山东公司建设工程施工合同书(2025版).docx

编号：__________

山东公司建设工程施工合同书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

山东公司建设工程施工合同书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同主体
1.2 合同标的
1.3 合同签订地点和时间
1.4 合同生效条件
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.2 工程地点
2.3 工程规模
2.4 工程投资估算
第三章：合同条款
3.1 施工范围和内容
3.2 施工标准和质量要求
3.3 施工期限
3.4 施工安全
3.5 环境保护
3.6 工程变更
第四章：合同价格
4.1 合同总价
4.2 价格调整机制
4.3 预付款
4.4 进度付款
4.5 竣工结算
第五章：合同履行
5.1 合同的履行地点和方式
5.2 施工设备和材料供应
5.3 技术支持和配合
5.4 工程验收
5.5 保修责任
第六章：违约责任
6.1 违约行为
6.2 违约责任认定和处理
6.3 违约赔偿金额的计算方法
第七章：争议解决
7.1 争议解决方式
7.2 仲裁机构
7.3 仲裁裁决的执行
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更条件
8.2 合同解除条件
8.3 合同变更和解除的程序
第九章：合同的终止和解除
9.1 合同终止条件
9.2 合同解除条件
9.3 合同终止和解除的程序
第十章：合同的转让
10.1 合同转让的条件
10.2 合同转让的程序
10.3 转让合同的效力
第十一章：合同的保密条款
11.1 保密信息的内容
11.2 保密信息的保护期限
11.3 保密信息泄露的责任
第十二章：合同的适用法律和争议解决
12.1 适用法律
12.2 争议解决方式
12.3 法律适用和争议解决的其他规定
第十三章：其他条款
13.1 合同的签字和盖章
13.2 合同的附件
13.3 合同的修改和补充
13.4 合同的失效
第十四章：附则
14.1 合同的解释权
14.2 合同的生效日期
14.3 合同的终止日期
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同主体
1.1.1 发包人：山东X公司
1.1.2 承包人：X建设工程有限公司
1.2 合同标的
1.2.1 工程名称：山东省济南市X建设工程
1.2.2 工程地点：山东省济南市X区
1.2.3 工程规模：平方米
1.2.4 工程投资估算：人民币万元
1.3 合同签订地点和时间
1.3.1 签订地点：山东省济南市
1.3.2 签订时间：2025年1月1日
1.4 合同生效条件
1.4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效
1.4.2 合同生效后，双方应严格按照合同条款履行各自的权利和义务
第二章：工程概况
2.1 工程名称
2.1.1 山东省济南市X建设工程
2.2 工程地点
2.2.1 山东省济南市X区
2.3 工程规模
2.3.1 平方米
2.4 工程投资估算
2.4.1 人民币万元
第三章：合同条款
3.1 施工范围和内容
3.1.1 施工范围：包括但不限于土建、安装、装修、园林绿化等工程
3.1.2 施工内容：详见合同附件一
3.2 施工标准和质量要求
3.2.1 施工应严格按照国家标准和行业规范进行
3.2.2 工程质量应符合合同约定的质量标准
3.3 施工期限
3.3.1 合同总工期为个月
3.3.2 具体施工进度安排详见合同附件二
3.4 施工安全
3.4.1 承包人应严格按照国家安全生产法律法规进行施工
3.4.2 发生安全事故，承包人应立即报告并采取有效措施予以处理
3.5 环境保护
3.5.1 承包人应遵守国家环境保护法律法规，做好施工现场环境保护工作
3.5.2 发生环境污染事件，承包人应立即报告并采取有效措施予以处理
3.6 工程变更
3.6.1 工程变更应由发包人提出，并经双方协商一致后方可实施
3.6.2 工程变更导致的费用增减，按照合同约定的价格调整机制进行计算
第四章：合同价格
4.1 合同总价
4.1.1 合同总价为人民
第八章：合同的变更和解除
8.1 合同变更条件
8.1.1 在合同履行过程中，因不可抗力等因素导致合同无法履行或合同目的不能实现时，双方可协商变更合同
8.1.2 合同变更应书面签订，并经双方盖章确认
8.2 合同解除条件
8.2.1.1 对方严重违约，导致合同无法履行
8.2.1.2 不可抗力因素导致合同目的不能实现
8.2.2 合同解除应书面通知对方，并经双方盖章确认
8.3 合同变更和解除的程序
8.3.1 合同变更或解除应由提出方书面提出，并说明变更或解除的理由和依据
8.3.2 双方就变更或解除事宜进行协商，达成一致后，签订书面协议
8.3.3 合同变更或解除协议经双方盖章确认后生效
第九章：合同的终止和解除
9.1 合同终止条件
9.1.1 合同约定的工程竣工日期届满，工程达到验收条件
9.1.2 双方书面同意终止合同
9.2 合同解除条件
9.2.1 合同解除的条件同第八章8.2
9.3 合同终止和解除的程序
9.3.1 合同终止或解除应由提出方书面提出，并说明终止或解除的理由和依据
9.3.2 双方就终止或解除事宜进行协商，达成一致后，签订书面协议
9.3.3 合同终止或解除协议经双方盖章确认后生效
第十章：合同的转让
10.1 合同转让的条件
10.1.1 承包人因合并、分立等原因需要将合同权利义务转让给第三人时，应取得发包人书面同意
10.1.2 合同转让应符合国家相关法律法规的规定
10.2 合同转让的程序
10.2.1 承包人应向发包人提交书面转让申请，并说明转让的理由和依据
10.2.2 发包人在收到转让申请后，应在个工作日内给予书面答复
10.2.3 合同转让经发包人同意后，双方签订书面转让协议，并盖章确认
10.3 转让合同的效力
10.3.1 合同转让协议签订后，转让方和受让方应按照转让协议约定的方式履行合同义务
10.3.2 合同转让不影响原合同的履行和权利义务的承担
第十一章：合同的保密条款
11.1 保密信息的内容
11.1.1 合同履行过程中双方交换的工程技术、商业秘密、合同文件等信息
11.2 保密信息的保护期限
11.2.1 保密信息的保护期限为合同履行完毕后年
11.3 保密信息泄露的责任
11.3.1 如一方泄露保密信息，应承担相应的法律责任
