建设工程劳务施工协议书(2025版).docx

编号：__________

建设工程劳务施工协议书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

建设工程劳务施工协议书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.2 合同文件的组成
1.3 合同的生效、变更和解除
1.4 合同的履行和验收
1.5 合同的争议解决
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程内容
2.5 工程投资
第三章：劳务施工范围和内容
3.1 劳务施工范围
3.2 劳务施工内容
3.3 施工工艺和质量标准
第四章：劳务施工费用
4.1 劳务施工价格
4.2 费用支付方式
4.3 费用支付时间
4.4 费用调整机制
第五章：劳务施工期限
5.1 施工期限
5.2 工期延误及责任
5.3 提前竣工奖励
第六章：劳务施工质量
6.1 质量标准
6.2 质量保证措施
6.3 质量验收
第七章：劳务施工安全
7.1 安全生产要求
7.2 安全事故处理
7.3 安全生产费用
第八章：劳务施工材料和设备
8.1 材料和设备供应
8.2 材料和设备质量
8.3 材料和设备验收
第九章：劳务施工人员管理
9.1 人员配备
9.2 人员培训和考核
9.3 人员工资和福利
第十章：违约责任
10.1 违约行为
10.2 违约责任认定和赔偿
10.3 违约争议解决
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1 合同变更
11.2 合同解除
11.3 合同终止
第十二章：争议解决
12.1 争议解决方式
12.2 争议解决机构
12.3 争议解决费用
第十三章：其他约定
13.1 保密条款
13.2 广告宣传
13.3 知识产权保护
第十四章：附则
14.1 合同的签订地点和时间
14.2 合同的有效期
14.3 合同的副本和抄本
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同当事人
1.1.1 甲方：_________
1.1.2 乙方：_________
1.2 合同文件的组成
1.2.1 本合同协议书
1.2.2 附件一：工程概况
1.2.3 附件二：劳务施工范围和内容
1.2.4 附件三：劳务施工费用
1.2.5 附件四：劳务施工期限
1.2.6 附件五：劳务施工质量
1.2.7 附件六：劳务施工安全
1.2.8 附件七：劳务施工材料和设备
1.2.9 附件八：劳务施工人员管理
1.2.10 附件九：违约责任
1.2.11 附件十：合同的变更、解除和终止
1.2.12 附件十一：争议解决
1.2.13 附件十二：其他约定
1.2.14 附件十三：合同的签订地点和时间
1.3 合同的生效、变更和解除
1.3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效
1.3.2 合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式确认
1.3.3 合同的解除需依法进行，并经双方协商一致
1.4 合同的履行和验收
1.4.1 乙方应按照本合同约定完成劳务施工
1.4.2 甲方应按照本合同约定支付劳务施工费用
1.4.3 工程验收按照本合同约定的质量标准进行
1.5 合同的争议解决
1.5.1 双方应通过友好协商解决合同争议
1.5.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼
第二章：工程概况
2.1 工程名称：_________
2.2 工程地点：_________
2.3 工程规模：_________
2.4 工程内容：_________
2.5 工程投资：_________
第三章：劳务施工范围和内容
3.1 劳务施工范围：_________
3.2 劳务施工内容：_________
3.3 施工工艺和质量标准：_________
第四章：劳务施工费用
4.1 劳务施工价格：_________
4.2 费用支付方式：_________
4.3 费用支付时间：_________
4.4 费用调整机制：_________
第五章：劳务施工期限
5.1 施工期限：_________
5.2 工期延误及责任：_________
5.3 提前竣工奖励：_________
第六章：劳务施工质量
6.1 质量标准：_________
6.2 质量保证措施：_________
6.3 质量验收：_________
第七章：劳务施工安全
7.1 安全生产要求：_________
7.2 安全事故处理：_________
7.3 安全生产费用：_________
第八章：劳务施工材料和设备
8.1 材料和设备供应：_________
8.2 材料和设备质量：_________
8.3 材料和设备验收：_________
第九章：劳务施工人员管理
9.1 人员配备：_________
9.2 人员培训和考核：_________
9.3 人员工资和福利：_________
第十章：违约责任
10.1 违约行为：_________
10.2 违约责任认定和赔偿：_________
10.3 违约争议解决：_________
第十一章：合同的变更、解除和终止
11.1 合同变更：_________
11.2 合同解除：_________
11.3 合同终止：_________
第十二章：争议解决
12.1 争议解决方式：_________
12.2 争议解决机构：_________
12.3 争议解决费用：_________
第十三章：其他约定
13.1 保密条款：_________
13.2 广告宣传：_________
13.3 知识产权保护：_________
第十四章：附则
14.1 合同的签订地点和时间：_________
14.2 合同的有效期：_________
14.3 合同的副本和抄本：_________
甲方（签字）：_________
甲方（盖章）：_________
乙方（签字）：_________
乙方（盖章）：_________
