外来施工单位安全协议书(2025版).docx

编号：__________

外来施工单位安全协议书(2025版)

甲方：___________________
乙方：___________________
签订日期：_____年_____月_____日

外来施工单位安全协议书(2025版)
合同目录
第一章：总则
1.1 合同签订依据
1.2 合同主体
1.3 合同宗旨
第二章：施工项目及范围
2.1 施工项目概述
2.2 施工范围
2.3 施工期限
第三章：安全责任
3.1 外来施工单位安全责任
3.2 甲方（企业）安全责任
3.3 双方共同安全责任
第四章：安全管理制度
4.1 外来施工单位安全管理制度
4.2 甲方（企业）安全管理制度
4.3 安全管理制度落实与监督
第五章：安全技术措施
5.1 施工方案与技术要求
5.2 施工安全防护措施
5.3 施工安全应急预案
第六章：施工现场管理
6.1 施工现场安全防护设施
6.2 施工现场临时设施
6.3 施工现场环境管理
第七章：安全教育与培训
7.1 外来施工单位安全教育与培训
7.2 甲方（企业）安全教育与培训
7.3 安全培训记录与档案管理
第八章：事故处理与应急响应
8.1 事故报告与调查
8.2 事故处理
8.3 应急响应措施
第九章：安全生产费用
9.1 安全生产费用预算
9.2 安全生产费用使用与管理
9.3 安全生产费用审计与监督
第十章：合同的变更、解除与终止
10.1 合同变更
10.2 合同解除
10.3 合同终止
第十一章：违约责任
11.1 外来施工单位违约责任
11.2 甲方（企业）违约责任
11.3 双方约定的其他违约责任
第十二章：争议解决
12.1 争议解决方式
12.2 仲裁
12.3 诉讼
第十三章：合同的生效、履行与验收
13.1 合同生效条件
13.2 合同履行期限
13.3 工程验收与结算
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
14.2 知识产权保护
14.3 法律法规规定的其他事项
合同编号_________
第一章：总则
1.1 合同签订依据
本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，结合双方实际情况，共同签订。
1.2 合同主体
甲方（企业）：_________
乙方（施工单位）：_________
1.3 合同宗旨
为确保施工过程中的安全，保护双方合法权益，明确双方的安全责任，提高安全管理水平，促进工程顺利进行，双方达成如下协议。
第二章：施工项目及范围
2.1 施工项目概述
施工项目名称：_________
施工项目地点：_________
2.2 施工范围
施工范围包括：_________
2.3 施工期限
施工开始日期：_________
施工结束日期：_________
第三章：安全责任
3.1 外来施工单位安全责任
乙方应按照甲方提供的施工安全要求进行施工，确保施工过程中的安全。
3.2 甲方（企业）安全责任
甲方应提供施工安全所需的设施、设备和资源，对乙方进行安全指导和监督。
3.3 双方共同安全责任
双方应共同遵守国家安全生产法律法规，共同保障施工现场的安全。
第四章：安全管理制度
4.1 外来施工单位安全管理制度
乙方应建立健全安全管理制度，包括但不限于：安全生产责任制、安全培训制度、安全检查制度等。
4.2 甲方（企业）安全管理制度
甲方应建立健全安全管理制度，包括但不限于：安全生产责任制、安全培训制度、安全检查制度等。
4.3 安全管理制度落实与监督
双方应共同加强对安全管理制度落实的监督，确保施工现场的安全。
第五章：安全技术措施
5.1 施工方案与技术要求
乙方应根据施工项目特点，制定合理的施工方案和技术要求，确保施工过程中的安全。
5.2 施工安全防护措施
乙方应采取必要的安全防护措施，包括但不限于：安全帽、安全网、安全带、防护栏等。
5.3 施工安全应急预案
乙方应制定施工安全应急预案，包括但不限于：火灾、触电、高空坠落、物体打击等紧急情况的处理措施。
第六章：施工现场管理
6.1 施工现场安全防护设施
乙方应确保施工现场的安全防护设施齐全有效，包括但不限于：安全标志、警示标志、交通标志等。
6.2 施工现场临时设施
乙方应合理设置施工现场临时设施，确保施工过程中的安全。
6.3 施工现场环境管理
乙方应加强施工现场环境管理，确保施工过程中的环境卫生。
第七章：安全教育与培训
7.1 外来施工单位安全教育与培训
乙方应定期组织安全教育与培训，提高施工人员的安全意识。
7.2 甲方（企业）安全教育与培训
甲方应对乙方人员进行安全教育和培训，使其了解施工现场的安全要求。
7.3 安全培训记录与档案管理
乙方应建立健全安全培训记录和档案，保存相关资料。
第八章：事故处理与应急响应
8.1 事故报告与调查
发生事故时，乙方应立即报告甲方，并积极配合甲方进行事故调查。
8.2 事故处理
双方应按照相关法律法规和甲方企业规定处理事故，采取有效措施防止事故扩大。
8.3 应急响应措施
乙方应制定应急响应措施，并在发生紧急情况时立即启动应急预案，确保人员安全。
第九章：安全生产费用
9.1 安全生产费用预算
乙方应在预算中合理列支安全生产费用，确保施工过程中的安全。
9.2 安全生产费用使用与管理
乙方应严格按照相关规定使用安全生产费用，做好费用使用记录。
9.3 安全生产费用审计与监督
甲方应加强对安全生产费用的审计与监督，确保费用合理使用。
第十章：合同的变更、解除与终止
10.1 合同变更
双方同意变更合同时，应签订书面变更协议。
10.2 合同解除
合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。
10.3 合同终止
合同终止时，双方应按照约定办理终止手续，并互相协助处理后续事项。
第十一章：违约责任
11.1 外来施工单位违约责任
乙方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
11.2 甲方（企业）违约责任
甲方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
11.3 双方约定的其他违约责任
