2025劳务分包施工合同书范本.docx

编号：__________

2025劳务分包施工合同书范本

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025劳务分包施工合同书范本
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 适用法律
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的生效与终止
第二章：劳务分包商的基本情况
2.1 劳务分包商的名称和地址
2.2 劳务分包商的资质证明
2.3 劳务分包商的负责人
第三章：工程概况
3.1 工程的名称和地点
3.2 工程的规模和结构
3.3 工程的施工内容和要求
第四章：劳务分包范围与内容
4.1 分包工程的范围
4.2 分包工程的内容
4.3 分包工程的施工标准和要求
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
5.2 预付款的支付
5.3 工程进度款的支付
5.4 竣工结算款的支付
第六章：工期与进度
6.1 工程开工日期和竣工日期
6.2 工程进度计划和要求
6.3 工期延误的责任和处理
第七章：质量与验收
7.1 工程质量标准和要求
7.2 工程验收程序和方法
7.3 工程质量问题的处理
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产的责任和要求
8.2 安全事故的处理
8.3 环保措施和要求
第九章：劳务分包商的管理与协调
9.1 劳务分包商的施工现场管理
9.2 劳务分包商的人员管理
9.3 劳务分包商与其他承包商的关系协调
第十章：违约责任与赔偿
10.1 违约行为和责任
10.2 赔偿金额的计算和支付
10.3 违约责任的免除
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
11.2 仲裁程序和费用
11.3 法院诉讼
第十二章：一般条款
12.1 不可抗力
12.2 合同的转让
12.3 合同的变更
12.4 保密条款
第十三章：其他约定
13.1 双方的其他约定
13.2 附件
第十四章：附则
14.1 合同的签订日期
14.2 合同的有效期
14.3 合同的副本数量和分发
合同编号_________
第一章：总则
1.1 定义与解释
合同编号_________中所涉及的词语和术语，除本合同另有定义外，均按照我国建筑行业相关法律法规、规范和通用术语解释。
1.2 适用法律
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 合同文件的优先顺序
本合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标文件；
（4）合同条款；
（5）技术文件；
（6）其他附件。
1.4 合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格，支付完毕所有款项后终止。
第二章：劳务分包商的基本情况
2.1 劳务分包商的名称和地址
劳务分包商：_________
地址：_________
2.2 劳务分包商的资质证明
（1）营业执照副本；
（2）组织机构代码证；
（3）税务登记证；
（4）资质证书；
（5）其他相关证件。
2.3 劳务分包商的负责人
劳务分包商的负责人：_________
联系电话：_________
第三章：工程概况
3.1 工程的名称和地点
工程名称：_________
工程地点：_________
3.2 工程的规模和结构
工程规模：_________
工程结构：_________
3.3 工程的施工内容和要求
施工内容：_________
施工要求：_________
第四章：劳务分包范围与内容
4.1 分包工程的范围
分包工程范围：_________
4.2 分包工程的内容
分包工程内容：_________
4.3 分包工程的施工标准和要求
施工标准：_________
施工要求：_________
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
本合同总价款为：_________元（大写：_________元整）。
5.2 预付款的支付
预付款为合同总价款的_________%，支付时间为合同签订后的_________天内。
5.3 工程进度款的支付
工程进度款按月进度支付，支付时间为每月底。
5.4 竣工结算款的支付
工程竣工验收合格后，支付剩余的合同总价款。
第六章：工期与进度
6.1 工程开工日期和竣工日期
工程开工日期：_________
工程竣工日期：_________
6.2 工程进度计划和要求
工程进度计划：_________
工程进度要求：_________
6.3 工期延误的责任和处理
工期延误的责任：_________
工期延误的处理：_________
第七章：质量与验收
7.1 工程质量标准和要求
工程质量标准：_________
工程质量要求：_________
7.2 工程验收程序和方法
验收程序：_________
验收方法：_________
7.3 工程质量问题的处理
质量问题处理：_________
第八章：安全生产与环保
8.1 安全生产的责任和要求
劳务分包商必须按照我国相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保工程施工过程中的安全。
8.2 安全事故的处理
发生安全事故时，劳务分包商应立即报告甲方，并按照甲方的指示和要求处理事故。
8.3 环保措施和要求
劳务分包商应遵守我国环保法律法规，做好施工现场的环保工作，确保工程施工过程中的环境污染得到有效控制。
第九章：劳务分包商的管理与协调
9.1 劳务分包商的施工现场管理
劳务分包商应负责施工现场的日常管理工作，确保施工现场的安全、卫生和秩序。
9.2 劳务分包商的人员管理
劳务分包商应确保施工人员具备相应的技能和资质，并对其进行教育和培训。
9.3 劳务分包商与其他承包商的关系协调
劳务分包商应负责与其他承包商的沟通协调工作，确保工程顺利进行。
第十章：违约责任与赔偿
10.1 违约行为和责任
违约行为和责任：_________
10.2 赔偿金额的计算和支付
赔偿金额的计算和支付：_________
10.3 违约责任的免除
违约责任的免除条件：_________
第十一章：争议解决
11.1 争议的解决方式
争议的解决方式：_________
11.2 仲裁程序和费用
仲裁程序和费用：_________
11.3 法院诉讼
法院诉讼：_________
第十二章：一般条款
12.1 不可抗力
不可抗力事件的认定和处理：_________
12.2 合同的转让
合同转让的条件和程序：_________
12.3 合同的变更
合同变更的条件和程序：_________
12.4 保密条款
