2025造价类合同书范本.docx

编号：__________

2025造价类合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025造价类合同书范本
合同目录
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同双方的权益和义务
1.3 合同的签订、生效和终止
1.4 合同的解释和修订
第二章：项目范围和任务
2.1 项目概述
2.2 工程量清单
2.3 工程质量和标准
2.4 工程进度和时间表
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整机制
3.3 付款方式和进度
3.4 成本控制和利润分配
第四章：合同履行
4.1 承包商的责任和义务
4.2 发包人的责任和义务
4.3 合同变更和调整
4.4 合同违约和索赔
第五章：质量管理和控制
5.1 质量标准和规范
5.2 质量检查和验收
5.3 质量问题的处理和补救
5.4 质量保证和售后服务
第六章：安全管理
6.1 安全生产目标和责任
6.2 安全管理和防护措施
6.3 安全事故的处理和责任追究
6.4 安全教育和培训
第七章：环境保护和节能
7.1 环境保护和节能要求
7.2 环保设施和技术措施
7.3 环保监测和评估
7.4 环保责任和处罚
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权的归属和保护
8.2 技术秘密和商业秘密的保护
8.3 知识产权侵权的责任和赔偿
8.4 知识产权的许可和转让
第九章：合同争议解决
9.1 争议解决的方式和程序
9.2 仲裁和诉讼的选择
9.3 仲裁规则和诉讼管辖
9.4 仲裁裁决和判决的执行
第十章：合同信息的保密
10.1 保密信息的范围和内容
10.2 保密义务和期限
10.3 保密违约的责任和赔偿
10.4 保密信息的查阅和复制
第十一章：合同的转让和分包
11.1 合同转让的条件和程序
11.2 分包的管理和监督
11.3 分包合同的签订和履行
11.4 分包责任和连带责任
第十二章：合同的法律适用和解释
12.1 合同的法律适用
12.2 合同的解释和修订
12.3 法律变更和合同的有效性
12.4 合同条款的完整性和优先权
第十三章：其他条款
13.1 合同的附件和补充协议
13.2 合同的修订和补充
13.3 合同的解除和终止
13.4 合同的履行和验收
第十四章：附则
14.1 合同的生效日期和时间
14.2 合同的期限和延长
14.3 合同的废止和解除
14.4 合同的保管和归档
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同定义
1.2 合同双方的权益和义务
（1）发包人应按照合同约定提供工程项目的相关资料、场地和条件，并支付承包人合同价款。
（2）承包人应按照合同约定完成工程项目的施工，并保证工程质量、安全和进度。
1.3 合同的签订、生效和终止
（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。
（2）合同终止条件：
1）合同约定的工程内容全部完成，并经发包人验收合格；
2）双方另有约定的其他终止条件。
1.4 合同的解释和修订
本合同的解释和修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。
第二章：项目范围和任务
2.1 项目概述
本项目为（项目名称），位于（项目地点），主要包括（项目内容）。
2.2 工程量清单
详见附件一：工程量清单。
2.3 工程质量和标准
工程质量应符合国家相关标准和规范，具体要求详见附件二：工程质量标准。
2.4 工程进度和时间表
详见附件三：工程进度时间表。
第三章：合同价格
3.1 合同总价
本合同总价为人名币（大写）：____元整（小写）：_____元。
3.2 价格调整机制
合同价格如需调整，应由双方协商一致，并以书面形式进行。
3.3 付款方式和进度
（1）付款方式：分期付款；
（2）付款进度：详见附件四：付款进度表。
3.4 成本控制和利润分配
承包人应合理控制成本，确保利润分配的合理性。具体办法由双方协商确定。
第四章：合同履行
4.1 承包商的责任和义务
（1）按照合同约定完成工程项目的施工；
（2）保证工程质量、安全和进度；
（3）提供施工过程中所需的人员、设备和材料。
4.2 发包人的责任和义务
（1）提供工程项目的相关资料、场地和条件；
（2）支付承包人合同价款；
（3）协助承包人办理相关手续。
4.3 合同变更和调整
合同变更和调整应由双方协商一致，并以书面形式进行。
4.4 合同违约和索赔
违约责任和索赔事项详见附件五：违约和索赔条款。
第五章：质量管理和控制
5.1 质量标准和规范
工程质量应符合国家相关标准和规范，具体要求详见附件六：质量管理条款。
5.2 质量检查和验收
详见附件七：质量检查和验收条款。
5.3 质量问题的处理和补救
质量问题的处理和补救详见附件八：质量问题处理和补救条款。
5.4 质量保证和售后服务
承包人应提供质量保证和售后服务，具体办法由双方协商确定。
第六章：安全管理
6.1 安全生产目标和责任
详见附件九：安全生产目标和责任条款。
6.2 安全管理和防护措施
详见附件十：安全管理和防护措施条款。
6.3 安全事故的处理和责任追究
安全事故的处理和责任追究详见附件十一：安全事故处理和责任追究条款。
6.4 安全教育和培训
详见附件十二：安全教育和培训条款。
第七章：环境保护和节能