双方还可约定其他违约责任，包括但不限于赔偿金额、赔偿方式等。
第十二章：争议解决
12.1 争议解决方式
双方发生争议时，可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
12.2 仲裁
双方同意仲裁的，仲裁结果具有法律效力。
12.3 诉讼
双方同意诉讼的，应向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三章：合同的生效、履行与验收
13.1 合同生效条件
合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2 合同履行期限
双方应按照合同约定履行各自义务。
13.3 工程验收与结算
工程完成后，双方应按照约定进行验收和结算。
第十四章：其他约定
14.1 保密条款
双方应对合同内容和签订过程中的信息予以保密。
14.2 知识产权保护
双方尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权。
14.3 法律法规规定的其他事项
双方应遵守国家法律法规，共同维护合法权益。
甲方（企业）：________________
乙方（施工单位）：________________
签订日期：________________
多方为主导时的，附件条款及说明
一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明
1.1 甲方对乙方施工单位的指定
甲方有权对乙方施工单位进行指定，乙方应接受甲方的指定并按照甲方的要求进行施工。
1.2 甲方对施工进度的要求
甲方要求乙方按照约定的施工期限完成施工，如乙方延迟完成，甲方有权按照约定要求乙方支付违约金。
1.3 甲方对施工质量的要求
甲方要求乙方按照约定的施工质量标准进行施工，如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。
1.4 甲方对施工安全的要求
甲方要求乙方严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场的安全。如乙方发生安全事故，甲方有权要求乙方承担相应的责任。
1.5 甲方对乙方人员的要求
甲方要求乙方派出具备相关资质和经验的人员进行施工，如乙方人员不符合要求，甲方有权要求乙方更换人员。
二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明
2.1 乙方对施工方案的制定
乙方应根据施工项目的特点和要求，制定合理的施工方案，并提交给甲方审批。
2.2 乙方对施工安全防护措施的采取
乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全。如乙方安全防护措施不当，甲方有权要求乙方进行整改。
2.3 乙方对施工质量的保证
乙方应保证施工质量符合约定的标准，如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工。
2.4 乙方对施工进度的控制
乙方应按照约定的施工期限完成施工，如乙方延迟完成，甲方有权按照约定要求乙方支付违约金。
2.5 乙方对施工人员的管理
乙方应派出具备相关资质和经验的人员进行施工，并对其进行管理和培训，确保人员素质和技能符合要求。
三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明
3.1 第三方中介的角色和职责
第三方中介作为合同的协调者和见证者，负责协助双方履行合同义务，并监督合同的执行。
3.2 第三方中介对合同的调解
如双方在履行合同过程中发生争议，第三方中介有权进行调解，协助双方达成一致。
3.3 第三方中介的监督和检查
第三方中介有权对施工现场进行监督和检查，确保双方按照合同约定进行施工。
3.4 第三方中介对违约行为的处理
如双方发生违约行为，第三方中介有权根据合同约定对违约方进行处理，并有权要求违约方承担相应的责任。
3.5 第三方中介的费用和报酬
第三方中介在履行合同职责过程中所产生的费用和报酬，由双方协商确定。
附件及其他补充说明
一、附件列表：
1. 施工方案及其审批文件
2. 施工人员资质证明文件
3. 安全防护措施详细说明
4. 施工进度计划表
5. 施工质量标准和要求文件
6. 安全生产费用预算和使用计划
7. 安全教育与培训资料
8. 事故处理应急预案
9. 第三方中介的资质证明和授权文件
10. 合同履行监督报告
二、违约行为及认定：
1. 乙方未按约定时间完成施工，视为违约。
2. 乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。
3. 乙方未采取合同约定的安全防护措施，视为违约。
4. 乙方人员未具备约定的资质和经验，视为违约。
5. 甲方未按约定时间支付安全生产费用，视为违约。
6. 甲方未提供施工所需资源和支持，视为违约。
7. 第三方中介未履行协调和监督职责，视为违约。
三、法律名词及解释：
1. 安全生产法：指《中华人民共和国安全生产法》。
2. 合同法：指《中华人民共和国合同法》。
3. 违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。
4. 安全生产费用：指为保证施工安全而发生的费用。
5. 仲裁：指合同双方同意通过仲裁机构解决争议的方式。
6. 诉讼：指合同双方同意通过法院解决争议的方式。
四、执行中遇到的问题及解决办法：
1. 施工进度延误：协商调整施工计划，必要时追加违约金。
2. 施工质量问题：要求乙方整改或重新施工，必要时终止合同。
3. 安全防护措施不足：要求乙方立即整改，加强监督和培训。
4. 人员资质不符：要求乙方更换不符合要求的人员。
5. 费用支付纠纷：按合同约定处理，必要时通过法律途径解决。
五、所有应用场景：
1. 适用于各类建筑工程项目的外包施工合同。
2. 适用于需要第三方中介协调和监督的施工合同。
3. 适用于涉及较高安全风险的施工项目。
4. 适用于对施工质量和进度有严格要求的工程。
5. 适用于双方约定违约责任及争议解决方式的合同。