2025工程劳务分包合同书.docx

编号：__________

2025工程劳务分包合同书

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

2025工程劳务分包合同书
合同目录
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.2 法律法规适用
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的成立与生效
第二章：合同主体
2.1 分包商的基本情况
2.2 承包商的基本情况
2.3 双方的代表与联系信息
第三章：工程概况
3.1 工程名称与地点
3.2 工程内容与规模
3.3 工程进度与工期要求
第四章：分包工程的范围与内容
4.1 分包工程的范围
4.2 分包工程的内容
4.3 分包工程的量与质量要求
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
5.2 支付方式与支付时间
5.3 价格调整的条件与方法
5.4 工程预付款与进度付款
第六章：工程质量与验收
6.1 工程质量标准
6.2 工程验收程序与要求
6.3 工程质量问题的处理
第七章：工期与进度
7.1 工期要求的确定
7.2 工程进度的报告与监督
7.3 工期延误的处理
第八章：安全文明施工
8.1 安全文明施工的要求
8.2 安全事故的处理
8.3 环境保护与公共卫生
第九章：违约责任
9.1 承包商的违约责任
9.2 分包商的违约责任
9.3 违约赔偿的计算与支付
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.2 仲裁的程序与规则
10.3 诉讼的管辖法院
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更的条件与程序
11.2 合同解除的条件与程序
11.3 变更与解除后的权利与义务
第十二章：合同的终止与解除
12.1 合同终止的条件与程序
12.2 合同解除后的权利与义务
12.3 合同终止后的结算
第十三章：附则
13.1 合同的效力与期限
13.2 合同的保密条款
13.3 合同的修改与补充
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.2 附件内容与效力
合同编号_________
第一章：总则
1.1 定义与解释
1.1.2 本合同所称工程指合同中指定的项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。
1.1.3 本合同所称分包商指按合同约定承担分包工程实施工作的法人或其他组织。
1.1.4 本合同所称承包商指依法取得工程承包资格，负责整个工程实施的法人或其他组织。
1.2 法律法规适用
1.2.1 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
1.3 合同文件的优先顺序
1.4 合同的成立与生效
1.4.1 本合同自双方签字盖章之日起成立，自合同约定的起始日期起生效。
第二章：合同主体
2.1 分包商的基本情况
2.1.1 分包商名称：____________
2.1.2 分包商地址：____________
2.1.3 分包商法定代表人：____________
2.2 承包商的基本情况
2.2.1 承包商名称：____________
2.2.2 承包商地址：____________
2.2.3 承包商法定代表人：____________
2.3 双方的代表与联系信息
2.3.1 双方代表：
分包商代表：____________
承包商代表：____________
2.3.2 双方联系信息：
分包商联系电话：____________
承包商联系电话：____________
第三章：工程概况
3.1 工程名称与地点
3.1.1 工程名称：____________
3.1.2 工程地点：____________
3.2 工程内容与规模
3.2.1 工程内容：____________
3.2.2 工程规模：____________
3.3 工程进度与工期要求
3.3.1 工程进度计划：____________
3.3.2 工期要求：____________
第四章：分包工程的范围与内容
4.1 分包工程的范围
4.1.1 分包工程范围包括：____________
4.2 分包工程的内容
4.2.1 分包工程内容具体包括：____________
4.3 分包工程的量与质量要求
4.3.1 分包工程的量：____________
4.3.2 分包工程的质量标准：____________
第五章：合同价格与支付
5.1 合同价格的确定
5.1.1 合同价格：____________
5.2 支付方式与支付时间
5.2.1 支付方式：____________
5.2.2 支付时间：____________
5.3 价格调整的条件与方法
5.3.1 价格调整的条件：____________
5.3.2 价格调整的方法：____________
5.4 工程预付款与进度付款
5.4.1 预付款比例：____________