第十二章：合同的适用法律和争议解决
12.1 适用法律
12.1.1 本合同的签订、履行、变更、解除、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律
12.2 争议解决方式
12.2.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决
12.2.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼
12.3 法律适用和争议解决的其他规定
12.3.1 双方应遵守国家法律法规的规定，履行合同义务
12.3.2 争议解决过程中，双方应保持合同的履行，继续完成合同约定的义务
第十三章：其他条款
13.1 合同的签字和盖章
13.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效
13.1.2 合同签字盖章地点为山东省济南市
13.2 合同的附件
13.2.1 合同附件一：工程概况、施工内容和范围
13.2.2 合同附件二：施工进度计划、质量标准和要求
13.2.3 合同附件三：合同价格明细表
13.2.4 合同附件四：合同付款方式和时间表
13.3
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 甲方额外要求
甲方要求乙方在合同约定的工程质量标准基础上，提高工程质量，达到优质工程标准。具体优质工程的标准和验收办法，详见附件五。
2. 甲方监督权
甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工现场、施工材料、施工设备及施工人员等。甲方监督的具体办法和程序，详见附件六。
3. 甲方验收权
工程竣工后，甲方有权组织验收，对工程质量、工程进度等方面进行评估。如乙方未达到合同约定的工程质量标准，甲方有权要求乙方进行返工，由此产生的一切费用由乙方承担。详见附件七。
4. 甲方终止权
如乙方在合同履行过程中出现严重违约行为，甲方有权书面通知乙方终止合同，由此产生的一切损失由乙方承担。详见附件八。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
1. 乙方技术支持
乙方应在合同签订后个工作日内，向甲方提供完整的施工技术方案和施工图纸。如乙方未能按期提供，甲方有权要求乙方支付违约金，具体违约金计算方式详见附件九。
2. 乙方工期保障
乙方应确保工程按合同约定的工期完成。如乙方未能按期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体违约金计算方式详见附件十。
3. 乙方质量保障
乙方应对所施工的工程质量负责，如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的一切费用。详见附件十一。
4. 乙方保密义务
乙方应对在合同履行过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方许可，不得向第三方泄露。详见附件十二。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
1. 第三方中介职责
第三方中介在合同履行过程中，负责协调甲方与乙方之间的关系，确保合同顺利履行。第三方中介的具体职责和报酬，详见附件十三。
2. 第三方中介的违约责任
如第三方中介未能履行协调职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。详见附件十四。
3. 第三方中介的保密义务
第三方中介应对在合同履行过程中获得的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方许可，不得向第三方泄露。详见附件十五。
4. 第三方中介的终止权
如第三方中介出现严重违约行为，甲方有权书面通知终止中介服务，由此产生的一切损失由第三方中介承担。详见附件十六。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
附件一：工程概况、施工内容和范围
附件二：施工进度计划、质量标准和要求
附件三：合同价格明细表
附件四：合同付款方式和时间表
附件五：优质工程标准及验收办法
附件六：甲方监督办法和程序
附件七：工程验收及返工办法
附件八：甲方终止合同权利
附件九：乙方违约金计算方式
附件十：乙方工期违约金计算方式
附件十一：工程质量问题修复及费用承担
附件十二：技术及商业秘密保密协议
附件十三：第三方中介职责和报酬
附件十四：第三方中介违约责任
附件十五：第三方中介保密协议
附件十六：第三方中介终止权
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
1.1 未按约定提供施工条件
1.2 未按约定支付合同款项
1.3 未按约定履行合同义务
2. 乙方违约行为
2.1 未按约定完成工程
2.2 工程质量未达到标准
2.3 未按约定提供技术支持
3. 第三方中介违约行为
3.1 未能履行协调职责
3.2 泄露甲方技术和商业秘密
3.3 未按约定提供中介服务
三、法律名词及解释：
1. 合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务
3. 违约金：违约方按照约定支付给对方的一种经济赔偿
4. 不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况
5. 保密协议：双方约定对特定信息予以保密的协议
6. 中介服务：第三方为双方提供协调、促成合同履行等服务
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：双方协商调整工期，必要时甲方可要求乙方支付违约金
2. 工程质量问题
解决办法：甲方有权要求乙方修复，并承担由此产生的费用
3. 技术支持不足
解决办法：乙方应及时提供技术支持，如未能提供，甲方可要求乙方支付违约金
4. 保密信息泄露
解决办法：违约方应承担相应法律责任，赔偿对方损失
5. 第三方中介服务不到位
解决办法：甲方有权终止中介服务，并要求第三方支付违约金
五、所有应用场景：
1. 适用于甲方为主导的工程承包合同
2. 适用于乙方为主导的工程承包合同
3. 适用于有第三方中介参与的工程承包合同
4. 适用于工程进度、质量、技术支持等方面的违约情形
5. 适用于合同履行过程中的法律适用和争议解决