2025版电气承包合同书.docx

编号：__________

2025版电气承包合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025版电气承包合同书
合同目录
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称及地址
1.2 乙方名称及地址
1.3 合同术语定义
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整条件
3.3 支付方式
3.4 支付时间表
第四章：工期及进度
4.1 工程开工日期
4.2 工程竣工日期
4.3 施工进度计划
4.4 工期延误后果
第五章：质量标准及要求
5.1 工程质量标准
5.2 质量检验及验收
5.3 质量争议处理
第六章：材料及设备
6.1 乙方提供的材料及设备
6.2 甲方提供的材料及设备
6.3 材料及设备验收
第七章：施工组织与管理
7.1 乙方施工组织结构
7.2 甲方项目管理机构
7.3 施工人员管理
7.4 安全管理
第八章：变更及解除合同
8.1 合同变更条件
8.2 合同变更程序
8.3 合同解除条件
8.4 合同解除程序
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 违约赔偿金额计算
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更程序
11.3 合同终止条件
11.4 合同终止后的义务
第十二章：一般条款
12.1 不可抗力
12.2 保密条款
12.3 法律适用
12.4 合同的份数和保管
第十三章：附件
13.1 工程图纸
13.2 技术规格说明书
13.3 材料及设备清单
13.4 其他重要文件
第十四章：其他条款
14.1 环境影响评估
14.2 安全生产责任
14.3 工程保险
14.4 知识产权保护
合同编号_________
第一章：合同主体及定义
1.1 甲方名称：_________，地址：_________
1.2 乙方名称：_________，地址：_________
1.3 合同术语定义：
1.3.1 电气工程：指本合同约定的工程范围内的所有电气安装工作。
1.3.2 合同金额：指本合同约定的总价，包括电气工程的设计、施工、设备供应、培训、保修等服务。
1.3.3 工程竣工：指本合同约定的电气工程按照约定的标准、规格、质量要求全部完成，并通过甲方验收。
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：包括但不限于电气系统设计、设备安装、线路布设、控制系统编程、调试和验收等。
第三章：合同价格
3.1 合同总价：人民币____元整（大写：_________________________元整）。
3.2 价格调整条件：
3.2.1 由于不可抗力或甲方原因导致工程进度延误，乙方的延期费用按照实际发生的天数计算。
3.2.2 材料价格变动超过一定幅度时，双方可协商调整合同价格。
3.3 支付方式：
3.3.1 甲方支付乙方工程款项，采用分期支付方式。
3.3.2 每期支付的比例和时间，按照双方约定的支付时间表执行。
3.4 支付时间表：详见附件一。
第四章：工期及进度
4.1 工程开工日期：____年__月__日。
4.2 工程竣工日期：____年__月__日。
4.3 施工进度计划：乙方应按照约定的工期制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
4.4 工期延误后果：
4.4.1 若乙方原因导致工期延误，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。
4.4.2 若甲方原因导致工期延误，应承担乙方的实际损失。
第五章：质量标准及要求
5.1 工程质量标准：本工程应符合国家及行业的相关标准和规范要求。
5.2 质量检验及验收：
5.2.1 乙方应在工程每个阶段完成后，向甲方报告并接受甲方检验。
5.2.2 甲方应在收到乙方报告后____个工作日内完成检验。
5.3 质量争议处理：双方可按照合同约定或者协商解决质量争议。
第六章：材料及设备
6.1 乙方提供的材料及设备：
6.1.1 乙方应保证提供的材料及设备符合设计和规范要求。
6.1.2 乙方应对提供的材料及设备承担质量保证责任。
6.2 甲方提供的材料及设备：
6.2.1 甲方应按照约定的时间和数量提供材料及设备。
6.2.2 甲方应对提供的材料及设备的质量负责。
6.3 材料及设备验收：
6.3.1 双方应共同进行材料及设备验收。
6.3.2 验收不合格的材料及设备，乙方应负责更换或修复。
第八章：变更及解除合同
8.1 合同变更条件：
8.1.1 合同执行过程中，因不可抗力或政策法规变化等原因，双方可协商变更合同。
8.1.2 变更内容应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。
8.2 合同变更程序：
8.2.1 提出变更的一方应向另一方提交书面变更请求。
8.2.2 双方就变更内容进行协商，并达成一致。
8.3 合同解除条件：
8.3.1 合同执行过程中，若一方严重违约，对方有权解除合同。
8.3.2 解除合同应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。
8.4 合同解除程序：
8.4.1 提出解除的一方应向另一方提交书面解除请求。
8.4.2 双方就解除事项进行协商，并达成一致。
第九章：违约责任
9.1 甲方违约责任：
9.1.1 甲方未按约定支付款项，应支付违约金，违约金为应付款项的__%。
9.1.2 甲方未按约定提供场地、资料等，导致乙方无法正常施工的，应承担相应责任。
9.2 乙方违约责任：
9.2.1 乙方未按约定进度完成工程，应支付违约金，违约金为合同总价的__%。
9.2.2 乙方提供的材料及设备不符合约定的，应负责更换或修复，并承担相应责任。
9.3 违约赔偿金额计算：
9.3.1 违约金计算方法按照合同约定的比例和方式进行。
9.3.2 赔偿金额的具体计算，由双方协商确定。
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：
10.1.1 双方应通过友好协商解决合同争议。
10.1.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
10.2 仲裁机构：
10.2.1 若双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为_________仲裁委员会。