5.4.2 进度付款条件：____________
第六章：工程质量与验收
6.1 工程质量标准
6.1.1 工程质量标准按照：____________执行。
6.2 工程验收程序与要求
6.2.1 验收程序：____________
6.2.2 验收要求：____________
6.3 工程质量问题的处理
6.3.1 质量问题处理方式：____________
6.3.2 质量问题处理时间：____________
第七章：工期与进度
7.1 工期要求的确定
7.1.1 合同约定的工期为：____________
7.2 工程进度的报告与监督
7.2.1 分包方应按：____________向承包方报告工程进度。
7.2.2 承包方对工程进度的监督方式：____________
7.3 工期延误的处理
7.3.1 工期延误的处理方式：____________
7.3.2 工期延误的责任分配：____________
第八章：安全文明施工
8.1 安全文明施工的要求
8.1.1 分包商应严格按照国家及地方安全生产法律法规和工程建设标准组织施工。
8.1.2 分包商应制定并执行施工现场管理制度，确保施工安全。
8.2 安全事故的处理
8.2.1 发生安全事故时，分包商应立即报告并采取措施防止事故扩大。
8.2.2 安全事故的处理应符合国家法律法规和工程建设标准。
8.3 环境保护与公共卫生
8.3.1 分包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。
8.3.2 分包商应保持施工现场的公共卫生，并按照相关要求处理废弃物。
第九章：违约责任
9.1 承包商的违约责任
9.1.1 如承包商未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
9.1.2 违约责任的计算和支付方式按照合同约定执行。
9.2 分包商的违约责任
9.2.1 如分包商未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
9.2.2 违约责任的计算和支付方式按照合同约定执行。
9.3 违约赔偿的计算与支付
9.3.1 违约赔偿金额根据违约程度和损失程度确定。
9.3.2 违约赔偿的支付方式按照合同约定执行。
第十章：争议解决
10.1 争议的解决方式
10.1.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
10.1.2 如协商不成，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。
10.2 仲裁的程序与规则
10.2.1 仲裁程序按照仲裁委员会的规定执行。
10.2.2 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
10.3 诉讼的管辖法院
10.3.1 任何一方对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉，但人民法院不予受理。
10.3.2 诉讼的管辖法院为合同签订地人民法院。
第十一章：合同的变更与解除
11.1 合同变更的条件与程序
11.1.1 合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
11.1.2 合同变更后的协议与原合同具有同等法律效力。
11.2 合同解除的条件与程序
11.2.1 合同解除的条件和程序按照合同约定执行。
11.2.2 合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。
11.3 变更与解除后的权利与义务
11.3.1 合同变更或解除后，未履行部分的义务不再履行。
11.3.2 合同变更或解除不影响双方已履行部分的权益。
第十二章：合同的终止与解除
12.1 合同终止的条件与程序
12.1.1 合同终止的条件和程序按照合同约定执行。
12.1.2 合同终止后，双方应按照合同约定处理后续事项。
12.2 合同解除后的权利与义务
12.2.1 合同解除后，未履行部分的义务不再履行。
12.2.2 合同解除不影响双方已履行部分的权益。
12.3 合同终止后的结算
12.3.1 合同终止后，双方应按照合同约定进行结算。
12.3.2 结算事项包括已付款项、未付款项、已履行义务等。
第十三章：附则
13.1 合同的效力与期限
13.1.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的终止日期。
13.1.2 本合同在有效期内对双方具有法律约束力。
13.2 合同的保密条款
13.2.1 双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密。
13.2.2 保密期限自合同生效之日起至合同终止之日止。
13.3 合同的修改与补充
13.3.1 合同的修改与补充应采用书面形式，经双方共同签署。
13.3.2 修改与补充的内容与原合同具有同等法律效力。
第十四章：附件
14.1 附件列表
14.1.1 附件一：工程图纸
14.1.2 附件二：工程量
多方为主导时的，附件条款及说明
