 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；工程验收合格后，甲方支付剩余的合同价款。
6.3 支付时间：见合同附件付款计划。
第七章：工期与违约责任
7.1 工期约定：乙方应按照合同约定的施工时间完成施工。
7.2 违约责任：违反合同约定的，违约方应承担相应的违约责任。
7.3 违约赔偿：具体违约赔偿金额和方式见合同附件违约金计算公式。
第八章：争议解决
8.1 争议解决方式：双方发生合同争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
8.2 仲裁机构：如双方约定仲裁，仲裁机构为__________仲裁委员会。
8.3 诉讼管辖：如双方未约定仲裁，则诉讼管辖地为合同签订地人民法院。
第九章：合同的变更与解除
9.1 合同变更条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
9.2 合同解除条件：合同履行过程中，发生不可抗力或其他法律规定的情形，导致合同无法履行或继续履行没有意义的，双方协商一致可以解除合同。
9.3 变更与解除的程序：合同变更或解除应签订书面协议，并由双方盖章确认。
第十章：合同的转让与继承
10.1 合同转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。
10.2 合同继承：合同有效期内，如一方发生继承、合并等法律行为，合同由继承人、合并后的法人或组织继续履行。
第十一章：保密条款
11.1 保密内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。
11.2 保密期限：自合同签订之日起至合同解除或终止之日起__________年。
11.3 违约保密责任：违反保密义务的，违约方应支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第十二章：不可抗力
12.1 不可抗力定义：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
12.2 不可抗力后果：发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难的，双方协商决定是否继续履行合同或变更合同内容。
12.3 不可抗力应对措施：发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并采取必要措施减少损失。
第十三章：其他条款
13.1 合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。
13.2 合同的保管与复印件：双方均应妥善保管本合同正本，并不得擅自复制或泄露合同内容。
13.3 法律适用与解释：本合同适用中华人民共和国法律，合同条款的解释权归双方共同所有。
第十四章：附件
14.1 施工图纸：见附件一。
14.2 材料与设备清单：见附件二。
14.3 验收标准和方法：见附件三。
（合同方签字盖章处）
甲方（签字）：__________ 日期：____年__月__日
乙方（签字）：__________ 日期：____年__月__日
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担由此增加的成本。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工信息和资料。
3. 甲方变更权
在合同履行过程中，甲方有权根据实际需要对合同约定的施工内容、材料品牌及规格、设备型号等进行变更。乙方应及时调整施工计划，并通知乙方。
4. 甲方提前验收权
甲方有权在合同约定的验收时间之前对工程进行提前验收。若甲方提前验收合格，乙方应按照合同约定的时间支付剩余合同价款。
5. 甲方索赔权
若乙方施工质量、进度等不符合合同约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方承担因此造成的损失。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保障
乙方应对施工质量承担责任，若施工质量出现问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。
2. 乙方进度保障
乙方应确保施工进度按照合同约定的时间进行，若乙方延期完成施工，乙方应支付违约金，并承担甲方因此产生的损失。
3. 乙方材料设备供应
乙方应保证提供的材料设备符合合同约定的品牌、规格和质量要求。若乙方提供的材料设备不符合要求，乙方应承担由此产生的费用。
4. 乙方保密义务
乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
5. 乙方培训义务
乙方应对甲方指定的施工人员进行培训，确保施工人员掌握施工工艺和操作技能，提高施工质量。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同履行顺利进行。中介费用由甲方承担。
2. 第三方中介违约责任
若第三方中介未能履行协调职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。
3. 第三方中介保密义务
第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方、乙方之间的保密信息予以保密，未经甲方、乙方同意，不得向第三方泄露。
4. 第三方中介服务范围
第三方中介的服务范围仅限于协调甲方、乙方之间的关系，不包括施工、材料设备供应等合同履行内容。
5. 第三方中介费用支付
甲方应在合同约定的时间内支付第三方中介费用。若甲方未按约定支付中介费用，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工图纸
2. 材料与设备清单
3. 验收标准和方法
4. 付款计划
5. 违约金计算公式
6. 不可抗力事件证明
7. 材料设备合格证明
8. 施工人员资质证明
9. 培训资料
10. 保密协议
11. 第三方中介服务协议
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按照合同约定的时间完成施工，属于工期违约。
2. 乙方提供的材料设备不符合合同约定，属于质量违约。
3. 乙方未按照甲方要求采购材料设备，属于义务违约。
4. 乙方未妥善保管甲方提供的保密信息，属于保密违约。
5. 乙方未按照合同约定的标准进行施工，属于标准违约。
6. 第三方中介未按照合同约定履行协调职责，属于服务违约。
三、法律名词及解释：
1. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
2. 违约金：指一方未履行合同约定的义务，应支付给对方的经济赔偿。
3. 保密义务：指双方对合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密的义务。
4. 第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方、乙方进行协调、沟通的中立方。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：乙方应采取加班、增派施工人员等措施加快施工进度。
2. 材料设备不符合要求：乙方应立即更换符合合同约定的材料设备，并承担由此产生的费用。
3. 保密信息泄露：泄露方应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
4. 第三方中介服务不到位：甲方、乙方可协商更换中介，或要求中介履行合同约定的职责。
5. 合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
五、所有应用场景：
1. 甲方为房地产开发商，乙方为电地暖施工公司。
2. 甲方为企事业单位，乙方为指定的电地暖施工单位。
3. 甲方为个人，乙方为电地暖施工团队。
4. 甲方、乙方均为企事业单位，互相合作进行电地暖施工。
5. 甲方、乙方通过第三方中介协调电地暖施工事宜。