建设工程施工合同书协议书0531(2025版).docx

编号：__________

建设工程施工合同书协议书书0531(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同书协议书书0531(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同文件的组成
1.3 合同语言
1.4 合同的生效和解除
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格调整
3.3 支付方式
3.4 发票开具
第四章：工程质量
4.1 质量标准
4.2 质量检验
4.3 质量保证
4.4 质量争议的处理
第五章：工程进度
5.1 施工周期
5.2 工程延期
5.3 进度计划
5.4 进度违约的处理
第六章：施工安全
6.1 安全措施
6.2 安全事故的处理
6.3 安全生产责任的划分
第七章：材料和设备
7.1 材料和设备供应
7.2 材料和设备质量
7.3 材料和设备的验收
7.4 材料和设备的保管
第八章：施工工艺和操作规程
8.1 施工工艺
8.2 操作规程
8.3 工艺变更
8.4 工艺争议的处理
第九章：环境保护和文明施工
9.1 环境保护措施
9.2 文明施工要求
9.3 环境保护和文明施工的监督
9.4 环境保护和文明施工的违约处理
第十章：合同变更和解除
10.1 合同变更的条件
10.2 合同变更的程序
10.3 合同解除的条件
10.4 合同解除的程序
第十一章：违约责任
11.1 违约行为的界定
11.2 违约责任的形式
11.3 违约责任的免除
11.4 违约争议的处理
第十二章：争议解决
12.1 争议解决的方式
12.2 争议解决的程序
12.3 争议解决的费用
第十三章：其他条款
13.1 合同的转让
13.2 合同的保密
13.3 合同的验收
13.4 合同的终止
第十四章：附件
14.1 附件清单
14.2 附件的有效性
14.3 附件的修改
14.4 附件的保管
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
（1.1.1）甲方：_________（甲方全称）
（1.1.2）乙方：_________（乙方全称）
1.2 合同文件的组成
（1.2.1）合同协议书
（1.2.2）中标通知书（如有）
（1.2.3）投标书及其附件
（1.2.4）专用条款
（1.2.5）通用条款
（1.2.6）规范和图纸
（1.2.7）构成合同的其他文件
1.3 合同语言
本合同文件均为中文文本，如有翻译版本，以中文文本为准。
1.4 合同的生效和解除
（1.4.1）本合同自双方签字盖章之日起生效。
（1.4.2）除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面解除本合同。
第二章：工程概况
2.1 工程名称
_________（工程名称）
2.2 工程地点
_________（工程地点）
2.3 工程规模
_________（工程规模）
2.4 工程内容
_________（工程内容）
第三章：合同价格
3.1 合同总价
（3.1.1）本合同总价为基础合同价格，具体金额为_________元（大写：_________元整）。
3.2 价格调整
（3.2.1）价格调整的条件和方式按照专用条款约定执行。
3.3 支付方式
（3.3.1）甲方应按专用条款约定的付款节点和比例向乙方支付款项。
3.4 发票开具
（3.4.1）乙方应向甲方提供合规的税务发票。
第四章：工程质量
4.1 质量标准
（4.1.1）工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。
4.2 质量检验
（4.2.1）乙方应按合同约定进行自检、互检和专检。
4.3 质量保证
（4.3.1）乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。
4.4 质量争议的处理
（4.4.1）质量争议应通过双方协商解决，协商不成的，按专用条款约定的方式处理。
第五章：工程进度
5.1 施工周期
（5.1.1）本工程计划施工周期为_________日历天。
5.2 工程延期
（5.2.1）工程延期应按专用条款约定办理。
5.3 进度计划
（5.3.1）乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
5.4 进度违约的处理
（5.4.1）乙方未按进度计划施工的，应按专用条款承担违约责任。
第六章：施工安全
6.1 安全措施
（6.1.1）乙方应制定施工安全措施，并严格执行。
6.2 安全事故的处理
（6.2.1）发生安全事故的，乙方应立即报告甲方，并按约定处理。
6.3 安全生产责任的划分
