模板承包施工合同书(2025版).docx

编号：__________

模板承包施工合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

模板承包施工合同书(2025版)
合同目录
第一章：合同主体
1.1 甲方（发包方）的基本信息
1.2 乙方（承包方）的基本信息
1.3 丙方（设计方）的基本信息
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
第三章：合同价格
3.1 合同总价
3.2 价格组成
3.3 价格调整机制
3.4 支付方式
第四章：合同工期
4.1 工期要求
4.2 开工日期
4.3 竣工日期
4.4 工期延误及赔偿
第五章：质量标准
5.1 工程质量要求
5.2 质量检验标准
5.3 质量保证措施
第六章：承包商责任
6.1 承包商的主要义务
6.2 承包商的管理和组织
6.3 承包商的安全责任
第七章：发包方责任
7.1 发包方的义务
7.2 发包方的权利
7.3 发包方的支持与配合
第八章：设计方责任
8.1 设计方的义务
8.2 设计方的权利
8.3 设计方的支持与配合
第九章：违约责任
9.1 违约行为的界定
9.2 违约责任的处理方式
9.3 违约赔偿金额的计算方法
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 仲裁机构
10.3 诉讼管辖法院
第十一章：合同的变更和解除
11.1 合同变更的条件
11.2 合同变更的程序
11.3 合同解除的条件
11.4 合同解除的程序
第十二章：合同的终止和解除
12.1 合同终止的条件
12.2 合同终止的程序
12.3 合同解除后的善后处理
第十三章：合同的附件
13.1 附件一：工程图纸
13.2 附件二：工程量清单
13.3 附件三：合同专用条款
13.4 附件四：合同通用条款
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 不可抗力
14.4 法律法规变化对合同的影响
合同编号_________
第一章：合同主体
1.1 甲方（发包方）的基本信息
1.1.1 名称：__________
1.1.2 地址：__________
1.1.3 联系人：__________
1.1.4 联系电话：__________
1.2 乙方（承包方）的基本信息
1.2.1 名称：__________
1.2.2 地址：__________
1.2.3 联系人：__________
1.2.4 联系电话：__________
1.3 丙方（设计方）的基本信息
1.3.1 名称：__________
1.3.2 地址：__________
1.3.3 联系人：__________
1.3.4 联系电话：__________
第二章：工程概况
2.1 工程名称：__________
2.2 工程地点：__________
2.3 工程规模：__________
2.4 工程内容：__________
第三章：合同价格
3.1 合同总价：__________
3.2 价格组成：__________
3.2.1 工程造价：__________
3.2.2 材料费用：__________
3.2.3 人工费用：__________
3.2.4 其他费用：__________
3.3 价格调整机制：__________
3.4 支付方式：__________
3.4.1 预付款：__________
3.4.2 进度付款：__________
3.4.3 竣工付款：__________
3.4.4 质量保证金：__________
第四章：合同工期
4.1 工期要求：__________
4.2 开工日期：__________
4.3 竣工日期：__________
4.4 工期延误及赔偿：__________
4.4.1 工期延误：__________
4.4.2 赔偿标准：__________
第五章：质量标准
5.1 工程质量要求：__________
5.2 质量检验标准：__________
5.3 质量保证措施：__________
5.3.1 质量管理体系：__________
5.3.2 质量控制措施：__________
5.3.3 质量验收程序：__________
第六章：承包商责任
6.1 承包商的主要义务：__________
6.1.1 施工准备：__________
6.1.2 施工进度：__________
6.1.3 施工质量：__________
6.1.4 施工安全：__________
6.2 承包商的管理和组织：__________
6.3 承包商的安全责任：__________
6.3.1 安全措施：__________
6.3.2 安全事故处理：__________
6.3.3 安全培训：__________
第八章：设计方责任
8.1 设计方的义务：__________
8.1.1 设计依据：__________
8.1.2 设计质量：__________
8.1.3 设计变更：__________
8.2 设计方的权利：__________
8.2.1 设计版权：__________
8.2.2 设计收费：__________
8.3 设计方的支持与配合：__________
8.3.1 设计交底：__________
8.3.2 设计答疑：__________
8.3.3 设计协调：__________
第九章：违约责任
9.1 违约行为的界定：__________
9.1.1 甲方违约：__________
9.1.2 乙方违约：__________
9.1.3 丙方违约：__________
9.2 违约责任的处理方式：__________
9.2.1 甲方违约处理：__________
9.2.2 乙方违约处理：__________
9.2.3 丙方违约处理：__________
9.3 违约赔偿金额的计算方法：__________
9.3.1 赔偿计算基础：__________
9.3.2 赔偿计算方式：__________
第十章：争议解决
10.1 争议解决方式：__________
10.1.1 和解：__________
10.1.2 调解：__________
10.1.3 仲裁：__________
10.2 仲裁机构：__________
10.2.1 仲裁地点：__________
10.2.2 仲裁语言：__________
10.3 诉讼管辖法院：__________
10.3.1 法院地点：__________
10.3.2 法院语言：__________
第十一章：合同的变更和解除
11.1 合同变更的条件：__________
11.1.1 甲方变更请求：__________
11.1.2 乙方变更请求：__________
11.1.3 丙方变更请求：__________
11.2 合同变更的程序：__________