7.1 环境保护和节能要求
详见附件十三：环境保护和节能要求条款。
7.2 环保设施和技术措施
详见附件十四：环保设施和技术措施条款。
7.3 环保监测和评估
详见附件十五：环保监测和评估条款。
7.4 环保责任和处罚
环保责任和处罚详见附件十六：环保责任和处罚条款。
第八章：知识产权保护
8.1 知识产权的归属和保护
（1）合同项目所涉及的技术成果和知识产权，归（发包人/承包人）所有。
（2）双方应遵守国家有关知识产权保护的法律法规，共同维护双方的合法权益。
8.2 技术秘密和商业秘密的保护
（1）双方应对合同过程中获知的对方技术秘密和商业秘密予以保密。
（2）保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。
8.3 知识产权侵权的责任和赔偿
（1）如一方侵犯对方的知识产权，应承担侵权责任，赔偿对方损失。
（2）双方应相互协助，依法维权，共同应对第三方侵权行为。
8.4 知识产权的许可和转让
（1）双方如需就合同项目涉及的技术成果和知识产权进行许可或转让，应签订相关协议，明确许可或转让的范围、条件、费用等。
（2）知识产权的许可和转让应符合国家相关法律法规和双方约定。
第九章：合同争议解决
9.1 争议解决的方式和程序
（1）双方发生合同争议，应通过友好协商解决。
（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
9.2 仲裁和诉讼的选择
（1）双方可约定仲裁或诉讼作为争议解决的最终方式。
（2）如选择仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
9.3 仲裁规则和诉讼管辖
（1）如选择仲裁，仲裁应按照中国仲裁协会制定的仲裁规则进行。
（2）如选择诉讼，合同签订地人民法院具有管辖权。
9.4 仲裁裁决和判决的执行
（1）双方应履行仲裁裁决或判决，如有败诉方，应承担相应的法律责任。
（2）败诉方应支付诉讼或仲裁费用。
第十章：合同信息的保密
10.1 保密信息的范围和内容
（1）保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。
（2）具体保密信息范围和内容详见附件十五：保密信息清单。
10.2 保密义务和期限
（1）双方对保密信息承担保密义务，未经对方同意不得泄露。
（2）保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。
10.3 保密违约的责任和赔偿
（1）如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，赔偿对方损失。
（2）泄露保密信息的一方应立即采取补救措施，防止损失扩大。
10.4 保密信息的查阅和复制
（1）双方如需查阅或复制保密信息，应向对方提出书面申请，并经对方同意。
（2）查阅或复制保密信息时，应采取必要的安全措施，确保信息不被泄露。
第十一章：合同的转让和分包
11.1 合同转让的条件和程序
（1）合同不得转让给第三方，除非经对方同意。
（2）转让合同应符合合同约定的条件和程序。
11.2 分包的管理和监督
（1）承包人如需分包部分工程，应向发包人提出申请，并经发包人同意。
（2）承包人应对分包工程的质量、安全和进度负责。
11.3 分包合同的签订和履行
（1）分包合同应按照本合同的约定签订，并报发包人备案。
（2）分包合同的履行应符合本合同的约定。
11.4 分包责任和连带责任
（1）承包人对分包工程的质量、安全和进度承担连带责任。
（2）分包人违反分包合同的，承包人应承担相应的法律责任。
第十二章：合同的法律适用和解释
12.1 合同的法律适用
本合同适用中华人民共和国法律。
12.2 合同的解释和修订
本合同的解释和修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。
12.3 法律变更和合同的有效性
如法律变更导致合同内容违法或不可能履行，双方应协商变更或终止合同。
12.4 合同条款的完整性和优先权
本合同及其附件为双方完整的意思表示，取代之前的所有书面或口头协议。
第十三章：其他条款
13.1 合同的附件和补充协议
附件为本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。
13.2 合同的修订和补充
合同的修订和补充应由双方协商一致
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方指定材料供应商
甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如有特殊情况需要变更供应商，需提前征得甲方同意。
说明：甲方作为项目的发起方和投资方，对项目的质量和成本有较高的控制权，因此有权指定材料供应商。乙方作为承包商，应遵守甲方的要求，确保项目的顺利进行。
1.2 甲方监督工程进度
甲方有权对工程进度进行监督和检查，确保工程按照约定的时间表顺利进行。乙方应定期向甲方报告工程进度，如有延期情况，需及时通知甲方并采取补救措施。
说明：甲方作为投资方，对工程进度有较高的关注，因此有权对工程进度进行监督和检查。乙方作为承包商，应确保工程按照约定的时间表进行，如有延期情况，应及时通知甲方并采取相应的补救措施。
1.3 甲方变更工程内容
甲方有权根据项目需要变更工程内容，乙方应按照甲方的要求进行调整。如有特殊情况需要拒绝变更，乙方需提前征得甲方同意，并说明理由。