（6.3.1）安全生产责任按照专用条款约定划分。
第七章：材料和设备
7.1 材料和设备供应
（7.1.1）材料和设备的供应由乙方负责，具体要求和标准见专用条款。
7.2 材料和设备质量
（7.2.1）乙方应保证供应的材料和设备质量符合合同要求。
7.3 材料和设备的验收
（7.3.1）材料和设备到达工地后，乙方应组织验收。
7.4 材料和设备的保管
（7.4.1）乙方应对材料和设备进行妥善保管，防止损失和损坏。
第八章：施工工艺和操作规程
8.1 施工工艺
（8.1.1）乙方应按照合同约定的工艺进行施工。
（8.1.2）如需变更工艺，乙方应提前报甲方批准。
8.2 操作规程
（8.2.1）乙方应遵守国家和行业的操作规程。
（8.2.2）乙方应对施工人员进行安全技术和操作规程的培训。
8.3 工艺变更
（8.3.1）工艺变更应按专用条款约定的程序办理。
8.4 工艺争议的处理
（8.4.1）工艺争议应通过双方协商解决，协商不成的，按专用条款约定的方式处理。
第九章：环境保护和文明施工
9.1 环境保护措施
（9.1.1）乙方应遵守国家和地方的环保法规，采取有效措施，防止污染环境。
（9.1.2）乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。
9.2 文明施工要求
（9.2.1）乙方应遵守文明施工的相关规定，保持施工现场的整洁和秩序。
（9.2.2）乙方应采取措施，减少施工对周边环境的影响。
9.3 环境保护和文明施工的监督
（9.3.1）甲方有权对乙方施工过程中的环境保护和文明施工情况进行监督。
9.4 环境保护和文明施工的违约处理
（9.4.1）乙方违反环境保护和文明施工规定的，应承担相应的违约责任。
第十章：合同变更和解除
10.1 合同变更的条件
（10.1.1）合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
（10.1.2）合同变更不得损害国家利益和社会公共利益。
10.2 合同变更的程序
（10.2.1）合同变更协议应明确变更的内容、范围、时间和费用等。
（10.2.2）合同变更协议签订后，双方应按照变更后的内容履行合同义务。
10.3 合同解除的条件
（10.3.1）合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。
（10.3.2）合同解除不得损害国家利益和社会公共利益。
10.4 合同解除的程序
（10.4.1）合同解除协议应明确解除的原因、时间和双方的责任等。
（10.4.2）合同解除协议签订后，双方应按照解除后的约定履行合同义务。
第十一章：违约责任
11.1 违约行为的界定
（11.1.1）违约行为包括不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的条件。
（11.1.2）违约行为的具体界定按照专用条款约定执行。
11.2 违约责任的形式
（11.2.1）违约责任的形式包括违约金、赔偿损失等。
（11.2.2）具体违约责任按照专用条款约定执行。
11.3 违约责任的免除
（11.3.1）不可抗力事件可能导致乙方免除非主观因素导致的违约责任。
（11.3.2）不可抗力事件的界定和处理按照专用条款约定执行。
11.4 违约争议的处理
（11.4.1）违约争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十二章：争议解决
12.1 争议解决的方式
（12.1.1）双方应优先选择协商解决合同争议。
（12.1.2）协商不成的，可采用调解或仲裁方式解决争议。
12.2 争议解决的程序
（12.2.1）争议解决程序应按照专用条款约定的方式进行。
（12.2.2）双方应遵守争议解决程序的时限规定。
12.3 争议解决的费用
（12.3.1）争议解决费用由败诉方承担，或按照专用条款约定承担。
第十三章：其他条款
13.1 合同的转让
（13.1.1）未经甲方同意，乙方不得将合同权利和义务转让给第三方。
（13.1.2）专用条款另有约定的除外。
13.2 合同的保密
（13.2.1）双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
（13.2.2）保密义务在合同有效期内持续有效，并在合同终止后继续履行。
13.3 合同的验收
（13.3.1
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方变更工程内容或规模
（1.1.1）甲方如需变更工程内容或规模，应提前书面通知乙方，并经乙方同意。
（1.1.2）变更导致的额外费用或工期延误，按专用条款约定处理。
1.2 甲方指令的工程延期
（1.2.1）甲方有权根据工程实际情况，指令乙方进行工程延期。
（1.2.2）甲方应提前书面通知乙方，并经乙方同意。