10.3 诉讼管辖法院：
10.3.1 双方未选择仲裁的，或者仲裁裁决不服的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一章：合同的生效、变更和终止
11.1 合同生效条件：
11.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
11.1.2 合同的生效，以甲方支付乙方预付款为前提。
11.2 合同变更程序：
11.2.1 合同变更按照第八章的约定办理。
11.3 合同终止条件：
11.3.1 工程竣工并验收合格，双方签署验收报告。
11.3.2 双方协商一致提前终止合同。
11.4 合同终止后的义务：
11.4.1 乙方应按照合同约定撤出施工场地，办理相关手续。
11.4.2 双方应按照合同约定处理未结款项和其他相关事宜。
第十二章：一般条款
12.1 不可抗力：
12.1.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
12.1.2 因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
12.2 保密条款：
12.2.1 双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密。
12.2.2 保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。
12.3 法律适用：
12.3.1 本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
12.4 合同的份数和保管：
12.4.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
12.4.2 双方应妥善保管合同副本，如有损坏或遗失，应及时通知对方。
第十三章：附件
13.1 工程图纸：详见附件二。
13.2 技术规格说明书：详见附件三。
13.3 材料及设备清单：详见附件四。
13.4 其他重要文件：详见附件五。
第十四章
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方指定供应商
甲方有权要求乙方在合同约定的范围内，从甲方指定的供应商处采购材料和设备。乙方应在甲方指定的供应商处购买，并承担由此产生的费用和责任。
1.2 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，以确保工程质量符合合同约定的标准。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和方便。
1.3 甲方变更权
甲方在不改变合同总价的前提下，有权要求乙方对工程的设计、施工等进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工计划，确保工程按期完成。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方技术支持
乙方应提供专业技术支持，协助甲方进行工程的技术咨询、方案设计等工作。乙方应对提供的技术支持负责，确保其准确性和可靠性。
2.2 乙方质量保证
乙方应对所提供的材料和设备的质量负责，保证其符合合同约定的标准。对于因乙方原因导致的质量问题，乙方应承担修复、更换等责任。
2.3 乙方保密义务
乙方应对在合同执行过程中获得的甲方的商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或解除之日止。
附加条款三：第三方中介时的特殊条款
3.1 第三方中介职责
第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。
3.2 第三方中介费用
第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式和金额。
3.3 第三方中介的解除权
在合同履行过程中，若第三方中介未能履行其职责，甲方和乙方均有权解除与第三方中介的合同。解除合同应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
附件一：工程图纸
附件二：技术规格说明书
附件三：材料及设备清单
附件四：支付时间表
附件五：工程进度计划
附件六：质量检验报告
附件七：安全事故应急预案
附件八：合同变更记录
附件九：违约金计算公式
附件十：争议解决方式说明
附件十一：保密协议
附件十二：不可抗力事件证明
附件十三：工程验收报告
附件十四：合同解除协议
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为：
未按约定时间支付款项
提供的设计图纸或技术规格有误
未按约定提供施工场地或所需资料
提前解除合同或变更合同内容
2. 乙方违约行为：
未按约定进度完成工程
提供不符合约定的材料或设备
工程质量不符合约定标准
未履行保密义务或技术支持义务
3. 违约行为的认定：
违约行为应依据合同条款和法律法规进行认定。
违约责任应根据违约行为的性质和影响程度进行评估。
违约金或损害赔偿的计算应根据合同约定的计算方式进行。
三、法律名词及解释：
1. 电气工程：指本合同约定的工程范围内的所有电气安装工作。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金：指违约方因违约行为而应支付给对方的一种经济补偿。
4. 质量检验：指对工程质量进行检验、测试和评估，以确认其是否符合合同约定的标准。
5. 争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：
及时沟通，制定补救措施。
调整施工计划，优化资源配置。
2. 材料或设备不合格：
立即更换或修复不合格的材料或设备。
对供应商进行评估，必要时更换供应商。
3. 设计变更：
双方协商确定变更内容和影响范围。
及时更新相关图纸和技术文件。
4. 支付纠纷：
严格按照支付时间表和支付条件进行支付。
双方可协商调整支付时间表或支付条件。
五、所有应用场景：
1. 适用于电气承包商与房地产开发商之间的电气安装工程。
2. 适用于工业厂房、商业建筑、住宅小区等建筑的电气系统安装。
3. 适用于发电站、变电站、配电站等电力设施的电气设备安装和调试。
4. 适用于电力线路布设、自动化控制系统编程和实施。
5. 适用于合同双方一方为国有企业，另一方为私营企业的情况。
6. 适用于工程分包商与总包商之间的电气工程分包合同。
7. 适用于工程咨询公司为客户提供电气工程设计和技术支持服务。