说明：甲方作为项目的发起方，对项目的需求和目标有较高的决策权，因此有权变更工程内容。乙方作为承包商，应遵守甲方的要求，确保项目的顺利进行。如有特殊情况需要拒绝变更，乙方应及时与甲方进行沟通，并说明理由。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方提供技术支持
乙方应提供与工程相关的技术支持，包括施工方案的制定、技术问题的解决等。甲方有权要求乙方提供相关技术资料和培训。
说明：乙方作为承包商，具备相关专业技术和经验，应提供必要的技术支持。甲方作为投资方，有权要求乙方提供相关技术资料和培训，以确保工程的顺利进行。
2.2 乙方保证工程质量
乙方应对工程的质量和安全承担责任，确保工程满足约定的质量标准。如有质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任。
说明：乙方作为承包商，应保证工程的质量和安全，满足约定的质量标准。如有质量问题，乙方应负责修复并承担相应责任，以保障甲方的利益。
2.3 乙方按时完成工程
乙方应按照约定的时间和进度完成工程，如有延期情况，需及时通知甲方并采取补救措施。甲方有权对工程进度进行监督和检查。
说明：乙方作为承包商，应按照约定的时间和进度完成工程。如有延期情况，乙方应及时通知甲方并采取相应的补救措施。甲方作为投资方，有权对工程进度进行监督和检查，以确保工程的顺利进行。
附加条款三：第三方中介参与时的特殊条款
3.1 第三方中介的职责和义务
第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。中介方应客观公正地处理争议，并保密合同双方的商业信息。
说明：第三方中介作为独立的第三方，应履行协调和协助的职责，确保合同的顺利履行。中介方应保持客观公正，处理争议时保护双方的合法权益，并保密商业信息，避免泄露敏感信息。
3.2 第三方中介的收费和支付
第三方中介的收费标准应在合同中明确，双方应按照约定支付中介费用。中介方应提供正式的收费依据和发票。
说明：为了确保第三方中介的合法性和透明性，合同中应明确中介费用的收费标准。双方应按照约定支付中介费用，中介方应提供正式的收费依据和发票，以便双方进行核对和报销。
3.3 第三方中介的解约条款
如中介方未能履行协调和协助职责，导致合同争议无法解决，双方均有权解除中介合同。解除合同后，中介方应退还已收取的中介费用。
说明：为了保护甲乙双方的权益，合同中应加入中介方的解约条款。如中介方未能履行协调和协助职责，导致合同争议无法解决，双方有权解除中介合同。解除合同后，中介方应退还已收取的中介费用，以保证双方的利益不受损失。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程量清单
2. 工程质量标准
3. 工程进度时间表
4. 付款进度表
5. 质量管理条款
6. 质量检查和验收条款
7. 质量问题处理和补救条款
8. 安全生产目标和责任条款
9. 安全管理和防护措施条款
10. 安全事故处理和责任追究条款
11. 安全教育和培训条款
12. 环境保护和节能要求条款
13. 环保设施和技术措施条款
14. 环保监测和评估条款
15. 环保责任和处罚条款
16. 保密信息清单
17. 违约和索赔条款
18. 争议解决条款
19. 合同转让和分包条款
20. 其他相关文件和资料
二、违约行为及认定：
1. 承包商未能按照合同约定完成工程项目的施工。
2. 承包商未能保证工程质量、安全和进度。
3. 承包商未能提供施工过程中所需的人员、设备和材料。
4. 发包人未能按照合同约定提供工程项目的相关资料、场地和条件。
5. 发包人未能支付承包人合同价款。
6. 发包人未能协助承包人办理相关手续。
7. 承包商未经发包人同意擅自变更工程内容。
8. 承包商未经发包人同意擅自转让或分包合同。
9. 承包商泄露发包人的技术秘密和商业秘密。
10. 承包商未按照约定的时间和进度完成工程。
三、法律名词及解释：
1. 违约：违反合同约定的行为。
2. 合同履行：按照合同约定的时间和质量完成工程。
3. 质量：工程符合国家相关标准和规范的程度。
4. 安全：工程施工过程中的人员、设备和材料安全。
5. 进度：工程施工的进度和时间表。
6. 分包：将部分工程任务委托给第三方完成。
7. 转让：将合同权利和义务转让给第三方。
8. 知识产权：包括专利、商标、著作权等。
9. 保密信息：合同双方在履行过程中获知的敏感信息。
10. 争议解决：解决合同履行过程中发生的争议。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程延期：
解决办法：双方协商调整工程进度，采取补救措施，确保工程按时完成。
2. 质量问题：
解决办法：承包商负责修复质量问题，确保工程质量符合约定标准。
3. 安全问题：
解决办法：承包商加强安全管理，确保工程施工安全。
4. 合同变更：
解决办法：双方协商一致，签订变更协议，明确变更内容和相关责任。
5. 合同纠纷：
解决办法：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷。
6. 合同履行中的其他问题：
解决办法：双方根据实际情况，及时沟通，协商解决。
五、所有应用场景：
1. 建筑工程施工合同
2. 市政工程承包合同
3. 水利水电工程承包合同
4. 道路桥梁工程承包合同
5. 环保工程承包合同
6. 机电设备安装工程承包合同
7. 装修装饰工程承包合同
8. 园林绿化工程承包合同
9. 建筑工程设计合同
10. 建筑工程监理合同