附加条款一：甲方为主导时的特殊约定
1.1 甲方对工程项目的管理权
甲方拥有对工程项目的最终决策权和管理权，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面的监督和控制。乙方应严格按照甲方的要求执行，确保工程项目的顺利推进。
1.2 甲方对工程变更的权力
甲方有权根据工程实际情况对工程范围、工程量、工程设计等进行变更。乙方应积极响应甲方的变更要求，并按照甲方指定的时间节点完成变更工作。
1.3 甲方对工程质量的控制
甲方有权对工程质量进行监督检查，要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。乙方应接受甲方的质量检查，对检查出的问题进行及时整改。
1.4 甲方对工程进度的监督
甲方有权对乙方的施工进度进行监督，要求乙方按照合同约定的工期完成工程。乙方应保证工程进度符合甲方的要求，确保工程按时交付。
附加条款二：乙方为主导时的特殊约定
2.1 乙方的施工质量责任
乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。如因乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的修复和赔偿责任。
2.2 乙方的施工安全责任
乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全文明施工。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担相应的安全事故责任和赔偿责任。
2.3 乙方的工程变更处理
乙方在施工过程中如遇工程变更，应及时与甲方沟通，并按照甲方的要求进行变更施工。如因乙方未及时沟通导致工程变更产生的额外费用，乙方应承担相应责任。
2.4 乙方的工程进度责任
乙方应按照合同约定的工期完成工程，确保工程按时交付。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
附加条款三：第三方中介参与时的特殊约定
3.1 第三方中介的职责
第三方中介在合同履行过程中负责协调甲方、乙方之间的关系，协助双方解决合同履行中的问题。第三方中介应保持中立，公正地处理合同争议。
3.2 第三方中介的费用
第三方中介的费用由甲方承担。甲方应在合同中明确第三方中介的费用金额，并在合同履行过程中按照约定支付。
3.3 第三方中介的监督权
第三方中介有权对甲乙双方的合同履行情况进行监督，要求双方按照合同约定履行义务。如发现双方有违约行为，第三方中介有权要求违约方承担相应的违约责任。
3.4 第三方中介的调解权
当甲乙双方在合同履行过程中发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解结果对双方具有约束力，双方应按照调解结果履行合同义务。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 工程图纸
2. 工程量清单
3. 施工方案
4. 材料供应合同
5. 设备租赁合同
6. 劳务分包合同
7. 安全文明施工标准
8. 工程质量验收标准
9. 合同履行过程中产生的所有往来函件及会议记录
二、违约行为及认定：
1. 甲方违约行为
a. 未按约定时间支付预付款、进度款
b. 未按约定提供施工条件或施工图纸
c. 未按约定时间完成审批程序
d. 未按约定进行质量检查或检查不合规
2. 乙方违约行为
a. 未按约定时间完成工程
b. 工程质量不符合约定标准
c. 未按约定使用材料、设备
d. 未按约定进行安全防护措施
3. 第三方中介违约行为
a. 未中立公正地调解争议
b. 未按约定时间完成调解
c. 未按约定进行监督、检查
d. 未按约定进行协调工作
三、法律名词及解释：
1. 合同违约：指合同当事人违反合同约定的义务，导致对方遭受损失的行为。
2. 工程质量：指工程满足设计文件、法律法规、强制性标准要求的程度。
3. 安全文明施工：指在施工过程中，遵守安全生产法律法规，保证施工人员的安全与健康，保护环境，维护公共卫生。
4. 违约责任：指违约方因违约行为而应当承担的法律责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。
5. 合同解除：指合同当事人依法终止合同关系的行为。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 工程进度延误
解决办法：双方协商调整工程进度计划，乙方采取措施加快工程进度。
2. 工程质量问题
解决办法：立即停工整改，乙方负责修复，甲方进行验收。
3. 安全事故发生
解决办法：立即报告并采取措施防止事故扩大，按约定处理安全事故。
4. 合同争议
解决办法：协商解决或提交第三方中介调解，必要时可依法仲裁或诉讼。
五、所有应用场景：
1. 工程分包商与承包商之间的合同履行
2. 工程分包商与材料供应商之间的合同履行
3. 工程分包商与设备租赁商之间的合同履行
4. 工程分包商与劳务分包商之间的合同履行
5. 工程分包商与第三方中介之间的合同履行
6. 工程分包商与施工人员之间的合同履行
7. 工程分包商与监理机构之间的合同履行