资源描述
编号:__________
2025建设工程施工合同书1简单的
甲方:___________________
乙方:___________________
签订日期:_____年_____月_____日
2025建设工程施工合同书1简单的
合同目录
第一章:总则
1.1 合同当事人
1.2 合同文件的组成
1.3 合同的生效与解释
第二章:工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
2.4 工程投资估算
第三章:合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 预付款
3.4 进度付款
3.5 竣工结算
3.6 质量保证金
第四章:工程质量与标准
4.1 工程质量要求
4.2 工程标准
4.3 质量检查与验收
第五章:工期与进度
5.1 工期要求
5.2 进度计划
5.3 延期竣工
5.4 提前竣工
第六章:施工技术与工艺
6.1 施工方案
6.2 施工工艺
6.3 施工安全
6.4 环境保护
第七章:材料与设备
7.1 材料供应
7.2 设备供应
7.3 材料与设备验收
7.4 质量保证
第八章:施工协调与配合
8.1 施工组织与管理
8.2 沟通协调
8.3 变更管理
8.4 工程资料管理
第九章:违约责任
9.1 违约行为
9.2 违约责任
9.3 违约赔偿
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁
10.3 诉讼
第十一章:合同的变更与解除
11.1 合同变更
11.2 合同解除
第十二章:合同的终止与解除
12.1 合同终止
12.2 合同解除
第十三章:附则
13.1 合同生效条件
13.2 合同的有效期
13.3 合同的修订
第十四章:附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容
合同编号:2025建设工程施工合同书1
第一章:总则
1.1 合同当事人
甲方:__________(甲方全称)
乙方:__________(乙方全称)
1.2 合同文件的组成
本合同文件包括:合同协议书、专用条款、通用条款、图纸、技术文件、工程量清单、价格清单等。
1.3 合同的生效与解释
本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的解释顺序依次为:合同协议书、专用条款、通用条款、图纸、技术文件、工程量清单、价格清单等。
第二章:工程概况
2.1 工程地点
本工程位于__________(详细地址)。
2.2 工程规模
本工程规模为__________(详细描述)。
2.3 工程内容
本工程内容包括__________(详细描述)。
2.4 工程投资估算
本工程投资估算为__________(投资金额)。
第三章:合同价格
3.1 合同总价
本合同总价为人名币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 价格调整
价格调整的条件和方式如下:__________。
3.3 预付款
预付款的金额、支付时间和方式如下:__________。
3.4 进度付款
进度付款的金额、支付时间和方式如下:__________。
3.5 竣工结算
竣工结算的金额、支付时间和方式如下:__________。
3.6 质量保证金
质量保证金的金额、支付时间和方式如下:__________。
第四章:工程质量与标准
4.1 工程质量要求
本工程质量要求符合__________(标准名称)。
4.2 工程标准
工程标准的具体要求如下:__________。
4.3 质量检查与验收
质量检查与验收的时间、程序和要求如下:__________。
第五章:工期与进度
5.1 工期要求
本工程计划工期为__________(天)。
5.2 进度计划
进度计划的具体要求如下:__________。
5.3 延期竣工
延期竣工的条件和违约金计算方式如下:__________。
5.4 提前竣工
提前竣工的奖励条件和计算方式如下:__________。
第六章:施工技术与工艺
6.1 施工方案
施工方案的具体要求如下:__________。
6.2 施工工艺
施工工艺的具体要求如下:__________。
6.3 施工安全
施工安全的要求和措施如下:__________。
6.4 环境保护
环境保护的要求和措施如下:__________。
第七章:材料与设备
7.1 材料供应
材料供应的要求和供应时间如下:__________。
7.2 设备供应
设备供应的要求和供应时间如下:__________。
7.3 材料与设备验收
材料与设备验收的程序和要求如下:__________。
7.4 质量保证
质量保证的具体要求如下:__________。
第八章:施工协调与配合
8.1 施工组织与管理
甲方应负责施工的组织与管理,确保施工顺利进行。
8.2 沟通协调
甲乙双方应保持密切的沟通协调,确保工程顺利进行。
8.3 变更管理
工程变更的程序和责任划分如下:__________。
8.4 工程资料管理
工程资料的归档和管理要求如下:__________。
第九章:违约责任
9.1 违约行为
违约行为的具体描述如下:__________。
9.2 违约责任
违约责任的具体描述如下:__________。
9.3 违约赔偿
违约赔偿的计算方式和限额如下:__________。
第十章:争议解决
10.1 争议解决方式
争议解决方式为__________(仲裁或诉讼)。
10.2 仲裁
仲裁机构为__________(仲裁机构名称)。
10.3 诉讼
诉讼法院为__________(法院名称)。
第十一章:合同的变更与解除
11.1 合同变更
合同变更的条件和程序如下:__________。
11.2 合同解除
合同解除的条件和程序如下:__________。
第十二章:合同的终止与解除
12.1 合同终止
合同终止的条件和程序如下:__________。
12.2 合同解除
合同解除的条件和程序如下:__________。
第十三章:附则
13.1 合同生效条件
合同生效条件如下:__________。
13.2 合同的有效期
本合同有效期为__________(年)。
13.3 合同的修订
合同修订的程序和要求如下:__________。
第十四章:附件