1.3 甲方对工程质量的监督
（1.3.1）甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检验。
（1.3.2）甲方应在不妨碍乙方正常施工的情况下进行监督和检验。
1.4 甲方对工程进度的监督
（1.4.1）甲方有权对乙方的施工进度进行监督。
（1.4.2）甲方应在不妨碍乙方正常施工的情况下进行监督。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方的施工方案和工艺
（2.1.1）乙方应根据工程特点和合同要求，制定合理的施工方案和工艺。
（2.1.2）乙方应在施工前将施工方案和工艺提交甲方审批。
2.2 乙方的工程质量自检
（2.2.1）乙方应建立健全工程质量自检制度，确保工程质量符合合同要求。
（2.2.2）乙方应定期向甲方报告工程质量自检情况。
2.3 乙方的工程进度报告
（2.3.1）乙方应按专用条款约定的时间节点，向甲方报告工程进度。
（2.3.2）乙方应确保报告的真实性和准确性。
2.4 乙方的安全生产责任
（2.4.1）乙方应承担施工过程中的安全生产责任。
（2.4.2）乙方应制定并执行安全生产措施，防止安全事故的发生。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的职责和权限
（3.1.1）第三方中介应按照合同约定，协助甲方和乙方完成合同的履行。
（3.1.2）第三方中介的职责和权限应在专用条款中明确。
3.2 第三方中介的费用和支付
（3.2.1）第三方中介的费用按专用条款约定支付。
（3.2.2）甲方和乙方应按约定时间支付第三方中介的费用。
3.3 第三方中介的违约处理
（3.3.1）第三方中介如发生违约行为，应承担相应的违约责任。
（3.3.2）违约责任的处理按照专用条款约定执行。
3.4 第三方中介的变更或解除
（3.4.1）甲方和乙方如需变更或解除与第三方中介的合同，应书面通知对方。
（3.4.2）变更或解除后的合同内容应经双方协商一致。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 中标通知书
2. 投标书及其附件
3. 专用条款
4. 通用条款
5. 规范和图纸
6. 材料和设备供应协议
7. 施工方案和工艺说明
8. 工程质量自检报告
9. 工程进度报告
10. 安全生产措施方案
11. 第三方中介服务合同
12. 变更协议
13. 解除协议
14. 违约金计算公式
15. 争议解决机构资质证明
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按合同约定施工，导致工程质量不符合标准。
2. 乙方未按合同约定进度完成工程，造成工期延误。
3. 乙方未按合同约定提供材料和设备，影响工程进度。
4. 乙方未按合同约定进行安全生产，发生安全事故。
5. 乙方未按合同约定保密，泄露甲方商业秘密。
6. 甲方未按合同约定支付款项，延迟付款。
7. 甲方未按合同约定提供施工条件，影响乙方正常施工。
8. 第三方中介未按合同约定提供服务，影响合同履行。
9. 双方未按合同约定协商解决争议，导致合同履行受阻。
三、法律名词及解释：
1. 合同违约：指合同当事人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的行为。
2. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
3. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
4. 争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
5. 合同解除：指合同当事人依法定条件解除合同关系的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误：提前制定详细施工计划，合理安排人力和物力，确保工程按进度进行。
2. 工程质量问题：加强质量自检和甲方监督，严格按照规范和标准施工，确保工程质量。
3. 材料和设备供应不足：与供应商保持良好沟通，提前预定所需材料和设备，确保供应及时。
4. 安全事故发生：加强安全生产培训和管理，严格遵守安全生产规定，预防安全事故的发生。
5. 合同争议：及时沟通协商，尽可能达成书面一致意见，如协商不成，可通过第三方调解或仲裁解决。
五、所有应用场景：
1. 建设工程施工合同签订时
2. 工程进度和质量监督过程中
3. 材料和设备供应管理环节
4. 安全生产和文明施工要求执行时
5. 合同变更和解除的情形下
6. 违约行为发生时的处理
7. 争议解决的环节
8. 合同履行过程中的日常管理
9. 第三方中介服务介入的场景