合同签订日期：_________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方指定分包商条款
甲方有权指定分包商完成合同约定的部分或全部劳务施工。乙方应接受甲方的指定分包商，并与其签订分包合同。分包商的行为视为甲方的行为，由此产生的权利义务关系由甲方承担。
2. 甲方监督权条款
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保施工质量、安全、进度等符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料、记录等相关信息。
3. 甲方调整施工内容条款
甲方有权根据工程实际情况调整施工内容，包括但不限于施工工艺、施工进度、施工材料等。乙方应根据甲方的调整要求，及时调整施工方案，确保施工的顺利进行。
4. 甲方工期延误责任条款
如甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。包括但不限于支付乙方因工期延误产生的额外费用，如人员窝工费、设备租赁费等。
5. 甲方提前竣工奖励条款
如乙方提前完成施工任务，甲方同意按照合同约定支付提前竣工奖励。奖励金额及支付方式详见合同附件。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方质量保证条款
乙方应对施工质量负全责，确保工程质量符合合同约定的标准。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的全部费用。
2. 乙方安全责任条款
乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求进行施工。如发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿甲方因此遭受的损失。
3. 乙方材料和设备供应条款
乙方负责提供合同约定的施工材料和设备。如乙方供应的材料和设备不符合合同约定，乙方应承担由此产生的全部责任。
4. 乙方人员管理条款
乙方应确保施工人员具备相应的技能和资质，并对施工人员的行为负责。如施工人员出现违法行为，乙方应承担相应法律责任。
5. 乙方工期延误责任条款
如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。包括但不限于支付甲方因工期延误产生的额外费用，如人员窝工费、设备租赁费等。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责条款
第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。如中介未能履行协调职责，导致合同纠纷，中介应承担相应责任。
2. 第三方中介费用条款
中介的费用由甲方承担。如甲方未按约定支付中介费用，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金。
3. 第三方中介保密条款
中介应对合同内容及双方商业秘密予以保密，不得泄露给第三方。如中介违反保密义务，导致甲方或乙方遭受损失，中介应承担相应责任。
4. 第三方中介违约责任条款
如中介违反合同约定，导致合同无法履行或造成甲方、乙方损失，中介应承担相应违约责任。包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5. 第三方中介合同终止条款
甲乙双方同意，中介合同可在合同履行完毕、甲方支付完毕中介费用后终止。如甲方未按约定支付中介费用，乙方有权提前终止中介合同。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 附件一：工程概况
2. 附件二：劳务施工范围和内容
3. 附件三：劳务施工费用
4. 附件四：劳务施工期限
5. 附件五：劳务施工质量
6. 附件六：劳务施工安全
7. 附件七：劳务施工材料和设备
8. 附件八：劳务施工人员管理
9. 附件九：违约责任
10. 附件十：合同的变更、解除和终止
11. 附件十一：争议解决
12. 附件十二：其他约定
13. 附件十三：合同的签订地点和时间
14. 附件十四：第三方中介合同
15. 附件十五：分包合同
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
未按约定支付劳务施工费用
未按约定支付提前竣工奖励
未按约定提供施工条件
未按约定履行监督职责
2. 乙方违约行为
未按约定完成劳务施工
施工质量不符合约定标准
施工安全不符合规定
未按约定供应材料和设备
3. 第三方中介违约行为
未按约定协调甲乙双方关系
未按约定保密合同内容及商业秘密
未按约定履行中介职责
三、法律名词及解释：
1. 劳务施工：指乙方按照甲方的要求，提供相应的劳动力进行施工活动。
2. 违约行为：指合同当事人违反合同约定的行为。
3. 违约责任：指违约行为给对方造成的损失，违约方应承担的责任。
4. 工期延误：指合同约定的施工期限内，未能完成施工任务。
5. 提前竣工奖励：指甲方按照约定，对乙方提前完成施工任务的奖励。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度缓慢
原因：劳动力不足、材料供应不及时等
解决办法：增加施工人员、提前预订材料、优化施工计划。
2. 施工质量问题
原因：施工人员技能不足、施工工艺不规范等
解决办法：加强施工人员培训、严格执行施工工艺标准。
3. 安全事故发生
原因：施工安全管理不善、违反安全规定等
解决办法：加强安全管理、严格遵守安全规定。
4. 工期延误
原因：不可抗力因素、施工计划不合理等
解决办法：提前制定应急预案、优化施工计划。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建设工程项目的劳务施工合作。
2. 适用于需要乙方提供劳动力进行施工的情况。
3. 适用于甲方对施工质量、安全、进度有明确要求的情况。
4. 适用于乙方具备相关施工资质和能力的情况。
5. 适用于有第三方中介参与协调甲乙双方关系的情况。