14.1 附件列表
附件1:__________
附件2:__________
附件3:__________
……
14.2 附件内容
附件内容的详细描述如下:__________。
合同签字部分:
甲方(盖章):__________
代表人(签字):__________
日期:__________
乙方(盖章):__________
代表人(签字):__________
日期:__________
多方为主导时的,附件条款及说明
一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明
1.1 甲方指定分包商
甲方有权指定分包商完成合同中约定的部分工程。乙方应接受甲方的指定分包商,并与其签订分包合同。分包商的行为和责任由甲方承担。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督,以确保工程质量、安全及进度符合合同要求。乙方应提供必要的便利条件,包括但不限于提供工程资料、施工图纸等。
1.3 甲方调整权
甲方有权根据实际情况调整工程内容、规模、投资估算等。乙方应根据甲方的调整要求,及时调整施工方案和进度计划。
1.4 甲方变更权
甲方有权根据实际情况变更工程的设计、施工方案等。乙方应根据甲方的变更要求,及时调整施工方案和进度计划,并承担因变更导致的额外费用。
1.5 甲方终止权
甲方有权在合同履行过程中终止合同。若甲方终止合同,乙方应立即停止施工,并按照甲方的要求拆除临时设施。甲方应支付乙方已完成的工程价款,并承担因终止合同导致的乙方损失。
二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明
2.1 乙方保函
乙方应向甲方提供履约保函,保证乙方按合同约定履行合同义务。履约保函的金额、有效期和格式由甲方确定。
2.2 乙方工期延误
乙方若发生工期延误,应按照合同约定向甲方支付违约金。违约金的计算方式和限额如下:__________。
2.3 乙方质量保证
乙方应对施工过程中的质量问题负责,并按照甲方的要求进行修复和整改。若乙方无法修复或整改,甲方有权委托其他单位进行修复,相关费用由乙方承担。
2.4 乙方安全事故
乙方在施工过程中若发生安全事故,应立即报告甲方,并按照甲方的要求进行处理。乙方应对安全事故造成的损失承担责任。
2.5 乙方保密义务
乙方应对合同内容及与合同相关的甲方商业秘密保密,不得泄露给第三方。乙方违反保密义务的,应承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系,协助解决合同履行过程中的争议和问题。第三方中介的行为和责任由其自行承担。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方承担。费用的计算方式、支付时间和方式如下:__________。
3.3 第三方中介终止权
甲方有权终止第三方中介的服务。若甲方终止第三方中介服务,乙方应立即停止与第三方中介的合作。
3.4 第三方中介违约
若第三方中介未能履行其职责,导致合同履行受到影响,第三方中介应承担相应的违约责任。
3.5 第三方中介保密义务
第三方中介应对合同内容及与合同相关的甲方、乙方商业秘密保密,不得泄露给无关第三方。第三方中介违反保密义务的,应承担相应的违约责任。
附件及其他补充说明
一、附件列表:
1. 施工图纸和技术文件
2. 工程量清单和价格清单
3. 分包商资质证明文件
4. 乙方履约保函
5. 安全事故报告及处理文件
6. 保密协议
7. 第三方中介服务合同
8. 工程进度计划和施工方案
9. 质量检查报告和验收记录
10. 变更订单和调整方案
11. 违约金计算公式和相关条款说明
12. 争议解决协议
13. 合同履行过程中的其他相关文件和资料
二、违约行为及认定:
1. 甲方违反合同约定,导致工程进度延误
2. 甲方违反合同约定,导致工程质量不符合标准
3. 甲方未经乙方同意,擅自变更工程内容或规模
4. 甲方未按约定时间支付进度款或履约保证金
5. 乙方未按约定时间完成工程或质量不符合标准
6. 乙方未按约定使用甲方提供的材料或设备
7. 乙方未按约定进行施工安全防护或发生安全事故
8. 乙方泄露甲方商业秘密或相关技术资料
9. 第三方中介未按约定履行协调和协助职责
10. 第三方中介泄露甲方、乙方商业秘密或相关技术资料
三、法律名词及解释:
1. 合同履行:双方按照合同约定履行各自的权利和义务。
2. 违约行为:违反合同约定的行为。
3. 违约责任:因违约行为而产生的法律责任。
4. 违约金:违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。
5. 工期延误:工程未能按照约定的时间完成。
6. 质量不符合标准:工程质量未达到合同约定的标准。
7. 保密义务:对合同内容及相关商业秘密进行保密的义务。
8. 第三方中介:协助甲乙双方履行合同的独立第三方。
9. 争议解决:解决合同履行过程中产生的争议的方法和程序。
四、执行中遇到的问题及解决办法:
1. 工程进度延误:及时沟通,调整施工计划,增加人力和资源投入。
2. 工程质量不符合标准:及时整改,重新验收,支付违约金或赔偿损失。
3. 甲方变更工程内容或规模:双方协商一致,签订变更订单,调整合同价款。
4. 甲方未按约定时间支付进度款或履约保证金:甲方应及时支付,违约金按照约定计算。
5. 乙方未按约定时间完成工程或质量不符合标准:乙方应按时完成工程,支付违约金或赔偿损失。
6. 乙方未按约定使用甲方提供的材料或设备:乙方应按照约定使用,否则承担违约责任。
7. 乙方未按约定进行施工安全防护或发生安全事故:乙方应加强安全管理,承担相应责任。
8. 乙方泄露甲方商业秘密或相关技术资料:乙方应承担违约责任,赔偿损失。
9. 第三方中介未按约定履行协调和协助职责:双方协商解决,或终止中介服务合同。
10. 第三方中介泄露甲方、乙方商业秘密或相关技术资料:第三方中介应承担违约责任,赔偿损失。
五、所有应用场景:
1. 建筑工程施工合同的签订与履行
2. 工程进度管理与控制
3. 工程质量检查与验收
4. 合同变更与调整
5. 违约行为的责任认定与处理
6. 合同履行过程中的沟通协调
7. 工程安全管理与安全事故处理
8. 甲方、乙方之间的权益保护
9. 第三方中介的服务与监督
10. 合同争议的解决与调解
展开阅读全文