11.2.1 变更申请：__________
11.2.2 变更批准：__________
11.2.3 变更执行：__________
11.3 合同解除的条件：__________
11.3.1 甲方解除请求：__________
11.3.2 乙方解除请求：__________
11.3.3 丙方解除请求：__________
11.4 合同解除的程序：__________
11.4.1 解除申请：__________
11.4.2 解除批准：__________
11.4.3 解除执行：__________
第十二章：合同的终止和解除
12.1 合同终止的条件：__________
12.1.1 工程竣工：__________
12.1.2 合同到期：__________
12.1.3 双方同意终止：__________
12.2 合同终止的程序：__________
12.2.1 终止通知：__________
12.2.2 终止手续：__________
12.2.3 终止后的责任：__________
12.3 合同解除后的善后处理：__________
12.3.1 结算：__________
12.3.2 清理现场：__________
12.3.3 资料移交：__________
第十三章：合同的附件
13.1 附件一：工程图纸
13.1.1 图纸数量：__________
13.1.2 图纸交付时间：__________
13.2 附件二：工程量清单
13.2.1 清单内容：__________
13.2.2 清单交付时间：__________
13.3 附件三：合同专用条款
13.3.1 专用条款内容：__________
13.3.2 专用条款修订时间：__________
13.4 附件四：合同通用条款
13.4.1 通用条款内容：__________
13.4
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊条款
1.1 甲方指定材料供应商
1.1.1 甲方有权指定工程所需材料的供应商。
1.1.2 乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，除非甲方同意其他供应商。
1.1.3 甲方应确保指定材料供应商提供的材料符合设计和质量要求。
1.2 甲方监督权
1.2.1 甲方有权对工程进度和质量进行监督。
1.2.2 乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求提供相关工程信息。
1.2.3 甲方有权要求乙方采取必要的措施以确保工程质量和进度。
附加条款二：乙方为主导时的特殊条款
2.1 乙方自主选择材料供应商
2.1.1 乙方有权选择工程所需材料的供应商。
2.1.2 甲方应接受乙方选择的其他供应商提供的材料，除非甲方有合理理由拒绝。
2.1.3 乙方应确保提供材料的质量符合设计和质量要求。
2.2 乙方自主管理权
2.2.1 乙方有权对工程进度和质量进行自主管理。
2.2.2 甲方应尊重乙方的管理权，并协助乙方完成工程。
2.2.3 乙方有权决定工程中的技术和施工方法，但应通知甲方。
附加条款三：第三方中介时的特殊条款
3.1 第三方中介的职责
3.1.1 第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，并协助双方履行合同义务。
3.1.2 第三方中介应确保甲方、乙方遵守合同约定，并处理合同履行过程中的争议。
3.1.3 第三方中介有权对工程进度和质量进行监督，并向甲方、乙方提出建议。
3.2 第三方中介的报酬
3.2.1 甲方、乙方应按照合同约定支付第三方中介的报酬。
3.2.2 第三方中介的报酬应包括固定费用和变动费用。
3.2.3 第三方中介的报酬计算方式应在合同中明确。
3.3 第三方中介的解除
3.3.1 甲方、乙方有权解除第三方中介的合同，但应提前通知对方。
3.3.2 甲方、乙方解除第三方中介合同时，应支付合同解除后的相关费用。
3.3.3 第三方中介解除合同后，应将所有与合同有关的文件和资料交给甲方、乙方。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 工程量清单
3. 合同专用条款
4. 合同通用条款
5. 工程质量检验标准
6. 材料供应商名单
7. 施工组织设计
8. 安全施工方案
9. 环保措施计划
10. 劳动力配置表
11. 工程进度计划
12. 付款申请表
13. 变更申请单
14. 违约通知书
15. 仲裁申请书
16. 法院诉讼状
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约
1.1 不按约定时间支付预付款、进度付款或竣工付款。
1.2 不履行合同约定的支持与配合义务。
1.3 擅自变更工程内容或设计要求。
1.4 未按约定时间完成工程。
1.5 未按约定质量标准完成工程。
2. 乙方违约
2.1 不按约定时间完成工程。
2.2 工程质量不符合约定标准。
2.3 使用不合格材料或工艺。
2.4 未经甲方同意擅自变更设计。
2.5 未按约定提供施工资料或技术支持。
3. 丙方违约
3.1 设计不符合约定标准或要求。
3.2 设计变更未及时通知甲方和乙方。
3.3 提供的设计资料不完整或不准确。
3.4 未按约定时间完成设计。
3.5 设计质量不符合约定标准。
三、法律名词及解释：
1. 违约行为：指合同当事人违反合同约定义务的行为。
2. 工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的竣工时间。
4. 仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。
5. 诉讼：指合同双方通过法院提起诉讼，请求法院对争议进行审理和判决的一种争议解决方式。
6. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：协商调整工程进度计划，必要时签订进度延误协议，明确延误责任和赔偿事项。
2. 工程质量问题
解决办法：及时进行质量检查，发现问题立即整改，必要时进行质量鉴定，根据鉴定结果进行责任追究。
3. 材料供应问题
解决办法：提前与材料供应商沟通，确保材料供应及时，备用供应商方案以应对突发情况。
4. 设计变更
解决办法：双方协商一致后进行设计变更，并及时通知相关方，确保变更后的设计与工程进度和质量相匹配。
5. 安全事故
解决办法：立即启动安全事故应急预案，及时报告甲方和相关部门，严格按照安全事故处理程序进行处理。
五、所有应用场景：
1. 适用于建筑施工合同。
2. 适用于工程设计合同。
3. 适用于材料供应合同。
4. 适用于施工设备租赁合同。
5. 适用于工程监理合同。
6. 适用于安全防护服务合同。
7. 适用于环境保护服务合同。
8. 适用于劳动力派遣合同。
9. 适用于工程咨询合同。
10. 适用于工程保险合同。