保密条款：_________
第十三章：其他约定
13.1 双方的其他约定
其他约定内容：_________
13.2 附件
附件内容：_________
第十四章：附则
14.1 合同的签订日期
合同签订日期：_________
14.2 合同的有效期
合同有效期：_________
14.3 合同的副本数量和分发
合同副本数量和分发：_________
甲方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________
日期：_________
乙方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________
日期：_________）
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定材料供应商
甲方有权指定部分或全部材料供应商，乙方应按照甲方要求进行采购。若乙方自行采购材料，需提前征得甲方同意，并满足甲方对材料质量、价格和供应时间的要求。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，乙方应无条件配合。
3. 甲方调整工程内容
甲方根据项目需要，有权对工程内容进行调整。若因此导致合同总价款的增减，甲方应与乙方进行协商，并按照双方确认的调整方案进行合同价款的相应调整。
4. 甲方临时变更
甲方因特殊情况需要临时变更工程进度、工程内容或施工要求时，乙方应尽量满足甲方需求，并按照甲方确认的变更方案进行调整。甲方应按照实际变更情况支付相应的合同价款。
5. 甲方终止合同
甲方有权在合同履行过程中终止合同，但需提前书面通知乙方。若因此导致乙方遭受损失，甲方应按照实际损失金额给予乙方赔偿。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方自行采购材料
乙方有权自行采购合同约定的材料，但需确保材料质量、价格和供应时间符合甲方的要求。若甲方指定材料供应商，乙方应按照甲方要求进行采购。
2. 乙方施工质量保障
乙方应保证工程质量符合合同约定，若工程质量出现问题，乙方应承担整改责任。乙方还需按照甲方要求，对施工过程中的质量问题进行及时处理。
3. 乙方按时完成工程
乙方应按照合同约定的工期完成工程，若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。乙方需提前征得甲方同意，方可调整工程进度计划。
4. 乙方安全生产管理
乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，确保工程施工过程中的安全。乙方发生安全事故时，应立即报告甲方，并按照甲方的指示和要求处理事故。
5. 乙方保密义务
乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。若乙方违反保密义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介的职责
第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
2. 第三方中介的选定
甲方、乙方应共同选定第三方中介，并签订中介服务合同。中介服务费用由甲方、乙方另行协商确定。
3. 第三方中介的调解
第三方中介在合同履行过程中，如发生争议，应进行调解。调解不成的，双方可按照合同约定的争议解决方式继续处理。
4. 第三方中介的权益保障
第三方中介在履行中介职责过程中，有权要求甲方、乙方提供必要的协助和支持。甲方、乙方应配合第三方中介的工作，确保合同顺利履行。
5. 第三方中介的费用
第三方中介的费用包括但不限于调解费、咨询费、差旅费等。甲方、乙方按照合同约定的比例承担中介费用。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 劳务分包商的资质证书
2. 劳务分包商的营业执照副本
3. 劳务分包商的组织机构代码证
4. 劳务分包商的税务登记证
5. 劳务分包商的负责人身份证明
6. 工程设计图纸和技术文件
7. 工程量清单
8. 材料采购清单
9. 施工组织设计
10. 安全文明施工措施
11. 合同价款支付凭证
12. 工程进度报告
13. 工程质量验收记录
14. 安全事故报告及处理结果
二、违约行为及认定：
1. 甲方未按约定时间支付预付款、工程进度款或竣工结算款，认定甲方违约。
2. 乙方未按约定时间完成工程，认定乙方违约。
3. 乙方未按约定质量标准完成工程，认定乙方违约。
4. 乙方未按约定采购材料，或材料质量不符合要求，认定乙方违约。
5. 乙方未按约定进行安全生产管理，发生安全事故，认定乙方违约。
6. 甲方未按约定提供施工条件或技术资料，认定甲方违约。
7. 甲方未按约定时间支付中介费用，认定甲方违约。
8. 第三方中介未按约定履行中介职责，认定第三方中介违约。
三、法律名词及解释：
1. 劳务分包商：指承担施工任务并向甲方支付报酬的单位或个人。
2. 工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间。
3. 合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。
4. 违约行为：指违反合同约定，导致合同无法履行或履行不符合约定的行为。
5. 违约责任：指违约方因违约行为而应承担的合同责任。
6. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
7. 仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行审理和裁决。
8. 法院诉讼：指合同双方将争议提交法院进行审理和判决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 遇到工期延误问题，应及时与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施加快工程进度。
2. 遇到质量问题，应立即停工整改，并及时报告甲方，待甲方确认整改措施后继续施工。
3. 遇到材料供应问题，应及时与甲方沟通，寻求甲方协助或寻找替代材料供应商。
4. 遇到安全事故，应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行事故处理。
5. 遇到合同争议，可以先尝试协商解决，协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目的中标单位与甲方之间的劳务分包施工合同。
2. 适用于工程规模、结构复杂，需要专业分包商进行施工的场景。
3. 适用于甲方为主导，乙方为分包商，第三方中介参与协调的合同场景。
4. 适用于工程进度紧张，质量要求较高的项目执行过程中。
5. 适用于涉及材料供应、安全生产、合同争议处理等合同场景。