建设工程施工合同合同范本2025年通用.docx

建设工程施工合同合同范本2025年通用
合同编号：__________
鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1.1 工程名称：____________________
1.2 工程地点：____________________
1.3 工程规模：____________________
1.4 工程内容：____________________
1.5 工程预算：____________________
1.6 工程工期：自____年__月__日至____年__月__日。
二、甲方权利和义务
2.1 甲方应按照合同约定向乙方支付工程款，并保证支付的款项合法、及时。
2.2 甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等，确保乙方正常施工。
2.3 甲方应协助乙方办理与施工有关的各项手续和证件，包括但不限于施工许可证、安全许可证等。
2.4 甲方应负责施工现场的安全保卫工作，确保施工期间的安全。
2.5 甲方不得干预乙方的正常施工，不得无理拖欠工程款。
三、乙方权利和义务
3.1 乙方应按照合同约定完成施工任务，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。
3.2 乙方应按照合同约定向甲方支付工程款，并保证支付的款项合法、及时。
3.3 乙方应严格按照国家和行业的施工标准、规范进行施工，确保施工安全。
3.4 乙方应承担施工期间的环境保护责任，确保施工对周边环境的影响降至最低。
3.5 乙方应协助甲方办理与施工有关的各项手续和证件，包括但不限于施工许可证、安全许可证等。
四、合同价格
4.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付工程款。
五、工程质量
5.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准、规范要求。
5.2 乙方应承担工程质量问题的修复和整改责任。
六、工程进度
6.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工。
6.2 乙方应承担因自身原因导致工程进度延误的责任。
七、违约责任
7.1 甲方未按照合同约定支付工程款的，应支付违约金，违约金为应付款项的__%。
7.2 乙方未按照合同约定完成施工的，应支付违约金，违约金为合同总价的__%。
八、争议解决
8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、其他约定
9.1 双方应遵守国家法律法规，不得违法施工。
9.2 双方应共同维护施工现场的秩序，确保施工顺利进行。
9.3 双方对于合同内容的变更、解除和终止，应签订书面协议。
十、合同的生效、变更和解除
10.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
10.2 本合同的变更和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
10.3 本合同的解除不影响双方的其他权利和责任。
十一、合同附件
11.1 本合同附件包括但不限于：工程设计文件、施工图纸、工程量清单、施工方案等。
甲方（盖章）：______________
乙方（盖章）：______________
签订日期：____年__月__日
一、附件列表：
1. 工程设计文件
2. 施工图纸
3. 工程量清单
4. 施工方案
5. 施工组织设计
6. 施工人员名单
7. 材料采购合同
8. 设备租赁合同
9. 施工安全措施
10. 环境保护措施
11. 施工现场管理制度
12. 工程进度计划
13. 质量检查记录
14. 工程变更记录
15. 付款凭证
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按照合同约定支付工程款，认定为违约行为。
2. 乙方未按照合同约定完成施工，认定为违约行为。
3. 甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工材料等，认定为违约行为。
4. 乙方未按照国家和行业的施工标准、规范进行施工，认定为违约行为。
5. 甲方干预乙方的正常施工，认定为违约行为。
6. 甲方无理拖欠工程款，认定为违约行为。
三、法律名词及解释：
1. 甲方：指合同中的业主或委托人。
2. 乙方：指合同中的施工单位或承包商。
3. 工程款：指按照合同约定，甲方支付给乙方的施工费用。
4. 工程质量：指工程满足设计要求、使用功能和质量标准的能力。
5. 工程进度：指工程按照合同约定的工期完成施工的能力。
6. 违约金：指一方未履行合同约定，应支付给对方的赔偿金。
7. 合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总费用。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到施工进度延误的问题，乙方应立即采取措施加快施工进度，并向甲方报告情况。
2. 遇到工程质量问题，乙方应立即整改，直至满足合同要求。
3. 遇到甲方支付工程款不及时的问题，乙方可以与甲方沟通，催促其尽快支付。
4. 遇到施工条件不满足的问题，乙方应与甲方协商，要求其提供必要的施工条件。
5. 遇到合同变更或解除的问题，双方应签订书面协议，明确变更或解除的内容和责任。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的施工合同签订。
2. 适用于施工单位与业主之间的施工任务委托和工程款支付。
3. 适用于规范双方在施工过程中的权利和义务。
4. 适用于保障工程质量、安全和进度的要求。
5. 适用于解决施工过程中的违约行为和争议解决。